打桩工程分包合同

《打桩工程分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《打桩工程分包合同（8页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、打桩工程分包合同书STANDARD CONTRACT SAMPLE( 合同范本 )甲方： _乙方： _签订 日 期： _编号： YB-HT-003545合同书 | YB-HT-003545建设工程施工合同打桩工程分包合同书说明：本合同书的作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 。甲方：合同编号： _法定代表人： _签订地址： _乙方：签订日期： _年_月_日法定代表人： _甲乙根据中华人民共和国合同法的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。第

2、一条工程概况1工程名称： _。2工程地点： _。3承包范围及内容： _。4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项， 某一产品， 半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。5承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区第2页共8页合同书 | YB-HT-003545建设工程施工合同地方关系。第二条合同工期1乙方接甲方进场通知后_日内做

3、好施工现场准备工作。2合同工期：本工程于 _年 _月 _日开工，至 _年 _月 _日竣工，共 _个日历天。3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的 _%计算，按天累计。4遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续_小时以上；业主原因的工期调整。第三条工程质量1乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织

4、施工. 确保工程质量为 _。2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为_。3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。第四条合同造价本合同综合单价为人民币_元整（大写： _）/ 立方米，工程量暂定_立方米，合同总价暂定人民币_元整（大写： _），最终价款按实际工程量结算。第五条付款及结算方法第3页共8页合同书 | YB-HT-003545建设工程施工合同1乙方应在每月 _日按实际完成工作量上报甲方，经甲方及监理核准认可，且经业主认定工作量并向甲方支付相应工程款后，甲方按被核准的每月完成工作量的 _支付。2工程竣工验收通过后的_天内，乙方向甲方递交工程竣工结算书，经审定后

5、，正式办理工程竣工结算手续。3工程完工交付验收合格后，并在竣工结算完毕后，甲方一次性支付至合同结算价的 _工程款予乙方，余下的 _为保修金，待保修期满 _年后，经甲方及业主确认工程无质量缺陷时，付清全部保修金余款。第六条材料供应1工程所用的材料、设备由乙方自行采购。2工程所用材料均须得到甲方、业主及监理的确认，乙方在正式采购和施工前须将材料的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，方可开始采购。3一旦材料的样品得到甲方、 业主及监理认可并且封存样品后， 未经甲方、业主及监理同意，不得作任何变更。4进场的材料、成品及半成品，如发现品种、型号、规格、颜色和质量等不符

6、合规定，在问题未查清之前，该批材料、成品及半成品必须封存不得使用，经核查如确实不符合规定要求，甲方由此受到的损失，由乙方按违约责任承担。若使用不合格的材料时， 甲方有权要求乙方拆除、 清理及重做， 乙方承担所有费用，由此延误的工期不予顺延。第七条甲方义务1负责现场的“三通一平”即_工作。第4页共8页合同书 | YB-HT-003545建设工程施工合同2在开工前 _天负责向乙方提供桩位施工图_套，并负责向乙方提供工程地质水文资料及地下管线图及其他相应的资料。3提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。4在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。5在

7、施工期间， 协调好乙方与其他分包单位的关系，定期召开生产协调会，为乙方创造良好的施工环境。6在施工期间提供乙方施工用电源、水源，在甲方支付工程款时相应扣除乙方施工用水、电费。7甲方接乙方材料及半成品进场报告，隐蔽工程验收报告， 中间验收报告，工程竣工报告后，及时组织业主，监理，乙方进行验收。第八条乙方义务1工程开工前，应向甲方报送施工组织设计，详细的施工进度计划及其它有关施工文件包括经甲方同意的动火，电焊，气焊，危险品设置的批复文件。2开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作

8、。3预制桩运到工地后，甲，乙双方及时办理移交手续，乙方在收料过程中发现砼桩有质量问题应及时以书面形式通知甲方、监理进行处理， 否则由此引起的质量事故均由乙方负责.4乙方负责桩机作业场地的处理至符合桩机作业标准。5由于地下障碍物造成不能正常施工，乙方应以书面形式通知甲方，并同第5页共8页合同书 | YB-HT-003545建设工程施工合同时提出处理方案， 甲方收到通知和处理方案后_小时内给予回复， 以保证施工正常进行。5乙方严格按照技术操作规程进行施工，确保工程质量。锤击中发现贯入度剧变或严重回弹，或桩身倾斜、破坏等情况应及时报告甲方，严禁擅自处理。乙方在施工时由于非他人原因造成的桩断裂等现象，

9、造成的经济损失和工期延误由乙方负责。6乙方在施工时对危险区域应设立警戒线，确保第三人的安全。7乙方在施工过程中，必须及时向甲方提供完整的原始记录、桩位测量报告、沉桩中发生的异常现象等书面报告。8在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故，由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，经业主、设计、监理，甲方等单位共同研究认可后，由乙方组织实施，并承担一切费用。第九条隐蔽验收、中间验收、竣工验收1工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同约定的中间验收条件，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收 _小时前通知甲方代表参加。 验收合格，甲方代表在验收记录上签字后， 方可进行隐蔽或继续施工； 验收不合格， 乙

10、方在限定时间内修改后重新验收。 如工程质量符合规范要求，验收 _小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。2工程完工后，乙方于 _日内向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告，甲方在收到乙方送交完整的竣工资料和竣工验收报告后及时组织业主、监理进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改， 并承担由于自身原因造成的修改费用，工期不顺延。第6页共8页合同书 | YB-HT-003545建设工程施工合同3竣工日期为乙方完成所有施工并经甲方、业主、监理验收通过签字的日期，需整改后才能达到要求的， 应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监

11、理签字验收通过的日期。第十条工程保修1保修期限：乙方对本工程质量保修期限为_年，自整体工程竣工验收合格日开始算起。2在保修期内，由于乙方的施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复， 费用由乙方承担， 乙方在接到报修通知后_小时内落实维修工作并维修完毕。第十一条违约责任双方应当全面履行本合同书约定，任何一方违约的， 均应向守约方支付违约金。违约金的计算方式为：_。第十二条争议的解决本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。 如果经协商未达成书面合同， 则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条生效条件 _本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同式_份，各方当事人各执_份，具有相同法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_授权代理人：（签字） _授权代理人：（签字） _第7页共8页合同书 | YB-HT-003545建设工程施工合同住址：住址：_邮政编码：邮政编码：_联系电话：联系电话：_传真：传真：_日期：日期：_电子信箱：电子信箱：_开户银行：开户银行：_账号：账号：_XX网络科技有限公司YumBo Network Technology Co., Ltd.第8页共8页