监理工程师《建设工程合同管理法律》解析习题

《监理工程师《建设工程合同管理法律》解析习题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理法律》解析习题（16页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上监理工程师建设工程合同管理法律解析习题（1）1某房地产开发商与某工程设计院签订合同，购买该设计院已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。A物B财C行为D智力成果【答案】D【解析】合同关系是法律关系之一。法律关系的客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料；法律意义上的行为是指人的有意识的活动；智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果。根据题意“购买该设计单位已完成设计的图纸”，该图纸属于设计人员的智力成果范畴。2合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是（）。A借款

2、合同的货币B建设工程施工安装合同中约定提交的建筑物C技术转让合同的专利权D当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利E双务合同中当事人应承担的义务【答案】ABC【解析】解答本题目类型的考题时，一定理解相关概念，例如什么是法律关系的物、法律关系的行为和智力成果等等。借款合同的货币和建设工程施工安装合同中约定提交的建筑物属于法律关系的物，技术转让合同的专利权属于法律关系的智力成果；当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利和双务合同中当事人应承担的义务是法律关系的内容，分别是权利和义务。3下列关于代理的表述中，正确的是（）。A无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B无权代理在被代理人追认前，“代理人

3、”可以撤销其“代理”行为C无权代理的法律后果由“代理人”承担D代理人只能在代理权限内实施代理行为【答案】D【解析】对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为不作否认表示的，视为同意”。根据代理的概念，代理人只能在代理权限内实施代理行为，正确的答案是D。4委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。下列关于委托代理的说明，正确的是（）。A委托授权是代理人和被代理人双方的民事法律行为，需要双方的意思表示B委托授权必须采用书面形式

4、C委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人不承担责任D委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任【答案】D【解析】委托代理是根据被代理人对代理人的委托授权而产生的代理，委托授权，是被代理人向代理人授予代理权的意思表示，是一种单方的民事法律行为，只需要被代理人一方的意思表示。委托代理的授权，可以使书面形式，可以是口头形式，法律规定用书面形式的，应当用书面形式。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。5公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为，下列关于代理的表述中，不正确的是（）。A代理人在代理权限内，有权斟酌情况，且须与被

5、代理人商定后进行意思表示B代理人在代理权限内所实施的一切代理行为，其法律后果由被代理人承担C代理实施的是民事法律行为，在授权范围内可以独立表现自己的意志D只要被代理人对无合法授权的代理行为予以追认，被代理人仍应对该代理行为承担民事责任E委托代理的授权必须采用书面形式【答案】AE【解析】本题ABC三项考核的是代理的特征。代理人在代理权限内可以独立地表示自己的意志，无须与被代理人商定，所以A项不正确。代理人在代理权限内所实施的代理行为，其法律后果由被代理人承担，B项正确。代理人以实施民事法律行为为职能，在授权范围内可以独立表现自己的意志，C项正确。D项考核的是无权代理的法律后果。对于无权代理，被代

6、理人有追认权和拒绝权，只有经过被代理人的追认，被代理人才对代理行为承担民事责任，D项正确。E项考核的是委托代理的形式，委托代理可以用书面形式，也可以用口头形式。1业主委托监理单位进行招标的行为属于（）。A委托代理B法定代理C指定代理D委托监理答案：A解析：以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。在涉及的代理主要是委托代理。法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力 或

7、限制行为能力人的利益而设立的代理方式。指定代理，是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。根据本题意，正确的答案为选项A委托代理。2在下列给出的有关情形中，属于法律事实行为范畴的是（）。A 施工合同履行过程中业主提出的设计变更B 施工合同履行过程中发生影响合同履行的不可抗力C 接受合同主体的申请，仲裁机构对合同争议的裁决D施工过程中遇到地下障碍物，导致施工过程不能正常进行E 施工合同履行过程中，答案：AC解析：能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种

8、表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。根据本题意，选项A和C是正确的；关于选项E，“按照计划进行的质量验收，且验收合格”属于行为，但未“能够引起合同法律关系产生、变更和消灭”，不属于法律事实行为范畴。3某施工企业委托设计院进行图纸设计，并订立了合同。该设计院将设计任务交由自己的分公司实施，施工单位支付了定金后，分公司未能按时完成设计任务，施工单位应向（）主张索

9、赔权利。A 监理单位B 分公司C 建设单位D 设计院答案：D解析：本题考核的是“代理”的有关内容。关于代理的概念和特征：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理具有以下特征：1代理人必须在代理权限范围内实施代理行为2代理人以被代理人的名义实施代理行为3代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志4被代理人对代理行为承担民事责任按照本题的题干说明，设计合同的当事人应该是某施工企业和设计院，分公司只是设计院的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。4 2007年考题法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。A 主要办事机构所在地B 主要经

10、营场所所在地C 主要合同履行地D 董事长的户口所在地答案：A解析：法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。5下列行为中属于委托代理的法律行为有（）。A 施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B 监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C 施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D 建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E 总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作答案：ABDE解析：委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法

11、律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人、监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人和建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜属于委托代理的法律行为；对于“总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作”，“分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作”是“总监理工程师”的授权委托，所以专业监理工程师是总监理工程的委托代理人。1施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。A发包人B承包人C监理人D项目经理答案：A解题要点：FIDIC规定是承包人投保，我国规定发包人投保。2对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理

12、费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。A人民法院的判决B仲裁机构的裁决C经过公证的还款协议D经过鉴证的还款协议答案：D解题要点C选项容易混淆，公证是司法行政行为，在国内和域外都有法律效力，见教材。16法人应当具备（）等条件。A依法成立B有必要的财产或者经费C有自己的名称、组织机构和场所D能够独立承担民事责任E经上级行政主管机关批准答案：ABCD解题要点非企业法人依法不需要办理法人登记，自成立之日就具有法人资格，如事业单位、社会团体等；而企业法人必须依法登记后，才取得法人资格。4在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（）等抵押合同。A土地使用权B城市房

13、地产C车辆D机器E土地所有权答案：ABC解题要点注意对比：需要办理抵押物登记的有土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理登记，抵押合同自签订之日起生效。5某施工企业在异地设有分公司，分公司受其来源，中大网校/委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A监理单位B分公司C建设单位D施工企业答案D解题要点本题考核的是“代理”的有关内容。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该

14、是来源，中大网校/某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。1法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求，则（）时，合同成立。A要约生效B承诺生效C双方当事人签字或者盖章D附生效期限的合同期限届至答案：B解题要点一般依法成立的合同，自成立时生效，而成立就是有承诺，所以B正确。c仅适用于书面合同，D附生效条件的合同，自条件成就时生效。2合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。A解除合同B变更合同C转让合同D中止履行合同义务答案D解题要点考概念，如果题意换成具体事例，也应该会选择。3如果施工单位项

15、目经理由于工作失误来源，中大网校/导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。A施工单位B监理单位C材料供应商D项目经理答案A解题要点当事人不履行或者履行合同不符合约定条件的，就应当承担违约责任。4依据合同法的规定，出现（）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A违反法律法规规定B当事人恶意串通损害第三人利益C以合法形式掩盖非法目的D对方当事人采用欺诈手段答案D解题要点与无效合同对比记忆，只有概念记清，才能对具体事例的判断不混淆。此处单选、多选都能出题，要注意。5依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行。A交付不

16、动产的，在不动产所在地B给付货币的，在给付货币一方所在地C交付动产的，在接受动产一方所在地D设备采购，在采购方所在地E材料采购，在供货方所在地答案AE解题要点当合同履行地点约定不明确， “给付货币的，应在接受货币一方所在地”，所以B不正确；“交付不动产的，在不动产所在地”，所以A正确；“其他标的在履行义务一方所在地履行”，题意中来源，中大网校/的动产、设备、材料均属于这一类，应在履行义务一方所在地，所以E正确。1如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B仲裁条款有效，由人民法院解决争议C仲裁条款无效，由人民法院解决争议D仲裁

17、条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案A解题要点合同的仲裁条款独立存在，不会因其他条款无效而归于无效；当事人如果约定仲裁，又无法通过和解和调解解决，应及时提交仲裁。2在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。A撤销合同，无须通知对方B撤销合同，但应当通知对方C解除合同，无须通知对方D解除合同，但应当通知对方答案D解题要点“建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付”部，符合法定解除的条件，施工企业可以主张解除合同，但有通知对方的义务。3某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际

18、施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。A不成立B成立C无效D可撤销答案B解题要点依据合同法，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一来源，方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。4按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A工程所在地B被告住所地C原告住所地D合同签字地答案A解题要点建设工程合同纠纷的管辖，既涉及级别管辖，又涉及地域管辖。地域管辖是指纠纷适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法

19、院管辖。5甲公司经过资产重组分立为乙、丙丽家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（）。A乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任答案 D解题要点当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。1建设工程合同

20、纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。A工程所在地B仲裁申请人所在地C纠纷发生地D双方协商选定答案D解题要点通过仲裁条款或签署仲裁协议是选择仲裁方式解决纠纷的前提。仲裁协议的内容包括：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。2某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A45B57C42D60答案C解题要点见教材第86页违约责任的赔偿原则，累计赔偿额不超出扣除税金的监理酬金

21、总额。5依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（）。A工程设计的建议权B工程规模的认定权C工程设计变更的决定权D承包人索赔要求的审核权E施工协调的主持权答案ADE解题要点B、C选项是委托人的权利。1在建设工程委托监理合同（示范文本）中，纲领性的法律文件是（）。A建设工程委托监理合同B建设工程委托监理合同标准条件C建设工程委托监理合同专用条件D双方共同签署的修正文件答案A解题要点委托监理合同是一个总的协议，明确了当事人的权利义务关系，所以说是纲领性的法律文件。2某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在（）中。A建设

22、工程委托监理合同B中标函C建设工程委托监理合同标准条件D建设工程委托监理合同专用条件答案D解题要点有关地域特点、专业特点、工程特点及对标准条件中的某些条款进行补充、修正都被写入专用条件。3在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。A附加工作B额外工作C正常工作D委托人工作答案B解题要点监理人的“额外工作”和“附加工作”所包括的工作内容应区别记忆，很容易混淆。4按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（）。A中标函B投标保函C监理合同标准条件D监理委托函E标准、规范答案ACD解题

23、要点投标保函是投标保证，中标提交履约担保后退回，所以B不对；标准、规范对监理合同当事人无约束力，对施工单位有约束力，所以E不对。1工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（）。A以不属于自己的原因拒绝索赔要求B认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告答案C解题要点一般情况下，工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。如果该指示直接发给了分包商，分包商需征得承包商同意后实施。（见教材第l70页中间部分）在该题干的表述

24、中，以上条件都是符合的，则表明分包商没有任何过错，这属于应该由发包人承担的责任。该问题的关键是以谁的名义索赔。根据教材第171页表述，该索赔应以承包商的名义提交索赔报告。2依据委托监理合同示范文本规定，（）属于额外的监理工作。A合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D应委托人要求更改服务内容而增加的工作E出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作答案CE考试用书解题要点A是正常工作，B、D是附加工作。3对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）。A监理中标函B监理招标文件

25、C工程量清单D监理合同专用条件E合同履行中双方达成的书面协议答案ADE解题要点B中监理招标文件不具有合同约束力，而C中工程量清单是对施工合同当事人有约束力的合同文件。4委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。A负责施工合同的协调管理B负责外部关系的协调C认真勤奋的工作D不得泄露申明的秘密答案B解题要点B属于委托人的义务。5监理合同的有效期是指（）。A合同约定的开始日至完成日B合同签订日至合同约定的完成日C合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D合同约定的开始日至工程验收合格日答案C解题要点C选项是监理合同按照约定履行，工作完成，结算完成，自然终止。1监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务

26、的额外工作。A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B委托人要求增加的监理工作范围C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容答案C解题要点还是考额外工作，A、B、D属于附加工作。2监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。A执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求C委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月答案D解题要点暂停监理业务超过6个月；严重拖欠监理酬金而又未

27、做书面解释两种情况，监埋都可提出终止合同。3监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理服务期间的车辆使用费用属于（）承担。A附加工作费用，由委托人B额外工作费用，由委托人C正常工作酬金范围，由监理单位D工程成本，由承包方答案C解题要点正常情况下监理费用不能由承包商承担，所以D不正确。自备车辆的情况既不属于附加监理工作，也不属于额外监理工作，所以A、B不正确。4勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（）的委托任务。A岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C为设计提供勘察工作、仅限于

28、岩土工程勘察D要求简单的勘察、要求复杂的勘察答案C解题要点勘察合同只记（二）仅涉及岩土工程，排除法做题。同样设计合同也只记一个。5委托监理合同中，属于监理人的义务包括（）。A按合同约定派驻人员B使用委托人提供的设施完成工作后应归还C将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D负责工程施工中有关各方的协调管理E负责办理施工有关的行政批准手续答案ABD解题要点C、E属于委托人义务，一定要看清题干再选择。1勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（）的委托任务。A岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程

29、勘察D要求简单的勘察、要求复杂的勘察答案C解题要点勘察合同只记（二）仅涉及岩土工程，排除法做题。同样设计合同也只记一个。2设计合同示范文本中，适用于民用计的合同，其主要条款包括（）。A委托设计任务的范围和内容B发包人应提供的有关资料和文件C项目投资要求D双方的责任E工程用地规划答案ABD解题要点注意勘察、设计示范文本（一）、（二）对比。3设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（）。A经批准的可行性研究报告B设计依据的标准C城市规划许可文件D限额设计要求E工程勘察资料答案ACE解题要点看清题干要求是“设计依据的文件和资料”，而B、D属于项目设计要求。4设计合同示范文本

30、规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C工程施工完成竣工验收工作D工程通过保修期检验答案C解题要点设计人有配合施工的义务，包括交底、变更、参加竣工验收。所以完成验收工作，合同才能终止。5设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A控制概算B编制招标文件C施工图设计D非标准设备制作答案A解题要点方案设计文件应满足初步设计的需要，初步设计应满足技术设计的需要，技术设计应满足施工图设计的需要，从投资确定来讲就是估算指标控制概算指标，概算指标控

31、制概算定额，概算定额控制预算定额。1依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意答案B解题要点变更时应报批一修改一再报批。2按照设计合同示范文本的规定，（）属于发包人的责任。A提供设计依据资料B提供设计预算资料C向施工单位进行设计交底D对设计成果组织鉴定和验收E提供设计人员需要的工作和生活条件答案ADE。解题要点B、C

32、均为设计人责任。3设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）。A发包人承担B设计人承担C双方各自承担D设计审批部门承担答案A解题要点发包人违约责任（2）。4在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（）。A按时提供设计依据文件和基础资料B施工图设计完成后，组织鉴定和验收C负责审查外商提供的设计资料D保证设计质量E设计交底答案CDE解题要点A、B为发包人责任。5设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计

33、人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止答案D解题要点注意B选项与D选项不同，参看教材第99页“设计工作内容的变更”。1依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意答案B解题要点变更时应报批一修改一再报批。2按照设计合同示范文本的规定，（）属于发包人的责任。A提供设计依据资料B提供设计预算资料C向施工

34、单位进行设计交底D对设计成果组织鉴定和验收E提供设计人员需要的工作和生活条件答案ADE。解题要点B、C均为设计人责任。3设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）。A发包人承担B设计人承担C双方各自承担D设计审批部门承担答案A解题要点发包人违约责任（2）。4在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（）。A按时提供设计依据文件和基础资料B施工图设计完成后，组织鉴定和验收C负责审查外商提供的设计资料D保证设计质量E设计交底答案CDE解题要点A、B为发包人责任。5设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发

35、包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止答案D解题要点注意B选项与D选项不同，参看教材第99页“设计工作内容的变更”。1施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）。A协议书B专用条款C标准条款D质量保修书答案B解题要点专用条款是结合各异的施工现场和外部环境，对通用条款的细化、说明和补充，是施工合同范本的必要组成部分。2按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）。A投标书及

36、其附件B招标阶段对投标人质疑的书面解答C资格审查文件D工程报价单E履行合同过程中的变更协议答案ADE解题要点B、C都属于招标阶段文件。3按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书答案C解题要点注意这里排序第一的是双方洽商的施工合同协议书。4施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费

37、用B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用答案A解题要点记住一个原则：谁提出，谁负责。5依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（）。A办理临时用地、停水、停电申请手续B向施工单位进行设计交底C提供施工场地地下管线资料D做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E开通施工现场与城乡公共道路的通道答案ACE解题要点B是设计人员的责任，D是承包人义务。1按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A协调处理施工现场周围地下管线保护工作B按工程需要提供非夜间

38、施工使用的照明C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D组织设计交底答案B解题要点A、C是发包人的义务，D是设计人的义务。2依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。A立即发出解除合同通知B立即停工并发出通知要求支付预付款C在合同约定预付时问7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工答案C解题要点既然约定了预付款，发包人不按时支付就属于违约，承包人有权停工。3在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前

39、未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A保管员负责赔偿损失B发包人承担损失责任C承包人负责赔偿损失D发包人与承包人共同承担损失责任答案B解题要点发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书目形式通知承包人，共同清点。4依照施工合同示范文本通用条款的规定，（）属于发包人应当完成的工作。A办理施工许可证B提供工程进度计划C确定坐标控制点D做好施工现场地下管线的保护工作E协调处理施工现场周围地下管线的保护工作答案ACE。解题要点B、D都是承包人的义务。5下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。A承包人自检后书面通知工程师验收B工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延答案ABC解题要点无论工程师是否参加了验收，当对某部分的工程质量有怀疑时，均可提出重新检验，所以D不对。E的情况工期不予顺延。专心-专注-专业