2022年《建设工程合同管理》考前密押四

《2022年《建设工程合同管理》考前密押四》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年《建设工程合同管理》考前密押四（31页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022年建设工程合同管理考前密押四注意：图片可根据实际需要调整大小 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 招标采购和合同管理工作的关键是（）。A. 合同参建各方合同界面管理B. 开展项目招标采购的总体策划C. 适合项目特点的合同计价方式D. 编制的招标文件和合同文件正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。A. 合同严密性、完整性评审B. 与产品或过程有关要求的评审C. 合理性

2、、可行性评审D. 合法性、合规性评审正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。A. 平等B. 公平C. 公正D. 诚实信用正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 按照民法典担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。A. 厂矿的职能部门B. 有限责任公司C. 政府机关D. 某高等学校正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题)

3、 单项选择题 关于保证人资格的说法，正确的是（）。A. 公民个人不得作为保证人B. 企业法人的职能部门一律不得作为保证人C. 企业法人的分支机构一律不得作为保证人D. 公益学校在一定条件下可以作为保证人正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。A. 保险费由建设单位支付B. 实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C. 保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D. 提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未

4、按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。A. 勘察或设计费用清单B. 勘察设计机构设置及岗位职责C. 联合体协议书D. 法人代表人身份证明正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。A. 投标人在投标有效期内撤销投标文件B. 按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D. 在签订合同时向招标人提出附加条件正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类

5、:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列描述中不属于资格评审的是（）。A. 资质要求B. 业绩要求C. 质量要求D. 信誉要求正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。A. 邀请投标B. 公开招标C. 公开投标D. 邀请招标正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行

6、。A. 3.00B. 5.00C. 10.00D. 15.00正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。A. 不少于5个B. 不大于5个C. 不少于3个D. 不大于3个正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。A. 营业执照B. 安全生产许可证C. 业绩D. 法人资格正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(

7、如真题 模拟预测题) 单项选择题 某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A. 1800万元，1800万元B. 1800万元，1770万元C. 1830万元，1800万元D. 1830万元，1770万元正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。A. 发包人的要求B. 工程量清单C. 合同条款及格式D. 发包人提供的资料正

8、确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（）。A. 招标选择供货商B. 询价选择供货商C. 直接向供货商订购D. 服务采购正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的价格是指（）。A. FOB价B. FCA价C. CIF价D. CIP价正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分

9、) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。A. 最低投标价法B. 综合评标法C. 以设备寿命周期成本为基础的评标价法D. 综合评估法正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 勘察合同中，属于发包人义务的是（）。A. 提供勘察资料B. 依法纳税C. 完成全部勘察工作D. 保证勘察作业规范正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 建设工程勘察合同

10、履行管理中，项目负责人管理正确的是（）。A. 勘察人应按照中标通知书的约定指派项目负责人B. 勘察人可以自行更换项目负责人C. 项目负责人2天内不能履行职责的，应委派代表代行其职责D. 项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证生命财产安全的紧急措施正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。A. 合同协议书中标通知书设计费用清单专用合同条款通用合同条款B. 设计费用清单合同协议书中标通知书专用合同条款通用合同条款C. 合同协议书中标通知

11、书专用合同条款通用合同条款设计费用清单D. 中标通知书合同协议书通用合同条款专用合同条款设计费用清单正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。A. 10.00B. 14.00C. 15.00D. 21.00正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A. 直接与保险人协商一致后，通知发包人B. 直接与保险人协商一致后，

12、通知监理人C. 应事先征得发包人同意，并通知监理人D. 应事先征得监理人同意，并通知发包人正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准施工合同，监理人在工程施工准备阶段的职责是（）。A. 组织施工图设计交底B. 审查承包人质量管理体系C. 组织专项施工方案论证D. 审查暂估价及暂列金额正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 标准施工合同中的“合同工期”是指（）。A. 承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B. 合同协议书中写明

13、的施工总日历天数C. 承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D. 承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准施工合同，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A. 日拖期赔偿额和最低限额B. 最高限额和最低限额C. 计算方法和最低限额D. 计算方法和最高限额正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测

14、题) 单项选择题 根据标准施工合同，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A. 一定可以给予工期补偿B. 可给予工期补偿C. 可给予费用补偿D. 一定可以补偿工期、费用补偿正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A. 发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B. 发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C. 承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D. 承包人承担发生的全部费用，工

15、期不予顺延正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准施工合同，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（）。A. 签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额B. 签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格C. 合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数D. 签约合同价不包括暂列金额和暂估价正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准施工合同，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。A

16、. 暂列金额B. 价款调整C. 索赔D. 变更正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准施工合同，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。A. 由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整B. 因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效C. 需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据D. 因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:

17、未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。A. 同时补偿费用和利润B. 费用和利润均不补偿C. 可以补偿费用但不能补偿利润D. 可以补偿利润但不能补偿费用正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A. 成本加酬金B. 成本加利润C. 成本加规费D. 直接成本加间接成本正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00

18、分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A. 工程本身的损害B. 工程所需清理费用C. 承包人的施工机械损坏D. 因工程损害导致的第三方财产损失正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准施工合同，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A. 7.00B. 14.00C. 21.00D. 28.00正确答

19、案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准设计施工总承包招标文件，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。A. 可以缩短建设周期B. 减少承包人的索赔C. 固定工期、固定费用D. 设计是最优方案正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A. 只向发包人提交分包合同副本B. 应向发包人和监理人提交分包合同副本C. 应向监理人提交分包合同副本D. 不需要向发包人和监

20、理人提交分包合同副本正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。A. 选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B. 将无条件补偿条款写入专用条款C. 将有条件补偿条款写入专用条款D. 明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据标准设计施工总承包合同，“变更管理”正确程序是（）。A. 发包人发出变更指示承包人提交实施方

21、案监理人审批方案监理人签发变更指令B. 监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C. 监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D. 发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 承包人按暂停工作的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A. 14.00B. 28.00C. 30.00D. 56.00正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00

22、分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A. 标的物品种多，供货条件差异小B. 与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C. 建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D. 大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（）。A. 购买的标的物要分批交付B. 工程建设的工期较长时一般不用C. 买受人如果对其中一批标的物解除，无

23、法解除与之相关的已交付标的物D. 买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（）。A. 90%B. 95%C. 97%D. 98%正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A. 视为合同材料

24、不符合质量标准B. 买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C. 质量合格情况待定D. 需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A. 5%B. 10%C. 25%D. 30%正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在买方或买方安排的第三

25、方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。A. 卖方B. 买方C. 第三方D. 买卖双方平均分担正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据FIDIC施工合同条件，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A. 基准日B. 在提交投标书日期C. 开标D. 递交投标保证金正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 采用FIDIC设计采购施工（EPC）

26、 /交钥匙合同条件，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。A. 自开工日期起至当月的月底止B. 自材料设备进场起至当月的月底止C. 自合同签订之日起至当月的月底止D. 自投标有效期截止之日起至当月的月底止正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。A. 工程施工合同B. 工程施工分包合同C. 专业服务合同D. 裁决人合同正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预

27、测题) 单项选择题 风险型CM合同的计价方式是（）。A. 固定总价B. 成本加酬金C. 固定单价D. 可调单价正确答案：B, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 在合同法律关系的组成中，合同法律关系包含的要素有（）。A. 法律关系主体B. 法律关系客体C. 法律关系联系D. 法律关系变更E. 法律关系内容正确答案：A,B,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。A. 发生与否的不确定性B. 发生范围的不确定

28、性C. 发生原因的不确定性D. 发生时间的不确定性E. 发生后果的不确定性正确答案：A,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 建筑工程一切险加保第三者责任险，应由保险公司承担的保险责任范围包括（）。A. 在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B. 正常水位变化引起第三者财产损失C. 在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D. 被保险人因上诉而支付的诉讼费用E. 工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失正确答案：A,C,D, (多项选择题)(每题

29、2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 邀请招标的缺点有（）。A. 招标人事先难以预计投标人的数量B. 缩短了招投标周期C. 不能充分体现公开竞争的原则D. 参加投标的单位数量有限E. 可能漏掉更具有优势的单位正确答案：C,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容有（）。A. 招标条件B. 项目概况与招标范围C. 投标人资格要求D. 招标文件的获取E. 分部分项工程综合单价正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00

30、 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于确定中标人及签订合同的描述正确的有（）。A. 国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B. 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在13人C. 招标人可以确定评标委员会提出的中标候选人名单以外的投标人为中标人D. 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人E. 中标人无正当理由拒签合同，招标人可以取消其中标资格正确答案：A,B,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 资格审查报告一般包括（）。A. 投标单位资质B.

31、 基本情况和数据表C. 补正事项纪要D. 评分比较一览表的排序E. 资格审查委员会名单正确答案：B,C,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 根据招标投标法实施条例，初步评审中，响应性评审内容包括（）。A. 工程质量B. 投标保证金C. 权利义务D. 报价的计算审查E. 付款调价要求正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 标准设计施工总承包招标文件包括（）。A. 招标公告B. 投标人须知C. 评标办法D. 合同条款及格式E. 图纸正确答

32、案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 中型机电设备分项报价表中供货分项类别的内容包括（）。A. 主机和标准附件B. 备品备件C. 专用工具D. 分项名称E. 技术服务正确答案：A,B,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 通常情况下，在设备采购招标中对投标人的要求包括（）。A. 具有独立订立合同的能力B. 有专业技术资格能力C. 具有完善的质量保证体系D. 业绩良好E. 注册资金达到100万以上正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)

33、(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 综合评估法中的评价因素中，属于一级评价因素的有（）。A. 价格B. 商务C. 寿命期D. 技术E. 服务正确答案：A,B,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 建设工程勘察合同中合同价款的（），在专用合同条款中约定。A. 确定方式B. 金额C. 支付方式D. 调整方式E. 风险范围划分正确答案：A,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 除专业合同条款另有约定外，

34、工程的设计依据包括（）。A. 使用的法律法规B. 与工程有关的规范C. 工程基础资料D. 本工程勘察文件和施工需求E. 设计图纸正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列关于建设工程设计合同履行管理说法正确的有（）。A. 设计人的项目负责人应按合同约定以及发包人要求负责组织合同工作的实施B. 基准日之后，原版本的法律法规发生重大变化的，不予修正C. 发包人应提前7天向设计人发出开始设计的通知D. 发包人接收设计文件之后，可以由设计人自行审查E. 设计费用实行发包人签证制度正确答案：A,C,E, (多项选

35、择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 根据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。A. 结合行业特点，编制本行业中通用合同条款B. 不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C. 结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D. “专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E. “通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”正确答案：B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 根

36、据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A. 施工工程或标段B. 工程结算方式C. 质量标准D. 合同组成文件E. 变更处理程序正确答案：A,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 根据标准施工合同，关于监理人地位的说法，正确的有（）。A. 监理人是受发包人委托的发包人代表B. 监理人是受发包人聘请的管理人C. 监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D. 监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E. 监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织正确答案：B,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题

37、目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有（）。A. 组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底B. 核对工程资料，进一步收集相关的地址、水文等资料C. 编制施工组织设计和施工进度计划D. 编制施工环保措施计划E. 准备施工用的测量基准点，基准线和水准点等书面资料正确答案：B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。A. 地方法规要求在某一时间段内不允许施工B. 同时在现场的几个独立

38、承包人之间出现施工交叉干扰C. 施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全D. 发包人订购的设备已运抵施工现场E. 施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护正确答案：A,B,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 根据标准施工合同，承包人的管理中属于质量检查的内容的有（）。A. 质量检查制度B. 材料和设备的检验C. 施工部位的检查D. 现场工艺试验E. 规范施工作业的操作程序正确答案：B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 根据施

39、工合同标准文本规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。A. 基准资料有误引起的损失及拖延B. 隐蔽工程重新检验质量合格C. 发包人订购的设备提前交货D. 法规变化引起的价格调整E. 不可抗力不能按期竣工正确答案：A,B, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 设计施工总承包合同中，不能索赔工期的情况有（）。A. 为他人提供方便B. 发包人要求提前交货C. 缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复D. 发包人违约解除合同E. 不可预见的物质条件正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每

40、题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 专用合同条款中约定的争议解决方式有（）。A. 向约定的仲裁委员会申请仲裁B. 向有管辖权的人民法院提起诉讼C. 提请争议评审组D. 向有管辖权的人民法院申请审判E. 双方友好协商解决正确答案：A,B,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 在建设工程中，建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。A. 货样买卖B. 分期交付买卖C. 试用买卖D. 异地交付买卖E. 分期付款买卖正确答案：A,B,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分)

41、 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 除专用合同条款另有约定外，设备采购合同的买方向卖方支付合同价款的方式有（）。A. 预付款B. 交货款C. 验收款D. 进度款E. 结算款正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 设备采购合同一方不履行合同义务或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（）等补救措施或者赔偿损失等违约责任。A. 继续履行B. 终止合同C. 修理D. 更换E. 退货正确答案：A,C,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模

42、拟预测题) 多项选择题 下列FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。A. 施工合同条件B. 生产设备和设计施工合同条件C. 土木工程施工合同条件D. 设计-建造与交钥匙工程合同条件E. 设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件正确答案：B,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 采用FIDIC设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的（）通知给承包商。A. 姓名B. 地址C. 职责D. 任命日期E. 年龄正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 AIA C191将整个项目实施过程划分为多个阶段，包括（）。A. 可行性研究阶段B. 标准设计阶段C. 详细设计阶段D. 执行文件阶段E. 机构审查阶段正确答案：B,C,D,E,