室外绿化施工合同模板

《室外绿化施工合同模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《室外绿化施工合同模板（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、绿化施工合同模板室外绿化会影响到每户住宅的光光环境、气环境，其重要性是不可忽视 的，室外绿化施工合同怎么写呢？以下是在我为大家整理的室外绿化施工 合同，感谢您的欣赏。室外绿化施工合同一发包方：（以下简称甲方）承包方：XX （以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保 工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务， 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规 定，双方协商一致签订本合同。第一条工程概况1. 工程名称：XX有限责任公司室外绿化管道建设工程。2. 工程地点：xx工业园区（南苑）热电厂北侧。3. 工程内容：详见工程量清

2、单。4. 工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5. 结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6. 开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7. 本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工 程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条合同价款（工程款）及支付1. 合同总价（大写）：XXX元整；（小写）：XXX元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2. 工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2）施工完，毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3）付款方式为银行转账。第三条双方权利义务

3、1. 甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施 工用水、用电。4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工 现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料， 相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性 和有效性。7）甲方负责开挖管沟及回填管沟，包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2. 乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件

4、后七个工作日内组织进场施工。2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必 须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条工期的约定1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方 应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2. 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3. 因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导 致停工的，工期顺延。4. 因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。 同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料 和构件积

5、压的实际损失。第五条质量、验收及结算1. 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以给水排水 管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）为施匸管理及质量评定验收标 准。2. 本工程质量要求：合格。3. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七 日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。 如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验 收口期。若甲方自接到验收通知之口起超过十五口无故不组织验收的，视 为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4. 验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完 成结算

6、审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方 的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方己经核实 并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期 延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解 决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条合同的签订和生效1. 本合同经双方签字盖章后生效。2. 本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日：室外绿化施工合同二甲方：乙方：

7、甲方委托乙方承担欧洲假日C区一期景观硬化绿化工程施工，经双方协 商一致，签订本合同。第一条承包方式：1. 1按承包范围实行包工包料。1. 2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料 采购之外的任何部分进行分包。1.3为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准，乙方应根 据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。第二条合同文件内容及解释次序构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组 成本合同的文件及优先解释次序如下：1）本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;2）甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工

8、 程会议纪要等；3）本合同、双方确定的工程报价单；4）中标通知书；5）经双方协商认可的投标书及其附件；6）招标文件及招标过程中双方来往的书面文件；7）图纸；8）工程量和设备材料清单；9）现行的法律、法规、标准、规范第三条承包范围：1. 工程概况：工程名称：工程地点：2. 承包内容：招标范围：欧洲假EIC区一期景观、硬质铺装、绿化工程、水电安装工 程图纸内全部内容以及甲方乙方商定的工程量清单内的内容，本工程所用 材料的采购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方 开放要求釆取的赶工措施、现场协调、现场配合验收、样品提供、产品保 证、赶工措施、成品保护、因质量问题引起的维修和更换、技

9、术指导、及 技术培训等。第四条 工程的施工期限：展不区：开工时间：年 月n,完工时间：年 月 日；非展示区：开工时间：年 月 日，完工时间：年 月 日若有调整，以甲方书面通知为准；第五条第六条合同价格本合同暂定价为：(小写)人民币：(大写)价格明细：甲方向乙方提交的有关资料及文件：期项目室外景观图纸及绿化图纸、 景观工程构造做法、绿化标准。注：绿化部分按图纸与清单规定的数量品种完成，无变更乙方不得私自 改变、增加品种数量，否则所有费用均由乙方承担。第七条甲乙双方一般义务：7.1甲方一般义务：(1) 安排土建施工单位提供施工作业面、提供水电接驳。(2) 提供景观工程、绿化工程施工相关的施工图。(

10、3) 派驻工地代表，协调有关工作，负责工程的进展及监控，组织甲、 乙及有关各方参加的工程会议，及时提出施工过程中的整改意见。(4) 按时支付工程款项，组织工程竣工验收，并在合同规定期限办理竣 工结算。(5) 甲方委托 对本工程进行监理，监理行使职权范围由甲方另行以书面 形式通知给乙方，乙方必须遵守。(6) 其他有关配合事宜。7.2乙方一般义务：(1) 按国家及当地有关规程规范、管理规定及合同要求实施、完成所承 包范围的工程及修补任何缺陷。(2) 对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施，确保施工 安全和第三者安全，凡施工中发生的一切安全事故均由乙方负责，发生安 全事故应立即报甲方现场代

11、表并按规定上报主管单位备案。(3) 每个施工时段向甲方报送本时段完成工程报表(包括形象进度、工程 量和工作量)和下时段施工进度计划及各种甲方要求的相关工程资料;如 不按时报送上述报表，甲方不保证按时支付工程进度款。(4) 乙方派驻专职的现场项目经理：；乙方项目经理原则上不得易人， 如有特殊情况，须提前7天通知甲方并征得甲方书面同意，其中如项目经 理与投标承诺不符，则乙方须向甲方支付违约金0.5万元。(5) 已完工工程未交付甲方之前，负责己完工程的保护工作，保护期间 发生损坏，乙方自费负责修复。(6) 做好防火保卫工作，每天清理施工现场。(7) 按时缴纳现场发生的水电费用；对已有的材料设备及工程

12、进行有效 的保护及维护。(8) 乙方必须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报 酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；(9) 对于甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬；第八条工程款支付8.1本工程甲方不支付工程预付款。8.2工程开工后，按月支付生活费，待工程竣工验收后支付乙方工程款 造价的70%8. 4工程款累计支付到合同暂定价的70%时止付工程进度款;在工程已 移交且全部竣工资料经验收合格后，甲、乙方进行工程结算，双方在结算 书上签字确认，满2年后经甲方、监理对工程质量验收符合(1.硬化工程沉降不超20MM、.面层无破损褪色松 动。2.景观工程不得有变形、掉砖、褪色。3绿化成活率不得低于90%。) 要求。甲方支付乙方剩余30%工程款第九条竣工验收9.1工程质量验收依据为：国家相关的规范和行业技术标准，同时满足 双方约定的相关标准。