《×××中学围墙大门建设工程施工合同-2022年.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《×××中学围墙大门建设工程施工合同-2022年.docx（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、X X X中学围墙大门建设工程施工合同程施工合同监理单位：XXX乡中心校建造单位:xxx中学施工单位:xxx化园艺场（工程队）2022年月日x x x中学围墙大门建设工程施工合同发包方（甲方）：XXX县XXX中学承包方（乙方）：XXX化园艺场2、因甲方施工地理位置起伏较大，形状不规整,可能出现非计划 改变性质的工程量增减。因此合同内的各小项工程量必须由甲方现场 代表在施工过程中实际测量后签字认可。3、增减工程量的决算方式：按议标方案中的第六款竣工决算 和预算单价执行。如遇预算单价范围外的增加部分，按当地现行建筑 单价经双方协商后进行决算。4、工程造价决算公式为:各小项工程造价=（各小项实际工程
2、量x 各小项工程预算单价+税金3.28% ） x （ 1 -优惠率5.5% ）。（五）合同文件构成1、本合同文本；2、标准、规范及技术文件；3、施工图纸;4、双方授权代表签署的有关工程洽商、变更等局面协议或文件。5、XXX中学围墙大门建设工程预算表。（六）资料1、甲方或建设单位及时提供相关设计资料；2、除本工程外，乙方不得使用且不得将其提供于任何单位或个人O(七) 现场施工负责人1、甲方施工现场负责人(1)甲方施工现场负责人姓名：陈茂忠。(2 )甲方施工现场负责人职权：A、代表甲方全权负责施工现场管理；B、负责接受乙方代表提出的各种申请、报告之签证；C、得以随时检查乙方施工情况，发现问题，有权
3、要求返工、停工；D、有权代表甲方依据合同下达各种指令。2、乙方施工现场负责人：(1)乙方施工现场负责人姓名：夏正材 (2 )乙方施工现场负责人职权：A、代表乙方全权负责施工现场管理;B、负责向甲方提供各种申请、报告；C、就施工有关事宜负责与甲方进行协调。（八）安全文明施工1、乙方在施工现场必须做到安全文明施工，并有一定安全警示标 志；2、乙方现场负责人必须对施工人员进行安全教育，保证工人自身 安全，不影响学校正常教育教学秩序，不与学生交往谈天。3、施工人员及因施工造成的其他人员伤害事故，由乙方承担一切 责任。（九）争议解决：甲乙双方应尽最大之努力履行本合同，在履行合 同过程中若发生争议，应协商
4、解决，协商解决不了的，双方均有权在 己方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。（十）合同生效：本合同壹式三份，甲乙双方各持壹份，上交中心校一份，均具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章 即发生法律效力。发包人（甲方）：（公章）承包人（乙方）：（公章）法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）:电话：电话：签约时间：2022年2月18日根据中华人民共和国合同法及有关法律法规之规定，为明确双 方在施工过程中的权利、义务和责任，结合本工程的具体情况，经双 方协商一致，签订本合同：(-)工程概况1、工程名称：XXX中学围墙大门建设工程。2、工程内容：(1)砖混结构大门一座，按甲方设计图及要求施工
5、。 石狮子:购买时由甲方代表参与,按实际购买价加1200.00元运 费、安装费及辅料费决算。安装石狮子的底座用C15毛石混凝土浇筑, 以实量方数按预算表单价决算。 主顶副顶之间砖体要求背面沙灰粉刷加腻子粉刮白,正面贴青石 板后安装校名。门柱及砖体所贴青石板要求厚2厘米。 小门要求规格为0.9米x 2米。 主顶要求在原预算基础上加上小青瓦,中间用煤渣做填充物，缩 水高度0.62米，六个飞角，高脊。此项为增加工程量，按总价 3000.00元决算。 副顶改为门柱两侧浇筑出水长度为0.6米的出水耳,所用钢筋和 浇筑按预算表中副顶要求施工，上加盖小青瓦，四个角。门柱高度降 低0.62米。此项工程改变做法
6、后任按预算价决算。 底部加做一根0.3mx0.4m的地圈梁，此项为增加工程量,按 943.20元决算。（2 ）砖混结构门卫室一间，建筑面积12平方米，长2.8米，宽 4.3米，层高2.8米，分为内外两阁。按以下要求施工，未做说明的其 他事项按国家有关建设标准执行。基础：条形基础，总深度深1米,底层高0.5米，厚1米，口层 高0.5米，厚0.5米，C15碎石混凝土浇筑。地圈梁和顶圈梁各4根：0.2米x0.25米（不含保护层），14圆 KG螺纹钢5根，C20碎石混凝土浇筑。 构造柱5根：0.2米x 0.2米（不含保护层），14圆KG螺纹钢4根，C20碎石混凝土浇筑。 房顶面板：厚0.1米，8圆KG
7、螺纹钢二层（间隔距离为0.12 米），C20碎石混凝土浇筑，四面出水距离为0.3米，下面沙灰粉刷 再加腻子粉刮白,侧面贴瓷砖,上面加防水隔热层（砂浆粉刷一道， 刷2厚环保聚氨酯防水涂料加1.5厚黑色氯化聚乙烯橡胶防水卷材）, 屋顶栏板高0.4米，贴瓷砖瓦。 墙体：二四砖砌墙体五堵，内部沙灰粉刷再加腻子粉刮白，外部 沙灰粉刷加涂三棵树乳胶墙漆（需垫防裂纤维层）。内部做防滑地板 砖踢脚线，高15厘米。 地面:0.1米厚C15碎石混凝土浇筑面上铺防滑地板砖。 门：钢制防盗门两道（宽0.85米，高2米，加0.6米腰头）。 窗子两道：铝合金玻璃窗（高1.7米，宽1米），加8圆钢筋防 盗窗和纱窗。 电路：
8、用PV管排暗线，电源线使用4平方铜芯线，2盏28w节 能灯，2个插座。 墙角四周做0.2米x0.2米排水沟道。房顶落水管一道(8-10厘 米PVC管)。其他未做说明的，由双方根据实际情况协商解决。(3 )围墙基础混泥土浇筑约123方,按预算表要求施工。(4 )高2.5米(2.5米以上加双层砖顶，按墙体要求粉刷)二四砖 围墙约192米,按预算表要求施工。围墙中间按甲方要求做0.8米x2 米全密封小门2道，铁皮用料要求与大门相同，门框角钢用5厘米x5 厘米加厚型。(5 )简易北门1座，按预算表要求施工。(6)预算资金215159.21元，优惠率为5.5%。详细内容按XXX中学围墙大门建设工程预算表
9、施工。3、承包方式：包工包料，含水电，本合同原则上实行一次性包死 价,施工过程中如遇工程量或施工方案确需变动的，经甲乙双方协商 同意，由甲方签字认可后，方能施工，变动的工程造价按原预算单价 和优惠率计算。4、合同价款：(人民币)贰拾万零巷仟巷佰贰拾伍元肆角伍分(203325.45 元)。5、付款方式：工程启动前按合同价的40%由甲方付给乙方启动资 金，按工程进度情况甲方付给乙方10%的工程进度款，其余部分工程结束经甲方验收报账后一次性付清。甲方付清工程款时需扣留工程 质量保证金1.5%，保证期限为一年。（二）工程期限1、总工期：本工程合同绝对工期为2022年2月24日至2022年2月24日。2
10、、延期开工：乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。因乙方 原因不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期3天之前，向甲方 或建设单位现场代表提出延期开工的理由和要求。甲方或建设单位现 场代表在3天之内答复乙方。甲方或建设单位现场代表不同意延期要 求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，不能按期开工，给甲 方造成的损失由乙方承担。3、暂停施工：甲方或建设单位现场代表在确有必要时,可要求乙 方暂停施工，并在提出要求后24小时内提出处理意见。乙方按甲方或 建设单位要求停止施工,妥善保护已完成工程；在实施甲方或建设单 位现场代表处理意见合格后向其提出复工要求，甲方或建设单位现场代表批准后继续施工。甲方
11、或建设单位未能在规定时间内提出处理 意见,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。3、工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方或建设单 位现场代表确认，工期相应顺延，非以下原因私自延误工期的，由乙 方承担违约责任,每延误一天，乙方向甲方支付合同价款1%的违约金。 施工过程中如发现乙方不按甲方要求施工或使用不合格的材料施工,涉及问题的部分全部返工,并向甲方支付违约金人民币伍万元整( 50000.00 元)。(1) 工程量变化；(2) 不可抗力(不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的 客观情况，包括地震、水灾、火灾、暴风雪、战争、罢工、政府行为 等)；(3) 合同中约定或
12、甲方施工现场负责人同意给予顺延的其他情况4、工期提前：施工中如需提前竣工，双方协商一致后，乙方修改原订进度计划并报甲方核准，甲方或建设单位为赶工提供 方便条件。5、施工进度：乙方应按照经甲方或建设单位批准的自己编制的施 工进度计划完成具体施工进度。6、工程验收：工程竣工后,乙方应会同甲方共同对合同项下的工 程进行验收，若存在工程不符合甲方要求或标准、规范及技术文件的 要求的情形，乙方应作相应补救措施，使工程符合约定的标准，由此 产生的相关费用由乙方自行承担。由于乙方上述行为造成甲方损失的， 由乙方承担。(三) 工程质量1、严格按照XXX中学围墙大门建设工程预算表进行施工，工 程质量等级要求为合
13、格。2、工程用料严格按XXX中学围墙大门建设工程预算表执行, 对其中未做说明的材料要求如下：(1 )沙子：X X X西河水洗沙;(2 )碎石：下关2-4料青灰色碎石；(3)水泥：大理州水泥厂生产，其中大门及门卫室构造柱、圈梁、板面浇筑用425水泥,围墙及基础浇筑用325水泥；(4 )毛石：XXX本地上等毛石(最大直径小于20厘米)o (5) 各类混凝土配比标准：C15碎石混凝土配合比(质量比)为：水泥：砂：碎石:水=1 : 2.12 : 4.37 : 0.62C20碎石混凝土配合比(质量比)为：水泥：砂：碎石：水=1:1.81:3.68:0.51C15毛石混凝土 ： C15碎石混凝土加26%毛石。(四) 决算方案1、本工程的施工原则上严格按xxx中学围墙大门建设工程预算表执行；
×××中学围墙大门建设工程施工合同-2022年.docx
