南沙区大岗镇农村生活垃圾收集点建设工程

《南沙区大岗镇农村生活垃圾收集点建设工程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南沙区大岗镇农村生活垃圾收集点建设工程（46页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、南沙区大岗镇农村生活垃圾收集点建设工程交易文件建设 单 位：广州市南沙区大岗镇人民政府招标代理单位： 广东粤能工程管理有限公司日期： 2014年5月目录第一章、交易须知3一、交易须知前附表3二、交易须知修改表5三、交易须知通用条款7（一）交易文件7（二）报名及报名资料递交8（三）摇珠及合同签定9第二章摇珠办法12一、摇珠办法修改表12二、摇珠办法13第三章合同条款16第四章技术条件（工程建设标准）16第五章图纸及勘察资料46第六章发包价及其工程量清单46第一章、交易须知一、交易须知前附表声明： 本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的

2、组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项内容说明与要求目建设单位（即发包人） ：广州市南沙区大岗镇人民政府1定义招标代理：广东粤能工程管理有限公司设计单位：监理单位：2工程名称南沙区大岗镇农村生活垃圾收集点建设工程共 15个地点（分别为：南沙区大岗镇增沙村、南村、下墩村、中埠3建设地点村、新围村、 马前村、 放马村、 江滘社区、龙古村、新沙村、东隆村、高沙村、南二村、新一村、新二村） 。4建设规模各收集点分别建筑面积约36 平方米等（本工程具体数据以施工图为准）。5承包方

3、式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按招标文件及图纸总价大包干、项目措施费包干。6质量标准合格本项目按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设7承包范围计说明及补充说明， 完成本项目施工图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容。8工期要求2014 年月日计划开工，施工总期： 25 日历天。9资金来源财政资金10报名资料收取方报名时建设单位收取报名资料， 并进行资料核对， 双方签字确认结果。式11报价以及单价和工程量清单计价。 按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包总价计算方式意向人的承包价及承包价的清单报价。12承包意向有效期30日历天（从报名截止之日计起）

4、领取发包价（含13工程量清单）及由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。图纸时间：自 2014年 5 月日起具备现场踏勘条件；14踏勘现场方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：共15 个地点（分别为：南沙区大岗镇增沙村、南村、下墩村、中埠村、新围村、马前村、放马村、江滘社区、龙古村、新沙村、东隆村、高沙村、南二村、新一村、新二村） 。项内容目15 报名资料组成16 报名资料份数报名的时间和地17点18 摇珠时间和地点19 履约担保20 发包价21 保修期合同价款的调整22办法建设工程质量检23测管理办法24 其它说明说明与要求报名资料由资格文件、 承包意向承诺及

5、声明函 、提交交易保证金凭证三部分组成。一份。1. 报名起始时间：2014 年 5月日 9 时 00 分。截止时间：2014年5月日11 时 00 分。（以交易公告为准）2. 地点：广州公共资源交易中心南沙交易部。3. 上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。1. 摇珠时间： 2014 年 5 月日 11 时 00 分（以交易公告为准）2. 地点：广州公共资源交易中心南沙交易部。3. 上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。承包人提供的履约保函为承包价款的10%。本项目发包价为人民币 429064.5 元，其中安全文明施工费为 17069.53 元, 余泥渣土运输与排放费（包

6、含中标价中） 。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、 余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。按照建设工程质量管理条例规定根据建设工程质量检测管理办法 （建设部令第 141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。本项目施工点为 15个，施工单位不得以施工场地分散导致施工费用增加或产生其它费用为由，向发包人提出增加工程费用。二、交易须知修改表声明：本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款， 与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知

7、通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：修改类型：增加现文：条款号：修改类型：删除原文： 12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30 日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2 发包通知书发出之日起30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文： 12

8、.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起10 日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2 发包通知书发出之日起10 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：修改类型：修改原文： 13.1 在收到发包通知书后的15 日内，承包人应按本须知前附表第19项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是

9、以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2 发包通知书发出之日起15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文： 13.1 在收到发包通知书后的5 日内，承包人应按本须知前附表第19 项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2 发包通知

10、书发出之日起5 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1. 交易文件的组成1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章交易须知第二章摇珠办法第三章合同条款第四章技术条件（工程建设标准） （另册）第五章图纸及勘察资料（另册）第六章发包价及其工程量清单（另册）1.2承包意向人获取交

11、易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4 建设单位（或委托招标代理机构） 使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文件后，

12、应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2. 交易文件的澄清与修改2.1 交易文件发出后 , 在公告截止时间3 日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若

13、澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1 报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函 、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2 资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件；（3）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；（4）项目负责人安全生产考核合格证（B 类），且项目负责人与安全员不为同一人；（5）专职安全人员的安全生产考核合格证（C

14、类）；3.3承包意向承诺及声明函 （格式见交易公告附件二）3.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳8000 元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5 报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2 承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1本工程的承包总报价采用

15、交易须知前附表第11 项所规定的方式。5.2工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩大建设内容及其投资。6报名资料的份数和签署6.1承包意向人应按交易须知前附表第16 项规定的份数递交报名资料。6.2 除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1承包意向人代表应按交易须知前附表第17 项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2 若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：在报名截止期后逾期或未在指定

16、地点递交报名资料的；委托代理人提交报名资料， 未同时提交本人身份证、 法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。7.3在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4 到在报名截止时间止， 建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。8报名的有效性8.1建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。8.2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足3 家为交易失败。建设单位应重

17、新发布交易公告。（三）摇珠及合同签定9参加摇珠会9.1 承包意向人代表可按交易须知前附表第18 项所规定的时间和地点参加摇珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。9.2 若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。10摇珠办法详见第二章摇珠办法11发包通知书11.1 确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示3 日。11.2 建设单位应当自确定承包人后15 日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。11.3 承包人必须在收到发包通知书后24 小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。12合

18、同协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起10 日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2 发包通知书发出之日起10 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。12.3 未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同

19、，由此造成的一切责任由承包人承担。12.4 建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。13履约担保13.1 在收到发包通知书后的5 日内，承包人应按本须知前附表第19 项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2 发包通知书发出之日起5 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。14合同

20、生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。15腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1 对本条款的规定，特定义如下词汇：1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。15.2 如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈

21、行为，则会被取消承包资格。第二章摇珠办法一、摇珠办法修改表声明：本摇珠办法使用 GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款， 与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：修改类型：增加现文：条款号：修改类型：删除原文：条款号：修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）二、摇珠办法16 摇珠所依据的规则16.1 广州市小额建设工程交易管理办法 （穗纪字 201333 号）。17摇珠程序：17.1 将所有已成功报名的承

22、包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。17.2 承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。17.2 建设单位摇珠随机抽取3 个序号，依先后顺序确定为1 至 3 名承包候选人。18确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第18 条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。18.2 摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人, 并编

23、制摇珠报告。18.3 建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。18.4 排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。18.5 如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。18.6 摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为3 天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。附表一摇珠序号确认表工程名称：序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表：招标代理机构代表：日期：附表二摇珠结果确认表工程名称：摇珠结摇珠序号对应的承包意向人名称

24、承包意向人签名确认果第一候选人第二候选人第三候选人建设单位代表：招标代理机构代表：日期：第三章合同条款（最终以双方签定的为准）广州市建设工程施工合同工程名称： 南沙区大岗镇农村生活垃圾收集点建设工程工程编号：工程地点： 南沙区大岗镇发包人：承包人：广州市城乡建设委员会制 定广州市工商行政管理局二一四年五月第一部分协议书发包人 : （全称）广州市南沙区大岗镇人民政府承包人 : （全称）依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：南沙区大岗镇农村生活垃圾收集点建

25、设工程工程地点：共 15 个地点（分别为：南沙区大岗镇增沙村、南村、下墩村、中埠村、新围村、马前村、放马村、江滘社区、龙古村、新沙村、东隆村、高沙村、南二村、新一村、新二村）。工程内容：本项目按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，完成本项目( 共 15 个收集点 ) 施工图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容。工程规模：各收集点分别建筑面积约36 平方米等（本工程具体数据以施工图为准） 。结构形式：工程立项、规划批准文件号：资金来源：财政资金。二、工程承包范围承包范围 : 本项目按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，完成

26、本项目施工图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容。三、合同工期工程合同工期总日历天数25 天。开工日期：以发包人批准的开工日期为准。竣工日期：从开工日起计日历天。四、质量标准工程质量标准：本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。五、合同价款合同总价（大写）：元；（小写）：元。其中安全防护、文明施工措施费（大写）：元；（小写）：元。项目单价：详见财政评审报告；六、组成合同的文件组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分专用条款第 2.2 款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第 1 条赋予它们的定义相同。八、承包

27、人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、 理解并接受本合同所有条款， 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：年月本合同订立地点：广州市南沙区。合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人：（盖章）日承包人：（盖章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱 :电子邮箱 :第二部分通用条

28、款注：按广州市建设工程施工合同示范文本（穗建筑2013598 号）的通用条款执行，另册。第三部分专用条款1定义1.53所采用的书面形式包括：文书；信件；电报；传真；电子邮件；其他：2合同文件及解释2.2 下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；（2）本合同的补充协议及附件（3）中标通知书；（4）本合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（5）本合同通用条款；（6）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（7）施工设计图（含招标文件补遗书中与此有关的部分

29、）；（8）招标文件；（9）财政评审报告及其附件 ( 含评标期间的澄清文件和补充资料，另装成册 ) ；（10）构成本合同组成部分的其他文件。4语言及适用的法律、标准与规范4.3 约定适用的标准、规范的名称：/5. 施工设计图纸5.1发包人提供施工设计图纸（ 1）提供的时间： 本合同签订后两个工作日内。（ 2）提供的数量： 3 套。5.2承办人提供施工设计图纸（ 1）提供的时间：/（ 2）提供的数量： /（ 3）监理工程师答复的时间： /6. 通信联络6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式（ 1） 各方通讯地址和设计人：发包人：广州市南沙区大岗镇人民政府通讯地址：广州市南沙区收件人：邮政编码：

30、承包人：通讯地址：收件人：邮政编码：监理人：通讯地址：收件人：邮政编码：工程造价咨询人：通讯地址：收件人：邮政编码：（ 2） 视为送达的其他方式：电报、传真、直接送达受送达人签收（含各方现场代表）。7. 工程分包7.1 如承包人没有爆破与拆除工程专业承包企业资质，则本合同中的拆卸工程需分包给有资质的单位进行施工。本项目中的拆卸工程，拆下的物件如发包人需回收的，则由发包人回收；若发包人不回收的，则由承包人负责清运离场。承包人负责整个地块范围内建筑物全部区域建设全过程白蚁防治服务，并通过备案，包治期 15 年，每年按要求复查一次以上，并向发包人报告复查结果，出具白蚁预防工程复查记录。如承包人没有白

31、蚁防治专业资质， 则本合同中的白蚊防治工程需分包给有资质的单位进行施工。7.2指定分包工程名称：/。7.4 分包工程款的支付方式： 指定分包工程的工程款由发包人直接向指定分包人支付。7.7 承包人对本工程所有专业分包工程负全面管理责任，发包人单独招标的专业工程也纳入承包人的管理。承包人对工程质量及施工现场的安全生产、文明施工等工作负总责。承包人与各分包单位必须在分包合同中明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务；发包人另外单独发包的专业工程的分包企业必须与承包人签订分包管理协议书，明确上述管理权利、义务。承包人和分包企业对分包工程的质量、安全生产、文明施工等工作承担连带责任。

32、承包人作为施工总承包单位需按合同附件施工总承包管理配合办法实施总承包管理协调工作，承担管理配合的义务和责任，包括但不限于如下内容，具体细则按施工总承包管理配合办法执行 :（1）提供临设用地，场地要按照建设部建设工程施工现场管理规定 、广州市建设工程现场文明施工管理办法的要求硬地化，周边设置排水沟和整个场地的排污排水系统相连接，场地内提供水电接驳点。（2）生活区和施工区提供垃圾堆放点，并定期清运。（3）提供现有土建施工用的内外脚手架、爬梯、排栅、垂直运输。（4）按照专业工程的要求提供标高、墨线、轴线。（5）施工区按照专业工程的要求提供水电接驳点。（6）专业工程施工后的结构塞缝补洞及其它配合工作。

33、（7）在集中办公区域提供办公室、临时仓库等搭设的场地。（8）提供条件进行各种调试及联动调试。（9）竣工资料汇总整理归档。11. 文物和地下障碍物11.2 对影响施工的管线的迁移工作，由发包人负责。对影响施工的地下障碍物 ( 无论合同中是否明确指出 ) 的拆除工作，由承包人负责，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。12事故处理12.4 承包人在本工程施工中发生重大质量或安全事故的，由承包人承担相应的经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不再接受其参与发包人其它工程项目的投标，同时发包人扣罚承包人工程总价合同 10的罚款。13. 交通运输13.1 办理道路通行权和修建场外设施

34、的费用： 由承包人负责， 已包含在合同总价中，发包人不另外支付。13.2修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。13.4 运输超大件和超重件的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。13.7 承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同总价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣

35、回。14. 专项批准事件的签认14.2专项批准事件的签认人选（1） 监理工程师：姓名：（2） 造价工程师：姓名：（3） 建造师：姓名：19.发包人印章样式：印章样式：印章样式：签字样式：签字样式：签字样式：19.2 发包人完成下列工作的约定：（1） 办理土地征用、拆迁等工作的时间：开工前三天完成。（2） 提供施工所需的有关资料的时间：招标时提供地质资料和地下管线资料。（3） 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：发包人提供立项批文等施工报建所需相关证明文件。开工前三天完成。（4） 现场交验的时间：开工前三天完成。（5） 提供标准与规范的时间：不提供。（6） 组织图纸会审和设计交底的时间：开工

36、前三天完成。委托承包人完成下列工作的约定：（1）场地清理（包含地上建、构筑物的拆除） 、平整等工作由承包人负责（如承包人不具备相应资质， 则由承包人分包给具备相应资质的单位实施） ，费用已包含在中标价中，发包人不另行计量支付。承包人须在开工前三天完成上述工作。（2）发包人只提供水、电接驳点，通讯由承包人自行负责。接驳水、电管线和用电、用水等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用由承包人负责。承包人须在开工前完成上述工作。（3）施工场地与公共道路的

37、通道开通，由承包人负责，费用已包含在中标价中，发包人不另行计量支付。承包人须在开工前三天完成上述工作。（4）招标时发包人提供地质资料和地下管线资料， 资料提供后承包人必须对施工现场的地下管线进行复核勘测，确保安全施工，勘测费用包含在本合同总价款内，如若因承包人盲目施工造成管线的损坏，修复、赔偿费用及由此造成的后果由承包人负责。（5）施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理。承包人须在开工前三天完成上述工作。（6）由承包人自行勘查和负责保护 （不含迁改） 施工影响或可能影响的地下管线和建筑物、构筑物（含文物保护建筑） 、古树名木，有关费用已包含在本合同总价款

38、内，发包人不再承担任何费用。19.3 提供施工场地的时间：开工前三天完成。19.4 支付款项（1） 工程款支付期限 按通用条款第 80.3 款、第 81.3 款、第 83.3 款等规定期限支付。 另作约定：按专用条款第 80.3 款、第 81.3 款、第 83.3 款等规定期限支付。（2） 工程款支付方式 按协议书所注明的银行账户转账。 支票支付。 其他方式：20. 承包人20.2承办人完成下列工作的约定（3） 提交支付申请和工程款额报告期限 按通用条款第 80.2 款、第 81.1 款、第 83.1 款等规定期限提交。 另作约定：（5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间

39、等要求：/。（6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：开工前完成。（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定： 由承包人自行勘查和负责保护， 在开工前进行房屋及构筑物等鉴定工作，有关费用包含在本合同总价款内， 发包人不再承担任何费用。 因施工过程造成的破坏，由承包人负责其翻修费用、鉴定费用及赔偿责任。（9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人必须按广州市和区文明施工管理有关规定执行， 做好施工场地的文明施工措施， 符合有关部门的文明施工要求；在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并确保

40、竣工现场干净、整齐。有关费用由承包人负责。（7） 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件 按通用条款第 82.2 款规定提交。 另作约定：（11）本工程施工中涉及的红线范围内的征地补偿和青苗及补偿工作和费用的实施 （含补偿费用的支付）由发包人负责。若承包人在施工过程中出现以上问题时，必须以书面形式及时与发包人联系，协调解决后才能继续施工，否则所产生的后果由承包人负责。（12）承包人承担工程施工期间工地旁边周边的农用排灌设施、排灌系统的监督、管理和维护责任，因监督管理和维护不当导致附近的居民、农作物受损的，承包人自行对受害人进行赔偿；承包人承担降雨等恶劣天气或地质灾害导致工地的设备、设施、杂物或工地

41、排水损坏附近民居、农作物的赔偿责任，负责因施工造成的市政设施、绿化、农用地等破损后的原状恢复费用，并满足当地各业主的验收要求。（13）项目开工前影响沿线房屋结构安全的，要做好房屋鉴定及保护工作，发生相关费用须包含在合同价中，房屋鉴定时要约当地镇街建委人员到现场见证。（14）为了保护本合同工程无遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方， 或当监理工程师或有关主管部门要求时， 承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施，有关费用由承包人承担。施工期间的交通组织方案由承包人负责向交警部门审批，与此相关的报批及施工过程的交通维护和在相关媒体发布公告费用，承包人在中

42、标价中要充分考虑，全部由承包人承担。（15）承包人必须配备足够的交通协管员，交通协管员上岗必须要穿戴符合相关标准的反光衣。承包人的管理人员必须统一制服，民工应配有统一的易于识别的标志，相关费用包含在合同价中，发包人不再另行支付此费用。（16）承包人应无条件配合发包人有关创建文明城市的相关工作，并按相关要求做好相应工作，详见本合同附件番基建办规章 20096 号建设工程安全文明施工管理制度。（17）承包人使用施工临时用地前须自行到所在地镇街相关部门申请，并取得相应部门同意使用意见并盖公章。（18）承包人需配合由发包人委托的桩基等检测项目的检测工作，负责按检测单位要求提供水源、电源、脚手架、场地、

43、钻芯孔回灌封闭所需的水泥等、相关预埋件的埋设、结构实体检测后的恢复工作等准备、配合工作，所发生相关费用由承包人负责。（19）承包人须对施工机具实行挂牌管理，所有施工机具必须挂上由电气工程师核发的准用牌，否则不准使用。（20）竣工验收后，承包人应配合发包人尽快将工程移交接管部门，承包人在本工程移交给管养单位前负责对工程设施进行巡查，发现工程设施损坏或丢失的，要立即在现场设置警示防护设施并向发包人和监理单位汇报， 在发现上述隐患后 24 小时内对损坏或丢失的工程设施进行修复或补充；工程移交前须按接管单位要求进行整改，工程未移交而受人为破坏所造成的损失由承包人承担，本项所涉及的相关费用已包含在合同价

44、中，发包人不再另行支付此费用。（21）双方约定承包人应做的其他工作：定位点保护、资料交接、技术交底。配合本工程其他施工单位施工。会同发包人办理工程施工许可手续。（22）上述各项费用包含在合同总价款内。20.3 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：按通用条款要求。20.4 承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人一旦接受承包人的方案，发包人不再补偿因施工方案改变而引起的任何费用。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）由承包人负责，情况严重时发包人可终止合同。按番建发（ 2007）88 号文要求，开

45、挖深度大于等于 3 米的基坑支护工程专项施工方案，由承包人送广州市南沙区建设工程专家委员会进行论证审查，该费用已包含在合同价中，发包人不予以另外支付。21. 现场管理人员任命和更换21.1发包人现场管理人员任命和更换：/21.2承包人代表任命和更换：/21.3监理工程师代表任命和撤回：/造价工程师代表任命和撤回：/21.4承包人代表授权人选任命和撤回：/22. 发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制（1） 发包人任命（通讯地址：广州市南沙区联系电话：(联系电话：(）为发包人代表，其通讯方式为邮政编码：固定电话 ) 传真号码：手机 )（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：/23. 监理工

46、程师23.1负责合同工程的监理人及任命的监理工程师（1） 监理人：法定代表人：（2） 任命（通讯地址：联系电话：联系电话：(）为监理工程师，其通讯方式为邮政编码：固定电话 ) 传真号码：手机 )23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：24. 造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师（1） 工程造价咨询人：法定代表人：（ 2） 任命（通讯地址：联系电话：(）为造价工程师，其通讯方式为邮政编码：固定电话 ) 传真号码：联系电话：(手机)24.3（7）需要发包人批准的其他事项：25.承包人代表25.1 承办人任命（）为承办人代表，其通讯方式为通讯地址：邮政编码：联系电话：(

47、固定电话 ) 传真号码：联系电话：(手机 )26.指定发包人26.1依法指定的分包人（ 1） 实施、完成部分永久工程的分包人： /（ 2） 提供材料和工程设备、服务的分包人： /28. 工程担保写28.1承包人提供履约担保的约定（ 1）履约担保采用履约保证金的形式提供。履约保证金为中标价的10%，履约担保的金额：（大写）（小（ 2） 提供履约担保的时间： 签订本合同时。 另作约定：在中标通知书发放后5 个工作日内。28.2 履约保证金退还：在全部工程竣工验收合格后 28 天后且发包人收到承包人书面申请后一个月内由发包人向承包人无息退还。28.4发包人提供支付担保的约定：不适用。28.8担保内容

48、、方式和责任等事项的约定：/29发包人风险29.2 （ 5）关于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等原因是否属于承包人风险按专用条款 19.2 和 76.1 条规定执行。31. 不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：/32. 保险32.1委托承包人办理保险的事项有： 通用条款第 32.1 款的第（ 1）项； 通用条款第 32.1 款的第（ 2）项； 通用条款第 32.1 款的第（ 3）项； 通用条款第 32.1 款的第（ 4）项。32.8投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：（1）发包人投保内容：已委托承包人投保，保险费用由承包人承担并包含在合同总价款内。（2）承包人投保内容：

49、按通用条款第 32.2 项所列投保内容投保； 保险费用由承包人承担并包含在合同总价款内， 承包人必须在开工前把投保单送发包人备案， 否则不得开工，工期不予顺延。33. 进度计划和报告33.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：中标公示后三个工作天内。工程师确认的时间： 发包人收到承包人提供的施工方案后三个工作天内。 如监理工程师对承包人提供的施工组织设计 （施工方案） 提出修改意见， 承包人应在收到监理工程师的修改意见后两个工作日内完成修改， 监理工程师收到承包人提供的经修改后的施工方案后一个工作天内确认， 如该方案仍未能通过， 修改所需时间计算在合同工期内。33.3承包人编

50、制月施工进度报告和修订进度计划的约定：/33.5 工程中有关进度计划的要求：按监理人批准的施工组织设计执行。34. 开工34.2 承包人应在签订本合同后的 3 天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。 除专用条款另有约定外， 监理工程师应在本合同签订后的 14 天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的3 天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。若在签订本合同后第4天承包人不具备开工条件的， 发包人有权要求承包人按合同价的百分之五向发包人支付违约金；若在签订本合同后第 24 天承包人仍不具备开工条件的，发包人有权立即解除合同，没收承包人的履约保证金，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。35. 暂停施工和复工35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：承包人因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善或发生安全质量事故。36.工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（）天。（ 1）（工程名称）单位工程的工期约定为天。（ 2）（工程名称）单位工程的工期约定为天。38. 竣工日期38.1计划竣工日期：从开工日起计日历天 。41质量与安全管理41.5 本工程所有外观性施工项目 ( 在工程完工后仍可看见的 ) 及防水工程必须先做施工样板，经监理人、设计人和发包人确认后方可进行全面施工。41.6 本工