二级建造师施工管理考试试题第455期（含答案）

《二级建造师施工管理考试试题第455期（含答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师施工管理考试试题第455期（含答案）（25页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师施工管理考试试题含答案1. 试题：【2011年真题】建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()。A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收E.经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用正确答案：ABCD2. 试题：管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管

2、理的这些环节可以使用（）。A.项目组织设计文件B.项目任务分期表C.工作任务分工表D.管理职能分工描述书正确答案：D3. 试题：关于成本加酬金合同的说法，错误的是（）。A.采用该计价方式对业主的投资控制不利B.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同C.成本加酬金合同适用于抢险、救灾工程D.成本加酬金合同适用于工程特别复杂的项目正确答案：B4. 试题：【2016年真题】某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收

3、备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A.2010年8月10日B.2010年7月12日C.2010年8月5日D.2010年8月20日正确答案：B5. 试题：建筑施工企业项目经理，是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A.董事会B.股东代表大会C.总工程师D.法定代表人正确答案：D6. 试题：下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是()。A.增加安全系数B.设置安全监控系统C.消除危险源D.加强员工的安全意识教育正确答案：C7. 试题：由建筑产品及其生产过程固有的技术经济特点所引起的施工质量控制的特点主要包括()。A.控制因素多B.控制难度大C.过程控制要求高D.终检局限

4、大E.质量要求高正确答案：ABCD8. 试题：根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工单位安全生产管理的说法中正确的有（）。A.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案B.施工单位对基坑支护与降水工程、土方开挖工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施D.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查E.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人签字后方可实施正确答案：ABCD9. 试题：【2012年真题】根据建筑安装工程费用项目组成（

5、建标2003206号），建筑安装工程费用的完整组成是()。A.直接费+间接费+计划利润B.直接费+间接费+利润+税金C.直接费+企业管理费+利润+税金D.直接工程费+间接费+利润+税金正确答案：B10. 试题：项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指()。A.竞争性成本计划B.参考性成本计划C.实施性成本计划D.指导性成本计划正确答案：C11. 试题：下列有关工程进度款支付的说法中，正确的有()。A.进度款的支付周期应与合同约定的工程计量周期一致B.进度款的支付比例一般不高于期中结算价款总额的60%C.发包人提供的甲供材料金额，应从当期进度款中扣出D.发包人应在签发支付证书后的7天内支付预付款E

6、.发包人有权修正已签发的进度款支付证书中的错误数额正确答案：ACE12. 试题：【2017年真题】某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是()。A.业主原因B.设计原因C.施工原因D.客观原因正确答案：D13. 试题：根据建设工程施工合同(示范文本)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动?B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款?C.工程造价管理部门公布的价格调整?D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h?E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度正确答案：BCD14. 试题：编制施工组织总设计时

7、，施工准备工作计划的编制应在完成()后确定。A.施工准备工作计划B.施工总平面图C.资源需求量计划D.主要技术经济指标正确答案：C15. 试题：【2011年真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位正确答案：A16. 试题：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。这是质量管理体系八项原则的（）原则。A.管理的系统方法B.领导作用C.全员参与原则D.持续改进正确答案：C17. 试题：【2013年真题】在施工总承包管理模式下，分包单位一般与（）签订合同。A.工程总承包单位B.施工总承包单位

8、C.业主D.业务、施工总承包管理单位三方共同正确答案：C18. 试题：在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的工作包括：收集施工进度实际值；定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的工作流程是()。A.B.C.D.正确答案：A19. 试题：根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后（）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.14B.20C.28D.41正确答案：A20. 试题：职业健康安全管理体系要求实施和运行的内容包括（）。A.能力、培训和意识

9、?B.文件控制?C.记录控制?D.目标和方案?E.沟通、参与和协商?正确答案：ABE21. 试题：下列关于施工方项目管理目标和任务的表述中，正确的是()。A.施工方项目管理的目标主要包括建设项目施工的工期、质量、成本目标B.施工方项目管理的目标包括项目的投资目标和进度、质量目标C.施工方项目管理主要服务于本身的利益D.施工总承包方一般不承担具体的施工任务正确答案：A22. 试题：【2012年真题】关于施工质量影响因素的说法，错误的是()。A.人指所有与工程施工相关的决策者、管理者和作业者B.合理选择施工机械设备是保证施工质量的重要措施C.现场自然环境因素包括了不可抗力对施工质量的影响D.材料包

10、括工程材料和施工用料，是工程施工的物质条件正确答案：A23. 试题：政府对建设工程质量监督的主要职能包括()。A.监督评定施工企业的资质B.监督检查环境质量C.监督工程参与各方的质量行为D.监督检查工程实体的施工质量E.监督审核质量验收标准正确答案：CD24. 试题：某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于()。A.物质流程组织?B.管理工作流程组织?C.信息处理工作流程组织?D.施工工作流程组织正确答案：B25. 试题：发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应()。A.与按施工图图示尺寸计算得到的工程净量相吻合B.按双方在合同中约定

11、应予计量的工程量确定C.为实体工程量D.严格遵照清单工程量计算规则E.严格根据合同约定确定，不需严格遵照清单工程量计算规则正确答案：BCD26. 试题：【2015年真题】项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。A.预测值与计划值B.计划值与实际值C.实际值与预测值D.计划值与定额标准值正确答案：B27. 试题：【2012年真题】下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是()。A.部署项目动用准备工作进度B.协调设计、招标的工作进度C.编制项目施工的工作计划D.编制供货进度计划正确答案：C28. 试题：某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并

12、根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由()承担。A.发包人B.监理人C.发包人与承包人共同D.承包人正确答案：D29. 试题：【2012年真题】某建设工程于5月21日进行了图纸会审，并形成了图纸会审纪要，各参加单位签字盖章。该文件属于施工文件档案中的()。A.工程质量控制资料B.工程施工技术管理资料C.工程准备阶段资料D.工程设计变更记录资料正确答案：B30. 试题：【2016年真题】影响施工质量的五大要素是指人.材料.机械及（）。A.方法与环境B.投资额与合同工期C.方

13、法与设计方案D.投资额与环境正确答案：A31. 试题：室外单位工程可划分为（）。A.室外土建工程和室外安装工程B.室外建筑小品工程和室外安装工程C.室外建筑环境工程和室外土建工程D.室外建筑环境工程和室外安装工程正确答案：D32. 试题：地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门正确答案：D33. 试题：【2017年真题】某室内装饰工程根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)签订了单

14、价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格;原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月;该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/m2变为350元/m2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是()。A.发包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算B.承包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算C.承包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算D.发包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算正确答案：D34. 试题：建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）的目的。A.为项目建设增值?B.加强进

15、度控制?C.保障工程人员安全?D.项目质量合格?正确答案：A35. 试题：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013中规定，对使用工程量清单计价的工程，采用单价合同。下列关于单价合同的表述中正确的是()。A.工程量清单是合同文件必不可少的组成内容B.工程量清单中的工程量一般具备合同约束力C.工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.固定单价合同中的综合单价无论条件如何变化均不予调整E.固定单价合同中的综合单价在约定条件外可以调整正确答案：ABE36. 试题：【2012年真题】下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有()。A.开工条件检查B.工序交接检查C.材料质量检验报告检查

16、D.成品保护的检查E.施工机械性能稳定性检查正确答案：ABD37. 试题：如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉正确答案：C38. 试题：施工方所编制的与施工进度有关的计划包括()。A.建设工程施工组织计划B.施工企业的施工生产计划C.建设工程施工质量计划D.建设工程施工安全计划E.建设工程项目施工进度计划正确答案：BE39. 试题：下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()。A.强化合同管理B.调整组织职能分工C.优化组织结构D.改进施

17、工工艺正确答案：A40. 试题：工程施工质量事故的处理包括：（1）事故调查；（2）事故原因分析；（3）提交处理报告；（4）事故处理；（5）事故处理的鉴定验收；（6）制订事故处理方案。其正确的程序为（）。A.（1）（2）（6）（3）（4）（5）?B.（2）（1）（3）（4）（5）（6）?C.（2）（1）（5）（3）（6）（4）?D.（1）（2）（6）（4）（5）（3）?正确答案：D41. 试题：关于网络图绘图规则的说法，正确的有（）。A.双代号网络图和单代号网络图均只能有一个起点节点B.双代号网络图箭线不宜交叉，单代号网络图箭线适宜交叉C.单代号网络图中严禁出现循环回路，双代号网络图中可以出现循

18、环回路D.单代号网络图中当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法E.网络图中节点编号可不连续正确答案：ADE42. 试题：建设工程项目结构主要部位的分部工程质量验收证明需要在各方验收后（）天内报工程质量监督机构备案。A.5B.3C.7D.30正确答案：B43. 试题：双代号时标网络计划中以波形线表示工作的()。A.逻辑关系B.关键线路C.总时差D.自由时差正确答案：D44. 试题：某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，其损失应由()承担。A.承包人B.业主C.设计单位D.监理单位正确答案：B45. 试题：在工程施工实践中，必须树立和坚持的最

19、基本的工程管理原则是（）。A.在确保工程安全和质量的前提下，控制工程的进度B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度D.在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度正确答案：A46. 试题：（）应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。A.发包人?B.承包人?C.分包人?D.劳务分包人?正确答案：B47. 试题：当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，一般情况下，可以采用（）形式。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金正确答案：A48. 试题：【2017年真题】关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

20、A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员C.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同D.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人E.是施工承包合同中的权利、义务的责任主体正确答案：AC49. 试题：现场质量检查的方法包括（）A.“三检”法?B.目测法?C.实测法?D.试验法?E.无损检测法正确答案：BCD50. 试题：以下（）属于建设工程较大质量事故。A.直接经济损失在1000万以上5000万以下的事故B.影响使用功能和工程结构安全、造成永久性质量缺陷的质量事故C.造成5人死亡的事故D.重伤3人以上或死亡2人以下的质量事故E.

21、10人以上50人以下重伤的事故正确答案：ACE51. 试题：施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步是（）。A.预测B.比较C.分析D.纠偏正确答案：D52. 试题：施工文件档案管理的内容主要包括（）。A.工程设计阶段文档资料B.工程施工技术管理资料C.工程质量控制资料D.工程施工质量验收资料E.竣工图正确答案：BCDE53. 试题：工程双代号时标网络计划中，某工作箭线上的波形线表示（）。A.该工作的自由时差B.该工作的总时差C.该工作与其紧前工作之间的时间间隔D.该工作与其紧前工作之间的时距正确答案：A54. 试题：根据建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213），下列说法正确的是（）

22、。A.分包人可直接致函发包人或工程师B.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地C.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系D.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令正确答案：D55. 试题：在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是()。A.估计完成项目所需的总费用B.了解工程进展情况及纠编措施的执行情况和效果C.及时了解施工单位是否超支D.分析成本偏差的原因正确答案：B56. 试题：某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用()方式结算工程款。A.按月结算B.其他方式结算C.分段结算D.竣工后一次结算正确答案：D57. 试题：下列建

23、设工程项目的风险中，属于组织风险的是（）。A.施工机械操作人员的能力和经验B.事故防范措施和计划C.引起爆炸的因素D.工程设计文件正确答案：A58. 试题：根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），教育费附加应计入建筑安装工程的（）。A.税金B.措施费C.规费D.企业管理费正确答案：A59. 试题：对施工合同执行者而言，合同跟踪的对象有()。A.承包的任务B.工程小组或分包人的工程和工作C.业主和其委托的工程师的工作D.设计部门的设计变更工作E.供应商的供应进度和质量正确答案：ABC60. 试题：【2016年真题】施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（）。A.适用性.先进

24、性.耐久性.可靠性B.适用性.安全性.耐久性.可靠性C.安全性.耐久性.美观性.可靠性D.适用性.安全性.美观性.耐久性正确答案：B61. 试题：某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，防火门设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是()。A.按颁布的国家标准执行B.按设计要求执行C.按颁布的国家标准与设计要求折中执行D.由承包人视情况而定正确答案：B62. 试题：设备采购合同价款的支付一般分三次，其中设备制造前，采购方支付设备价格的()%作为预付款。A.5B.10C.15D.20正确答案：B63. 试题：施工单位办理施工起重机械使用登记

25、时，须提交的有关资料包括（）。A.设计文件、制造质量证明书B.使用说明书、安装证明C.监督检验证书D.施工组织设计E.施工起重机械的管理制度和措施正确答案：ABCE64. 试题：自资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）A.5日?B.15日?C.5个工作日?D.15个工作日正确答案：A65. 试题：【2012年真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），应计入措施费的有()。A.二次搬运费B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.已完工工程及设备保护费正确答案：ABCE66. 试题：下列选项中，属于施工准备阶段监理工作的主要任务的有()。A.监督施工

26、单位严格执行合同B.参与设计单位向施工单位的交底C.审查施工单位选择的分包单位的资质D.检查和评价施工单位的工程自检工作E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料正确答案：BCE67. 试题：某工程紧邻市中心主要路段，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有（）。A.施工现场外围设置2.2m高的围挡?B.严格控制施工作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业?C.在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备?D.施工现场水磨石的污水须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流?E.用餐人数在50人以上的施工现场临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池?正确答案：B

27、CD68. 试题：根据清单规范，某建筑公司经投标获得某公路桩基工程的施工任务，工程开工两月后，设计方变更设计，增加了13根与原设计相同的工程桩，对于增加的工程桩价格的确定，适宜的方法是（）。A.建筑公司提出，发包人确认B.发包人提出，建筑公司确认C.参照类似项目的价格D.采用该项目的单价正确答案：D69. 试题：劳务分包合同中，劳务分包人应()。A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底B.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作C.自行准备有关的生产、生活临时设施D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款正确答案：D70. 试题：【

28、2018年真题】关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是()A.管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制B.管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价正确答案：B71. 试题：下列现场质量检查的方法中，属于实测法的是（）。A.利用全站仪复查轴线偏差B.利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D.利用小锤检查表面砖铺贴质量正确答案：A72. 试题：工程项目建设有众多的参与方，各方为实现特定目标而进行不同类型的项目管理，但核心是()方的项目管理。A.设计B

29、.总承包C.监理D.业主正确答案：D73. 试题：施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则，包括（）。A.事故原因没有查清不放过B.事故损失未挽回不放过C.责任人员没有受到处理不放过D.职工群众没有受到教育不放过E.防范措施没有落实不放过正确答案：ACDE74. 试题：某建设工程项目以最大成本加费用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是()万元。A.1600B.1650C.1950D.2000正确答案：C75. 试题：下列关于工程监理工作性质与权责的表述中，正确的有()。A.

30、工程监理单位与业主的关系是委托代理关系B.监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点C.工程监理单位不能与监理项目的施工单位有利害关系D.建设工程未经监理工程师签字不得进行竣工验收E.未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款正确答案：ABCE76. 试题：【2012年真题】施工准备阶段的项目施工成本计划，应当是采用()编制形成的实施性施工成本计划。A.估算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额正确答案：D77. 试题：【2012年真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后()日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，

31、按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.7B.14C.28D.42正确答案：B78. 试题：【2014年真题】根据标准施工招标文件，下列不属于工程变更范围的是（）。A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.为完成工程需要追加的额外工作正确答案：A79. 试题：某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550元m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行

32、的纠偏措施是（）。A.加快施工进度B.重新选择混凝土供应商C.调整工程数量D.进行材料代用正确答案：B80. 试题：对建设工程来说，三级安全教育是指()。A.公司、施工队、班组?B.企业、工区、进班组?C.企业、进车间、进班组?D.公司、工区、进班组正确答案：A81. 试题：施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行，所涉及的活动有（?）。A.培训意识和能力B.内部审核C.执行控制程序D.管理评审E.合规性评价正确答案：AC82. 试题：某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。A.2B.3C.4D.5正确答案：C83. 试题：【2013年真题】施工单位在建设工程档案管理中的职

33、责包括()。A.配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作B.按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕D.及时将施工档案资料移交建设单位E.竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门正确答案：ABCD84. 试题：编制可行性研究报告属于建设工程全寿命周期的()的工作。A.使用阶段B.决策阶段C.设计阶段D.实施阶段正确答案：B85. 试题：【2015年真题】施工_企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。A.施工企业技术负责人B.施工企业安全部门负责人C.项目经理D.施工企业的最高管理者正确

34、答案：D86. 试题：监理单位在实施监理的过程中，发现施工单位存在安全事故隐患，应当()。A.要求施工单位整改B.及时向当地有关部门报告C.要求施工单位停工D.及时报建设单位下达停工令正确答案：A87. 试题：【2013年真题】施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。A.自然环境因素B.作业环境因素C.施工质量管理环境因素D.技术环境因素正确答案：B88. 试题：施工质量影响因素主要有“4M1E”，其中“1E”指的是(?)。A.人B.环境C.方法D.材料正确答案：B89. 试题：【2012年真题】某基础工程施工合同约定计日工工资标准为150元天，窝工补贴为50元天。在基坑开挖过程中，

35、由于业主未能按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，又因承包商组织不力，导致5人窝工10天。则承包商可索赔的费用为()元。A.2000B.6000C.7500D.29250正确答案：A90. 试题：【2018年真题】关于横道图进度计划的说法，正确的是()。A.横道图的一行只能表达一项工作B.工作的简要说明必须放在表头内C.横道图不能表达工作间的逻辑关系D.横道图的工作可按项目对象排序正确答案：D91. 试题：【2017年真题】某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是80003。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成

36、并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用为360万元B.费用偏差为90万元，费用节省C.进度偏差为40万元，进度拖延D.已完实际费用为450万元E.计划工作预算费用为320万元400=40万元，进度超前已完实际费用为9000*5000=450万元计划工作预算费用为400*800=320万元*正确答案：ADE92. 试题：根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，取得为工程建设所需修建场外设施的权利应（）。A.由发包人负责办理，承包人协助并承担有关费用B.由发包人负责办理，并承担有关费用，承包人协助C.由承包人负责办理，发包

37、人协助并承担有关费用D.由承包人负责办理，并承担有关费用，发包人协助正确答案：B93. 试题：施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，称为()。A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.经营成本正确答案：A94. 试题：初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应()。A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准，并应由投标人代表签字确认D.以单价为准，无需由投标人代表签字确认正确答案：C95. 试题：施工企业职业健康安全与环境管理体系的管理评审是（）A.管理体系接受政府监督的一种机制?B.管理体系自我保证和自我监督的一种机制?C.企业最高管理者对管

38、理体系的系统评价?D.对企业执行相关法律情况的评价正确答案：C96. 试题：由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心技术是()。A.施工图预算程序B.项目管理系统C.设施管理信息处理系统D.基于网络的信息处理平台正确答案：D97. 试题：下列选项中，属于第二类危险源控制方法的有()。A.消除危险源B.限制能量C.增加安全系数D.提高设施的可靠性以消除故障E.隔离危险物质正确答案：CD98. 试题：【2017年真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有()。A.谎报或者瞒报事故B.迟报或者漏报事故C.伪造事故现场D.事故发生后逃匿E.在事故调查处理期间擅离职守正确答案：ACD99. 试题：下列合同方式中，承包人承担风险最大的合同类型是（）。A.单价合同B.成本加固定费用合同C.固定总价合同D.最大成本加费用合同正确答案：C100. 试题：质量事故的处理依据应当包括()。A.有关质量事故的观测记录、照片等B.有关合同及合同文件C.施工记录、施工日志等D.事故造成的经济损失大小E.相关的法律法规正确答案：ABCE