航站楼智能化工程劳务施工招标文件

《航站楼智能化工程劳务施工招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《航站楼智能化工程劳务施工招标文件（41页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、日照机场航站楼智能化工程劳务施工招标文件 “日照机场航站楼智能化工程（除业主分包部分）”已由我公司（以下简称工程承包人）中标并总承包施工，我公司现通过邀请招标的方式确定智能工程劳务施工单位（以下简称劳务分包人），具体情况明确如下：一、概 况1.工程概况: 本航站楼总建筑面积为20700平方米，主楼面宽163 米，进深59 米，指廊面宽235 米。航站楼国内功能与国际功能相分离，为一层半式结构。本智能工程内的明配管、桥架安装、穿线等。2.施工现场条件及图纸的查阅：1）施工现场勘察：劳务分包人自行勘察并接受现场条件，并自行承担所发生费用。一旦进场施工不得向工程承包人提出任何要求、其他施工条件和追加

2、价款。现场勘探联系人：牟方堃 联系电话：186601816002）施工图纸查阅：根据业主提供的施工图纸在施工现场项目部借阅。3、工程地点：日照市东港区后村镇驻地以东，皋陆河以南，小曲河以北，日照水库东南4、具体施工周期：智能施工工期：2014年9月1日-2016年02月27日。二、招标范围本工程施工图纸范围内的智能工程，不包括安装工程及业主指定分包的施工内容。本工程设壹个标段，工程承包人将按照投标报价来确定中标人。对于未中标单位，工程承包人无义务向劳务分包人进行解释。三、 投标报价1报价应包括但不局限于以下内容：1）劳务分包人的人工费、工程承包人供应材料以外的材料费、中小型机械费、人工机械超高

3、增加费用，正常的施工措施费，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费，消防保卫，工程承包人供应材料的装卸车、整理及保管费，周转料具的装卸车、清点验收、堆放、维修及进、退场、缺陷修复，工程保修费，现场经费，企业管理费，利润，治安费，卫生费，计划生育管理费，风险费，不可预见费以及按规定应由劳务分包人缴纳的所有费用。（注：投标报价中含税金，完工后抵扣返完。）2）安全施工用工（含现场文明施工费用）、机电维修工和其他配合人员用工、CI形象投入用工均含在所包劳务费中，不再单独计取费用。若安全、文明施工因劳务分包人原因不能满足现场要求时，工程承包人有权安排其他队伍完成，所发生的费用均从劳务分包人工程款中扣除。3）材

4、料、设备的检验试验配合费等。4）劳务承包人自带机械，所带机械的所有机械费。5）包括各种工具用具、安全劳保用品、测量工具等费用。6）夜间施工、冬雨季施工增加的人工、材料费。7）除工程承包人供应材料以外的所有材料、低值易耗品等均已包含在劳务分包人报价中。8）报价应充分考虑现场实际情况，如二次材料搬运、建筑生产垃圾清理并运至工程承包人指定地点、生活垃圾清理及外运费用等一切费用。9）工程承包人另行分包工程，劳务分包人应无偿提供现有的脚手架、垂直运输机械、临时水电设施及施工工序的配合；如劳务分包人不能积极配合，工程承包人有权自行指派其他队伍完成，由此发生的一切费用均从劳务分包人的工程款中扣除。10）政府

5、规定由总包单位统一办理保险的（如：意外伤害保险、工伤保险、医疗保险），工程承包人按劳务分包人承包范围比例分摊给劳务分包人。劳务分包人按规定办理自有机械设备等的保险。11）不属本次招标范围的工程项目，投标单位不计取任何费用。2劳务分包人应根据自身企业情况做竞争性考虑。劳务分包人应保证其报价的充分性、完备性和符合性。任何情况下，竞报单价属于劳务分包人自身风险，工程承包人不接受劳务分包人提出的任何调整。不管劳务分包人在投标书中是否说明，劳务分包人的投标单价不因施工期内市场人工、材料、机械台班价格、政府收费、政策性调整等因素造成的价格变动而变动。四、质量标准及要求：质量合格，目标鲁班奖、国家优质工程奖

6、、詹天佑奖。五、资质要求1劳务分包人必须是具备独立法人资格和相应劳务、安全资质的施工企业，具备与本工程相适应的施工能力及管理经验，自有施工工人不少于80%。2拟派分包队伍管理班子的基本条件：参加本项目的管理人员均应有相应上岗证书（作为投标资料附件），并应为本工程专职人员；项目负责人（项目经理）必须具有一级项目经理证书（或持二级以上注册建造师证）且有类似工程的施工经验；所有管理人员须驻工地现场；现场应配置完整的、有经验的技术人员，应配备：1）、项目负责人(1人) 2）、技术负责人(2人)3）、电工工长(2人) 4）、焊工工长 (3人)5）、穿线工工长(1人) 6）、安全员(2人且为专职人员)7）

7、、质检员(2人且为专职人员) 8）、材料员 (1人且应具有公司委托书)9）、试验员(1人) 10）、劳动力管理员 (1人且为专职人员)11）、 放线员 (1人)以上人员要求持证上岗，投标报价一起上报。投标单位所上报的施工管理班子到位率必须达到100%，中标单位项目管理人员外出办事应当向招标方请假，未经招标方批准擅自离开工地，项目负责人、技术负责人每离开一天罚款1000元次/人，其他人员（除材料员、试验员、劳动力管理员）每离开一天罚款300元，劳务分包人擅自更换项目班子处罚：项目主管更换5万元/人次；其他人员：3万元/人次。 在施工过程中,如招标单位发现上述管理人员不胜任其本职工作,招标单位有权

8、要求中标单位更换该管理人员,且中标单位必须更换。施工队伍的管理由劳务分包人负全责，并符合山东省日照市公安局和建筑主管部门对外来施工企业和人员的管理。若劳务分包人所管辖的人员出现违反规定的现象，或破坏工程承包人其他现场财产的情况，工程承包人在向劳务分包人进行索赔的同时，有权视情况对劳务分包人进行处罚。劳务分包人向工程承包人提交1万元作为农民工工资支付保证金，此费用可以由工程承包人从前三次付款中扣留。无拖欠农民工工资，未发生农民工上访等，工程竣工验收后一个月内工程承包人将此保证金无息退还。六、工期要求及控制开工日期：智能2014年9月1日（暂定）；完工日期：智能2016年02月27日，达到业主要求

9、的使用标准。 劳务分包人施工的工作面完成时间以工程承包人现场实际施工总计划要求的控制点为准，劳务分包人必须按施工总计划要求时间完成每个工期控制点，同时必须保证工程承包人的月进度计划。以上工期节点必须以满足施工验收标准为前提。七、安全文明施工要求劳务分包人须确保“建筑施工安全文明示范工地”，杜绝发生安全事故，一般工伤事故频率控制在1.2以下，因劳务分包人原因造成的安全事故，劳务分包人须承担全部责任，并赔偿工程承包人因此带来的一切损失。八、承包方式：劳务分包人按照以下形式报价（见附表）：（一）包工程人工，中小型机械、小型材料（含工具用具、低值易耗品、二级以后的水电管线等工程承包人供材以外的所有材料

10、）按建筑面积承包。1按2003年山东省建筑工程消耗量定额及2011年山东省安装工程价目表计算工程量，项目单价执行劳务分包人竞报单价，不再计取任何其他费用。2本建筑物设计室内标高的超高人工、机械增加劳务分包人不再计取，此费用均已包括在各项单价中。备注：工程量按现场实际实测实量计算。九、结算、价款调整及工期调整 1劳务分包人需办理签证时，须在发生后7日内以书面形式提交签证单，且必须经工程承包人项目经理、合约经理、经办人三人签字后方可生效，否则无效。未按时提交视为劳务分包人自动放弃签证的权利，不得再向工程承包人提出有关工期、质量、价款、费用等索赔要求。2劳务分包人所承担项目在竣工验收节点后20天内向

11、工程承包人提交所完工作内容的结算资料，一式肆份，劳务分包人提交的结算（含所有经济技术资料）经工程承包人项目部初审，再报经工程承包人（中建八局第二建设有限公司）结算主管部门复审并加盖工程预（结）算专用章后生效，否则无效，结算生效后返回劳务分包人一份。3中标单位未按时提交结算书，视为中标单位自动放弃并同意工程承包人单方办理结算，并承担结算总价百分之一的编制费。4中标人应采取必要的措施，配备专人解决好扰民及民扰问题，中标人必须遵照有关国家、政府发布的规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响，及施工带来日常行人路及道路使用的干扰；中标人须直接承担扰民及民扰的责任，如中标人在规

12、定的时间以外进行施工，因此发生噪音、空气污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等，均由中标人承担，中标人不能以扰民或民扰问题处理为由，向招标人提出索赔或工期延长的要求。5一月内因不可抗力、停水停电、各种管制等影响工程进度累计7天以内，中标人不能对工程承包人提出任何索赔，累计超过7天，可向工程承包人办理相关签证。6、劳务分包人应充分预见因建设单位原因造成该工程延期开工、停建、缓建、延期交工给劳务分包人造成人员调配增加的相关费用，不得向工程承包人提出任何经济索赔。十、拨款方式1.本工程无预付款。2.进度款按照工程承包人从业主收款的节点时间或按月支付已完工程量价款的80%,工程竣工验收合格并移交业主

13、使用后, 工程款支付至已完工作量的85%，结算完成并结清往来帐务后付至结算值95%，余款作为保修金在保修期（自竣工验收合格之日起24个月）满后一年内无息付清。十一、奖励与处罚1因劳务分包人原因造成工程不能达到合同约定质量及标准要求，劳务分包人向工程承包人赔偿结算值5%的违约金，并由劳务分包人承担由此给工程承包人造成的一切损失。2劳务分包人如不能按承诺工期完工（含施工进度计划各工期控制点），每延误一天，按千分之一元/天由劳务分包人承担违约金，并由劳务分包人承担由此给工程承包人造成的一切损失。3、劳务分包人在施工过程中，达不到工程承包人要求，不能完成承包范围内施工内容。劳务分包人必须无条件退场，劳

14、务分包人按已完工作量的70%进行结算，并赔偿工程承包人的损失，以补偿后续工程的施工。4.劳务分包人不能按要求达到本合同约定的质量标准，劳务分包人向工程承包人赔偿结算值5%的违约金，并由劳务分包人承担由此给工程承包人造成的一切损失。十二、材料及机械设备供应1材料机械供应：1.1工程承包人供应材料：按2003年山东省安装工程消耗量定额中规定的未计价材料、设备均由工程承包人供应。工程承包人供应材料货到后由劳务分包人负责签收、保管，费用已包括在综合报价中。工程承包人供应的材料按定额消耗量由劳务分包人使用，节约的材料由甲乙双方分成，分成比例由劳务分包人竞报。超过定额消耗量按照实际购买价的1.2倍由劳务分

15、包人承担。1.2 除工程承包人供材料外，其他材料（如材料保护所用的防雨布、现场夜间施工用灯具、脚手钢管涂刷油漆只限一次等）、工具用具、低值易耗品等均由劳务分包人采购，费用包括在小型材料包干费内。按国家标准GB/T50353-2005建筑工程建筑面积计算规范3.0.24规定不应计算建筑面积项目的材料，除工程承包人供应的材料外，其它材料工程承包人给予劳务分包人按2003年山东省安装工程消耗量定额、2011年山东省安装工程价目表中材料用量和单价结算。劳务分包人供用材料如不及时供用影响施工的，工程承包人将自行购买，在结算时按照实际购买价格的1.05倍予以扣除。2施工机械：施工机械由劳务分包人自备施工机

16、械，费用包含在报价中中小型机械包干费内。3.工程承包人供应的周转材料：模板、木材、钢材、脚手架、安全网、密目网、脚手架板。周转材料到达施工现场后由劳务分包人负责验收、保管，拆除后由劳务分包人负责修整，费用包括在合同综合单价中。3.1周转材料由工程承包人依据现场实际用量计划（工程承包人认可的）提供，由劳务分包人验收、保管、清理、维护。严禁劳务分包人大材小用，长材短用，不得随意切割改制。劳务分包人拆除最后一次模板木方时须起净所有附着的铁钉并卸下钢管上所有的夹具、扣件，并按工程承包人要求分类堆码整齐。主要周转材料退还要求规定如下。A.钢管、钢支撑、脚手板损耗率不超过1%；扣件损耗率不超过 3%；卡具

17、损耗率不超过4 %；其中废品回收率不得低于损耗率的50%。十三、其 他1. 施工现场的生产、生活临设由工程承包人提供，由劳务分包人按工程承包人要求搭建，工程承包人供应材料，劳务分包人只计取人工费，按照工程承包人认可的实际施工资料，定额工日数执行2003年山东省建筑工程消耗量定额，人工单价执行劳务分包人竞报的零星用工单价。2. 施工人员的往返路费、暂住户口费、保险费、副食品调节基金及当地有关部门收取的治安、卫生费（罚款）等由劳务分包人承担。3. 生活用水、生活用电费由劳务分包人负责，工程承包人按劳务分包人结算值的0.5%扣除。现场施工水电费由工程承包人承担。4. 劳务分包人使用的床具、手头工具、

18、灶具、生活燃料等生活用品由劳务分包人自理。5. 一、二级水、电设施由工程承包人提供，劳务分包人负责维护及维修，人工费用已包含在报价中，不再单独计取费用。二级以后的水、电管线等由劳务分包人按工程承包人要求或国家相关规定配置，费用包含在报价中。十四、投标要求1.报价表须填写单价由劳务分包人竞报，不得空缺，如有缺空按废标处理，有疑问需在标书送达前进行咨询。2.投标单位必须加盖单位印章、法定代表人（或授权委托代理人）印章。3.投标书必须有（但不限于）以下资料：1）对招标文件及合同条款的确认；2）工程报价表；3）法人授权委托书；4）企业近3年施工主要工程业绩及企业简介；5）工程项目主管及技术负责人简介及

19、证书；6）投入本工程的项目班子明细表。7）关于劳务费用管理的承诺书；8）关于工程质量的承诺书；9）关于安全文明施工的承诺书；10）工人人工工资单价表。4.投标书按要求编制装订成册，密封后于2014年8月25日下午14：00点前送达中建八局第二建设有限公司装饰公司经营科，逾期视为自动放弃。5. 工程承包人于2014年8月25日下午15：00组织评标，对于投标承诺书中须澄清的问题，由投标单位做出书面答复且由法人代表或委托代理人签字，并作为投标承诺书的组成部分。6.确定中标人后7日内签订合同，因劳务分包人原因不能按时签订合同，视为劳务分包人自动放弃。附表（件）： 1. 附件一：日照机场航站楼智能化工

20、程报价表2. 附件二：对招标文件及合同条款的确认3. 附件三：日照机场航站楼智能工程招标控制价中建八局第二建设有限公司2014年8月15日 11附件一：日照机场航站楼智能化工程劳务分包投标报价书 投标单位：（盖章） 法定代表人：序号项 目计价依据承 诺备 注1定额人工单价按2003年山东省安装工程消耗量定额计算定额工日 元/定额工日2计价材料及机械费给招标方的让利按2003年山东省安装工程消耗量定额、2011年山东省安装工程价目表计价材料： %机 械： %3未计价材料节余分成工程承包人：劳务分包人 4零星用工元/8小时 说明：随设备或成套主材供应的计价材料，在结算时同意招标方按照定额含量扣除。

21、 投标单位：（盖章） 法定代表人：（签字、盖章） 委托代理人：（签字、盖章）日 期： 年 月 日附件二：对招标文件及合同条款的确认致：中建八局第二建设有限公司 我公司对日照机场航站楼智能化工程的招标文件及劳务施工合同进行了认真的分析和研究，完全确认招标文件及合同条款。特此承诺！投标单位：（盖章） 法人代表：（盖章）年 月 日附件三：日照机场航站楼智能化工程劳务分包招标控制价序号项目计价依据控制价备注1定额人工单价按2003年山东省安装工程消耗量定额计算定额工日52元/定额工日最高价2计价材料给招标方的让利按2003年山东省安装工程消耗量定额、2011年山东省安装工程价目表 10 %最低让利3机

22、械费给招标方的让利按2003年山东省安装工程消耗量定额、2011年山东省安装工程价目表 10 %最低让利4未计价材结余分成招标人：投标人 5 : 5 5零星用工元/工日75最高价合同编号：建设工程施工劳务分包合同（修订本）工程名称：日照机场航站楼智能化工程工程承包人：中建八局第二建设有限公司劳务分包人： 201 年 月 日合同目录1 劳务分包人资质2 劳务分包工作对象及内容3 劳务分包工作期限4 质量标准和目标5 合同文件及解释顺序6 合同价款7 总包合同8 图纸9 项目经理（负责人）10 工程承包人义务11 劳务分包人义务12 安全施工与检查13 安全防护14 事故处理15 保险16 材料与

23、设备供应17工程计量及确认18合同价款的支付19施工机具与周转材料供应20施工变更21工程验收22施工配合23合同价款的最终结算与支付24违约责任25索赔与签证26争议27禁止转包或再分包28不可抗力29文物和地下障碍物30合同解除31合同终止32保证金33质量保修34其他约定35合同份数36合同订立时间与地点及生效建设工程劳务分包施工合同工程承包人（全称）：中建八局第二建设有限公司劳务分包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于日照机场建设投资有限公司(以下简称“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合

24、同 (以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1 劳务分包人资质资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2 劳务分包工作对象及内容工程名称：日照机场航站楼智能化工程工程地点：日照市东港区后村镇驻地以东，皋陆河以南，小曲河以北，日照水库东南 分包内容：明配管、桥架安装、穿线等。不包含工程承包人及业主指定分包的施工内容。 分包范围：本智能工程内的部分明配管、桥架安装、穿线等。分包形式：包定额工日、包计价材料、包机械3劳务分包工作期限开工日期：2014年 9月 1日（以工程承包人下达书面开工令为准）完工日期：2016年2月27日总日历天数为：54

25、4天工期控制点：劳务分包人施工的工作面完成时间以工程承包人现场实际施工总进度计划要求的控制点为准，劳务分包人必须按施工总进度计划要求的时间完成每个工期控制点，同时必须保证工程承包人的月、周、旬进度计划。以上工期控制点必须以满足施工验收标准为前提。4质量标准和目标工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准。质量标准：合格。质量目标：鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖。5 合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)施工过程中签订的补充协议；(2)本合同及其附件；(3)劳务施工招标文件；(4)劳务分包人投标书及其附件；(5)本工

26、程施工总包合同。6合同价款本合同价款暂定（人民币）： 万元其中，劳务报酬合同价款暂定（人民币）： 万元委托劳务分包人采购的材料设备合同价款暂定（人民币）： 万元委托劳务分包人供应的施工机具合同价款暂定（人民币）： 万元最终合同价款依据本合同约定按实结算。6.1本合同价款结算按2003年山东省安装工程消耗量定额、2011年山东省安装工程价目表约定的综合单价执行，工程量按实际施工完成量和合同约定工程量计算规则计算。6.2 本合同综合单价包括以下内容：人工费、材料费、机械费、现场经费，企业管理费，利润，社会保障费（含现场工人社会保险费），施工措施费，夜间、冬雨季等施工增加费，材料二次倒运费，超高费，

27、维修电工，信号工和其他配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费，消防保卫费，清点验收、堆放、维修及进、退场费，材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理并运至现场指定地点、生活垃圾清理及运输费，缺陷修复、保修费，保险费，成品保护费，试块、试件制作、取样费，测量放线，试验检验配合费，安全、文明、CI达标人工费用，安全防护用品费，床铺费，安全劳保用品、各种工具用具、测量工具等费用，按规定向有关部门交纳的建管费、暂住户口费、治安费、生活区卫生费、计划生育管理费以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目所发生的一切费用和税金，除工程变更外综合单价不再调整。6.3 劳务分包人不

28、再另行计取营业税、城市维护建设税、教育费附加及规费。7总包合同7.1工程承包人认为有必要时，提供总包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的复印件。7.2 劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。8 图纸8.1工程承包人应在劳务分包工作开工3日前，向劳务分包人提供图纸2套。9 项目经理（负责人）9.1 工程承包人委派的担本工程任驻工地履行本合同的项目经理 ，职务： ，职称： 。9.2 劳务分包人委派的担任本工程驻工地履行本合同的项目负责人 ，职务

29、： ，职称： 。10工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。施工向劳务分包人交付具备本合同劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：劳务分包人已进行勘察，接受现场条件，并自行承担勘察现场所发生费用。劳务分包人进场施工后不再向工程承包人提出任何要求和追加费用。施工前完成水、电等施工管线和施工道路，并满足完成本合同作业所需的能源供应及施工道路畅通的时间和质量要求。必要时施工向劳务分包人提供相应的工程地

30、质和地下管网线路资料；施工前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：书面交验，劳务分包人负责保护。施工前向劳务分包人提供生产、生活临时设施，满足施工需要，劳务分包人验收后负责保护及维修。若委托劳务分包人搭设其费用另行约定。劳务分包人使用的床具、手头工具、灶具、生活燃料等由劳务分包人自行提供，费用包括在合同单价中。10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、旬、周施工计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。10.4 负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术

31、档案资料的收集整理及交工验收。10.5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。10.6 按时提供图纸，及时供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。10.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬等费用。10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11 劳务分包人义务11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。11.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计

32、划的要求，每月25日提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，及相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施。11.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、农民工工资纠纷、现场脏乱造成的损失及各

33、种罚款。11.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。11.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。11.6按时提交报表和完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。11.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分

34、包人使用的施工机具、周转材料及其他设施。11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。11.10 劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11.11 配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员，项目负责人及授权的现场劳务队长、劳资员等其他管理人员必须按投标文件安排或其他承诺及时到位，施工期间不得随意调整。确需调整时应提前通知工程承包人，征得同意后方可调整，否则承担结算价款 10% 的违约金。调离人员必须在接任者到位办理交接后方可离任。劳务分包人投入施工人数：20人，其中管理人员详见附件三。管理人员必须持有规

35、定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，劳务分包人按工程承包人项目管理计划对相应施工范围要求的人员工种、级别和人数安排进场。劳务分包人进场后7日内提供现场人员花名册和有关证件，并且必须授权配备一名专职劳资员，配合工程承包人按照建设主管部门及现场实行的门禁管理的规定进行管理，必须做到实名制“六统一”（即花名册、身份证、劳动合同、工人月度工资结算单、岗位技能证、工人月度应得及预发工资表），即每月5日前提供上月真实的分包商现场工人月度应得及预发工资表并进行公示，劳务分包人必须将农民工工资直接支付到劳动者手中，严禁将工人工资支付给工头，并积极配合和接受工程承包人的监督和检查、确保稳定等管理工

36、作。及时按工程承包人要求提交各种劳务报表及每月分包商现场工人月度应得及预发工资表并作为上月款项拨付的依据。由于劳务分包人劳务管理措施不力、农民工上访，劳务分包人必须接受工程承包人的经济处罚和处理。12 安全施工与检查12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，同时应满足地方政府规定和工程承包人的安全施工要求，符合工程承包人现场安全文明管理规定，费用包括在劳务分包人相应的综合单价中。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担，并接受地方政府或工程

37、承包人的处罚。12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。13 安全防护13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全

38、防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。13.3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(安全帽、安全带及其他保护用品等)，由劳务分包人自行提供使用计划、供应，费用由劳务分包人承担。13.4 劳务分包人责任及目标劳务分包人确保省级安全文明工地，杜绝发生安全事故，轻伤率控制在1.2以下，造成安全事故的，劳务分包人承担全部责任，并赔偿工程承包人因此带来的一切损失。决不允许在在建的建筑物内安排工人食宿，更不允许男女混住。按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须最先进场和最后退场。在容易发生火灾的地方需动火作业时，要到工程承包人开动火

39、证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员。按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，高处作业人员配备安全带，给每个施工人员配备上正式编号的合格的安全帽。接受工程承包人的安全技术交底，门禁管理等交底，接受交底班组的所有人员都要签名和签时间。建立安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向工程承包人报告，同时要参加工程承包人组织的周检查和紧急情况下的安全检查；负责对工程承包人整改通知单提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求向工程承包人反馈整改情况。建立安全教育制度，负责组织对工人进行全面安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使

40、用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员及按照规定进行门禁管理而未进入门禁系统刷卡的人员一律不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。对自备的施工机械、工具用具及时保养和维修，对工程承包人提供的机械、设备有要求按规定保养和维修的权利。炊事员持健康证上岗，当天饭菜应留样到第二天，防止食物中毒。发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他分包人签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施。建立安全保证体系，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工

41、责任制度，明确安全岗位职责。认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施，层层签订安全生产责任书，确保安全施工。14 事故处理14.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15 保险15.1工程承包人运至施工场地用于施工的材料、机械和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险。15.2工程承包人为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。15.3 劳务分包人必须为其从事作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自

42、有人员、物资和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)若政府规定由工程承包人统一办理的保险（意外伤害保险、工伤保险、医疗保险），工程承包人办理后按劳务分包人分包范围结算价款的比例分摊给劳务分包人。15.4保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16 材料与设备供应16.1 工程承包人供应的材料、设备：按2003年山东省安装工程消耗量定额中规定的未计价材料、设备均由工程承包人供应。工程承包人供应的材料、设备运到现场后，由劳务分包人负责验收、保管和使用，其费用包括在综合单价中。16.2工程承包人委托劳务分包人采购供应的材料：除工程承包

43、人供应的材料设备外，其余所有材料（包括零星材料和低值易耗品）均有劳务分包人采购供应，费用按按2003年山东省安装工程消耗量定额中的88%记取。劳务分包人供应材料的质量、品牌、规格、型号必须符合设计和国家规范要求，必须提供出厂合格证、质量检测（检验）报告原件。对于按相关规范要求材料进场后需要进行复试或复检的劳务分包人必须及时进行，并提供复试或复检报告原件。材料进场后及时通知工程承包人安排验收，经工程承包人和监理单位验收材料质量符合要求后，方可使用。16.3工程承包人供应的材料、设备属于工程承包人所有，只供本合同约定劳务分包人分包范围内的工程使用，劳务分包人不得挪用、浪费、丢失和擅自处理（包括边角

44、余料），超过定额消耗量或施工图纸用量的，工程承包人按照附件六约定超用的材料、设备价格在劳务分包人的结算中扣除，并承担因此造成的一切经济损失。材料节余的，工程承包人与劳务分包人按6：4分成。16.4工程承包人委托由劳务分包人采购供应的材料，劳务分包人供应不及时或质量不符合要求影响施工，工程承包人将代为购买，并及时向劳务分包人转账。在工程结算时按照实际购买价格增加20%的费用从劳务分包人结算中扣除。17工程计量及确认17.1 工程量计算规则：依据2003年山东省安装工程消耗量定额、2011年山东省安装工程价目表相关规定及施工图纸确认工程量。安装综合工日按固定人工单价50元/定额工日（按2003年山

45、东省安装工程消耗量定额定额规定计算定额工日）。17.2 每月25日由劳务分包人按照本合同的约定将当月完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认，并根据定额和图纸材料用量计算节超量。劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围或由于劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。劳务分包人未按时提交或提交的报表不符合工程承包人要求且未做整改的，工程承包人不予计量，并视为当期劳务分包人无支付要求。劳务分包价款支付程序执行工程承包人相关规定。18合同价款的支付18.1 本工程预付款：无。18.2 工程进度款支付：进度款每月计量期上月25日至本月25日，按照工程承包人确认的劳务分包人实际完成量的

46、80%进行支付工程款，工程完工验收合格并交付发包人后付至已完工程量的85%，结算完毕并结清往来账务后一年内付至结算值的95%，余款作为质量保修金在质量保修期（二年）满后28日内按发包人拨付的比例分批无息付清。18.3每次支付工程进度款时，劳务分包人必须提交经工人及班组长签字确认的分包商现场工人月度应得及预发工资表2份，报工程承包人项目经理部备案1份，在工程承包人项目经理部指定位置张贴公示1份，公示10日内未收到工人投诉或质疑，方可向劳务分包人付款。18.4以上付款均在满足本合同全部要求的条件下进行，否则工程承包人视情况确定减付、缓付或停付。工程承包人所支付的价款，劳务分包人必须首先足额并及时支

47、付工人工资，因拖欠工人工资而造成的一切后果由劳务分包人承担。工程承包人每年年终付款分两次进行，即第一次先行支付工人工资，待工程分包人及工程承包人落实工人已经领取工资后，与春节前再行办理其他剩余款项的支付工作。18.5劳务分包人每次收款时必须开具工程所在地有效的建筑业发票或完税证明。19.施工机具与周转材料供应19.1 施工机具供应工程承包人提供的施工机具：无，工程承包人提供的施工机具由劳务分包人负责保管，如丢失、损坏劳务分包人按施工机具的购买原价赔偿工程承包人。工程承包人委托劳务分包人提供的施工机具：由劳务分包人自备施工机械，并满足安装工程施工要求，费用按2003年山东省安装工程消耗量定额的8

48、8%记取。劳务分包人提供的机械及工具用具必须符合国家有关质量、安全、环保、文明施工的有关标准和规定。为方便施工管理和协调，劳务分包人负责输送泵、塔吊司机的食宿和管理，并为每台塔吊配两部对讲机，塔吊司机用餐费用由劳务分包人承担。19.2 周转材料供应工程承包人供应的周转材料：模板、木材、钢材、脚手架、安全网、密目网、脚手架板，周转材料由工程承包人依据现场实际用量计划（工程承包人认可的）提供，由劳务分包人负责（派专人）装卸车、验收、保管、清理、维护，拆除后由劳务分包人负责修整，费用包括在合同综合单价中。劳务分包人应合理使用工程承包人供应的周转材料，严禁大材小用，长材短用，不得随意切割改制。劳务分包

49、人拆除最后一次模板和木方时，须拔净所有附着的铁钉，并卸下钢管上所有的夹具、扣件，并按工程承包人要求分类堆码整齐。钢管切割未经工程承包人（项目经理）批准，劳务分包人按原价的双倍赔偿。工程承包人发现劳务分包人有故意浪费、丢弃、埋设、偷窃钢管、扣件等材料，工程承包人按照同期市场价的100倍处罚劳务分包人。周转材料使用完毕按下列约定退还：a.钢管、钢支撑、脚手板退还%，其中废品率不得超过%；扣件和卡具退还%，损耗率不超过%。b.竹、木胶合板退还可继续使用材不低于%，其中原规格材不低于%。c.模板用木方退还可继续使用材不低于%，其中原规格材不低于%。工程承包人委托劳务分包人供应的周转材料：无，劳务分包人

50、供应的周转材料必须符合国家质量标准和施工技术规范、安全文明施工以及环保等有关规定，其费用包含在合同相应的综合单价中。劳务分包人分包范围内使用的钢管和扣件等周转料具须向工程承包人所属物资分公司租赁，租赁价格按市场价格，租赁数量钢管：吨；扣件套。劳务分包人未按合同约定的数量租赁工程承包人所属物资分公司的，又未经工程承包人书面批准，实际租赁数量与合同约定的数量对比不足部分按市场价在分包结算中扣除。工程承包人所属物资分公司不能满足的，经工程承包人项目经理书面同意，由劳务分包人另行租赁。20 施工变更20.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人应提前3日以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提

51、供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人发出的变更通知及有关要求施工。20.2 因变更增加工程量，劳务分包价款相应增加。因变更减少工程量，劳务分包价款相应减少，工期相应调整。变更结算按本合同第6条约定相应单价执行。20.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。20.4施工期间劳务分包人不得以任何理由拒绝施工设计变更增加或减少的工作内容，否则视为劳务分包人不能完成承包范围内施工工作内容。21工程验收21.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准和要求。劳务分

52、包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的报告后7日内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。21.2 劳务分包人应认真按照标准、规范和设计要求以及工程承包人代表发出的指令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受工程承包人代表或委派人员、业主、监理现场人员和各级质检部门的检查、检验，

53、为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的全部费用及其他责任。21.3 隐蔽工程和中间验收。劳务分包人应在自检合格后，验收48小时前通知工程承包人组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，劳务分包人应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因劳务分包人原因所导致返修，全部费用由劳务分包人承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，劳务分包人必须按照工程承包人或有关单位的要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。中间验收部位：按工程承包人要求。21.4 交工验收。劳务分包人承担施工的内容全部完成

54、，经验收质量达不到要求，劳务分包人应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身责任造成的全部经济损失和工期延误责任。22 施工配合22.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。22.2 工程承包人另行分包的工程，涉及施工工序交叉或需相互配合的，劳务分包人应无偿积极配合，由于劳务分包人不能配合造成质量

55、、安全事故或停工窝工等现象，工程承包人有权对劳务分包人进行处罚，由此发生的费用从劳务分包人工程款中扣除。23合同价款的最终结算与支付23.1 劳务分包人将分包范围内的所有工程内容完成，并经验收合格后14日内向工程承包人项目经理部递交结算书（一式四份）。23.2 工程承包人项目经理部收到劳务分包人递交的结算书后14日内进行初审，给予确认或者提出修改意见，并按程序经工程承包人结算主管部门审定，加盖工程承包人结算专用章后生效，否则无效。23.3属于劳务分包人分包施工范围，未经工程承包人认可而甩项不干的项目，工程承包人直接从劳务分包人结算中按2倍费用扣除。23.4劳务分包人未按时提交结算书，工程承包人

56、有权单方办理结算，劳务分包人对工程承包人单方办理的结算予以认可，劳务分包人承担结算价款千分之五的编制费。23.5 结算按本合同有关约定办理。为完成本分包范围的工程而发生的所有费用，不论在合同中是否明示，均已包括在合同价格中，劳务分包人不再计取其他任何费用。23.6中间结算：按照劳务分包人已完成的工作量按80%进行结算。24 违约责任24.1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：工程承包人违反本合同第19条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬。工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。24.2 当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：劳务分包人不按约定工期完工（含施

57、工进度计划各工期控制点），每延误一天，由劳务分包人承担合同额的千分之一元/天违约金，并承担因此给工程承包人造成的一切损失。劳务分包人施工项目质量不符合本合同约定的质量标准，经返修仍然不能达到合同约定质量标准或质量目标，工程承包人有权拒付工程款，劳务分包人并向工程承包人支付结算价款5%的违约金，并由劳务分包人承担因此给工程承包人造成的一切损失。劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，向工程承包人支付因其违约给工程承包人造成的经济损失。劳务分包人不服从管理或聚众闹事或上访，严重影响工程承包人的形象，每发生一次承担10000元的违约金。劳务分包人在施工过程中，若达不到工程承包人要求，不能完成

58、后续施工，劳务分包人必须无条件退场，未经工程承包人书面批准，对劳务分包人已完成的工作量按80%进行结算，并没收履约保证金，且劳务分包人赔偿工程承包人的相应损失。劳务分包人未按合同要求完成创建省级安全文明工地，向工程承包人支付结算价款3%的违约金，并承担由此给工程承包人造成的全部损失。24.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。25索赔与签证25.1 工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其他资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。25.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件

59、等根据总包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加价款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转给劳务分包人。25.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。索赔有效时限为索赔事项发生后5日内，逾期视为自动放弃。25.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，劳务分包人可按上述时限以书面形式向工程承包人提出索赔请求。25.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述时限以书面形式向劳务分包人索

60、赔。25.6 劳务分包人需办理签证时，必须在签证事件发生后立即以书面形式提交签证单，且必须经工程承包人经办人、商务经理、总工程师（副经理）、项目经理共同签字，并按工程承包人的内部管理程序经上级主管部门审核后方可生效，否则无效。签证实行“日清月结”，未按时提交视为劳务分包人自动放弃签证。签证零星用工每8小时计算一个工日，每个工日单价按64元结算，此工日单价包括为完成该项工作内容的全部费用。25.7劳务分包人承包范围以外的（综合单价不包含的）零星用工每8小时计算一个工日，实际发生时，现场签证，单项金额在500元以下的签证，劳务分包人不再计算，已在合同价款中综合考虑。如果劳务分包人不执行工程承包人的

61、指令，工程承包人有权安排其他人员完成，产生的费用由工程承包人在劳务分包人结算中扣除。26.争议26.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（1）种方式解决争议：双方达成仲裁协议，向济南仲裁委员会申请仲裁；向有管辖权的人民法院起诉。26.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。调解要求停止合同工作，且为双方接受。仲裁机构要求停止合同工作。法院要求停止合同工作。27.禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。28不可抗力28.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。28.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂