2015年二级建造师法规真题及答案解析(共19页)

《2015年二级建造师法规真题及答案解析(共19页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年二级建造师法规真题及答案解析(共19页)（19页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上1、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。A.项目经理承担B.企业法人承担C.企业法定代表人承担D.项目经理部与企业法人共同承担233网校名师答案：B233网校答案解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理理部承担，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告。而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。参见教材P9.2、关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取得了民事行为能力C.指定单位取消指

2、定D.代理期间届满或者代理事务完成233网校名师答案：D233网校答案解析：本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3） 代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止，参见教材P11.3、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关

3、于A地块权利的说法，正确的是（）。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B. 甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C. 甲公司给定的权利自合同公正后获得D. 甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利233网校名师答案：A233网校答案解析：本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立（可登记，也可不登记）。选项D，需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权，参见教材P17-P1

4、8.4、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理233网校名师答案：A233网校答案解析：本题考查的是物权的设立，变更，转让，消灭和保护。选项B，未经登，不发生效力；选项C ，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿发生效力；选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理，参见教材P185、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A.施工企业的名称成标志B.施工企业编制的投票文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术233网校

5、名师答案：D233网校答案解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权：参见教材P226、关于担保的说法，正确的是（）。A. 担保是用益物权的一种B. 担保的目的是保障特定债权实现C. 担保合同是主合同D. 反但保不适用担保法的规定233网校名师答案：B233网校答案解析：本题考查的是担保与担保合同的规定，选项A ,用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同，参见教材P29-307.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）A.保证B.质押C.抵押D.留置233网校名师答案：C233网校

6、答案解析：本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-328.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B. 招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C. 招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D. 招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开233网校名师答案：D233网校答案解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P

7、1049.根据，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员233网校名师答案：A10.关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产233网校

8、名师答案：A233网校答案解析：本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P28111. 根据，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B. 由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C. 由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地

9、方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款233网校名师答案：A233网校答案解析：本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定，参见教材P17712.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加233网校名师答案：B233网校答案解析：本题考查

10、的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目：涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的。属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的。施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的法律，行政法规规定的其他情形。参见教材P7413.租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权233网校名师答案：A233网校答案解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租

11、人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。参见教材P15714.“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电233网校名师答案：B233网校答案解析：本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保：节能，节地，节水，节水，节材和环境保护。参见教材P18015.根据注册建造师继续教育管理暂行办法，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上罚款C.三年内不得再次申请注册D.不予

12、注册233网校名师答案：D233网校答案解析：本题考查的是二级建造师的注册，继续教材不合格的不予以注册。参见教材P6616.根据注册建造师执业管理办法（试行），注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。A. 两个项目的发包人是同一单位B. 因发包人原因导致停工超过3个月C. 合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D. 建造师同时具有两个专业的执业资格233网校名师答案：C233网校答案解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：1.同一工程相邻部份段发包或分期施工的；2.合同约定的工程验收合格的；3.因非承

13、包原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。参见教材P68.17.关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿233网校名师答案：A233网校答案解析：本题考查的是承揽合同的法律规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的。应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以接触

14、合同，定作人承揽人可以随时接触承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。参见教材P14818.根据节约能源法，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理233网校名师答案：B233网校答案解析：本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。节约能源法规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P18619.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解

15、书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A.法院调解应由审判员一人主持B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助D.调解书与判决书的效力不同233网校名师答案：B233网校答案解析：本题考查的是法院调解。法院调解的调解书和效力和判决书是一样的，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，人民法院进行调解，可以邀请，参见教材P32920.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂233网校名师答案：A233网校答案解析：本题考查

16、的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂桨试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。参见教材P23621.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，

17、就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）A.被拘留B.被罚款5000元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得233网校名师答案：C233网校答案解析：本题考查的是行政复议的范围，受理和复议决定，质量监督站对内的处理不能提起行政复议，参见教材P33522.关于履约保证金的说法，正确的是（）A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目233网校名师答案：D233网校答案解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当

18、提交，参见教材P8723.根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.安装单位质检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收233网校名师答案：A233网校答案解析：本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P21524.根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年233网校名师答案：D233网校答案解析：本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任

19、。建筑业企业资质管理规定中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或不予行政许可，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质，参见教材P6225. 略26. 略27.关于投标的说法，正确的是（）A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收B.投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员233网校名师答案：B参见教材P8228.根据劳动合同法，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动

20、合同之日起劳动者按时支付（）的工资。A.4倍B.3倍C.2倍D.1倍233网校名师答案：C参见教材P14429. 关于招标方式的说法，正确的是（）。A公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标C省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标233网校名师答案：C233网校答案解析：本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府

21、确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.30.根据文物保护法，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物没不严重的，由公安机关或文物所有单位处理罚款D.刻划、涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款233网校名师答案：D参见教材P19331.关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，

22、责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书233网校名师答案：C参见教材P6232.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故C.串通投票罪D.工程重大安全事故罪233网校名师答案：D参见教材P4133.根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。A.人民法院B.人民政

23、府C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门233网校名师答案：A参见教材P24134关于合同示范文本的说法，正确的是（ ）。A示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案B示范文本为强制使用的合同文本C采用示范文本是合同成立的前提D采用示范文本是合同生效的前提233网校名师答案：A233网校答案解析：本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。参见教材P124.35.甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果

24、，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人233网校名师答案：A233网校答案解析：本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。参见教材P30036.根据劳动合同法，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同A.5年B.3年C.2年D.1年233网校名师答案：C233网校答案解析：本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。参见教材P13437

25、.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）A. 设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B. 承包人应负责返修，费用由承包方先行承担C. 承包人应负责返修，费用由发包方先行承担D. 由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修233网校名师答案：C233网校答案解析：本题考查的是施工质量检验和返修的规定，参见教材P26538.根据建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）.建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。A.21点至次日6点B.22点至次日8点C. 21点至次日8点D. 22点至次日6点233网校名师答案：D233

26、网校答案解析：本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6：00之间的时间段，参见教材P16839.下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人的名称233网校名师答案：B233网校答案解析：本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。参见教材P10640. 某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）A建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B甲、乙承担连带赔

27、偿责任C实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失233网校名师答案：B233网校答案解析：本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。41.下列情形中，投标人中标有效的是（）。A.投标人给予招标人金钱获取中标B.投标人在投标书中表面给予招标人折扣获取中标C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标233网校名师答案：B参见教材P8442某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施

28、工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是（）。A 施工单位申请执行的期间为1年B. 申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C. 申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D. 施工单位有权向人民法院申请执行233网校名师答案： D参见教材323、32643.某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A.13 B.9C.8 D.5233网校名师答案：

29、B参见教材P3344.根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程233网校名师答案：B参见教材P4545.根据最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释，谢列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A.未申领施工许可证B.延迟提供设计文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程233网校名师答案：D233网校答案解析：本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意46.根据建设工程质量

30、管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人233网校名师答案：C233网校答案解析：本题考查的是违法行为应承担的法律责任。建设工程质量管理条例规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。47.根据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同233网校名师答案：D参见教材P30348关于工程监理单位的相关质

31、量责任和义务，下列说法正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C.工程监理实行总监理工程师负责制D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任233网校名师答案：C49.以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价233网校名师答案：C参见教材P10550.下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A

32、.落实制定安全生产规章制度和操作规程B. 确保安全生产费用的有效使用C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况D.组织制定安全施工措施233网校名师答案：C参见教材P20151.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输233网校名师答案：D233网校答案解析：本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用合同法第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。参见教材P161.52.下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。A.在施工中偷工减料的，使用不合格

33、建筑材料、建筑构配件和设备的B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的233网校名师答案：B参见教材P10253某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天233网校名师答案：C参见教材P13954.关于招标程序和要求的说法，正确的是（ ）。A.依法必须进行招标的

34、项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标233网校名师答案：B参见教材P7555.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.原告必须与案件有直接利害关系D.提交起诉状的同事提交全部证据233网校名师答案：C参见教材P31031156.某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并

35、通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D.丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担233网校名师答案：A参见教材P15257建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）A提交验收报告之日B建设工程完工之日C转移占有建设工程之日D竣工验收合格之日233网校名师答案：C233网校答案解析：本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅

36、自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材P110.58.根据消防法和食品安全法，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.埋压、*占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款C.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款233网校名师答案：A参见教材P23159.根据工商保险条例，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）个月A.12B.10C.8D.6233网校名师答案：A参见教材

37、P22660.下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。A. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁D. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼233网校名师答案：C233网校答案解析：本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。参见教材P321.61下列行为中，属于招标人违法行为的有（）A招标人与投标人就投标方案进行谈判的B招标人发出中标通知

38、书后无正当理由改变中标结果的C招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改233网校名师答案：ABD233网校答案解析：本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。选项ABD都属于招标人的违法行为。参见教材P88-8962根据合同法应当采用书面形式的合同有（）A建设工程勘察合同B委托合同C建设工程施工合同D承揽合同E建设工程设计合同233网校名师答案：ACE233网校答案解析：本题考查的是建设工程施合同的法定形式。合同法规定，建设工程合同应当采用书面形式。参见教材P10663根据合同法，违约方

39、承担赔偿损失的构成要件包括（）A具有违约行为B具有惩罚目的C造成损失后果D违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿E违约行为与损失后果之间具有因果关系233网校名师答案：ACDE233网校答案解析：本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。（1）具有违约行为;（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。参见教材P11364根据合同法，合同权利义务终止的情形有（）。A债务人依法将标的物抵押B合同解除C债务相互抵消D债权人依法将标的物提存E债权人免除债务233网校名师答案：BCDE233网校答案解析：本题考查的是合同的终止。

40、合同法规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务互相抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除责任；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。参见教材P12165根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A完成建设工程设计的各项内容B有完整的技术档案和施工管理资料C有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告D有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E有建设单位签署的工程保修书233网校名师答案：ABC233网校答案解析：本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D

41、：有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E：有施工单位签署的工程保修书。参见教材P27866关于无效合同的说法，正确的有（）A无效合同不具有违法性B无效合同具有违法性C无效合同部分无效会影响其他部分的效力D无效合同自订立之时就不具有法律效力E无效合同可能会损害社会公共利益233网校名师答案：BDE233网校答案解析：本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是：具有违法性；具有不可履行性，自订立之时就不具有法律效力。67、依法必须进行施

42、工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，事宜招标但不宜公开招标E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作233网校名师答案： AC233网校答案解析：本题考查的是建设工程招标方式 。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是下列情形的，可以邀请招标：（1）技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比

43、例过大。参见教材P7568、关于投标人的说法，正确的有（）A.投标人发生合并、分离、破产等重大变化的，其投标无数B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标233网校名师答案： BCDE233网校答案解析：本题考查的是投标人。选项A，如发生重大变化会影响后期公平公正的投标，才会投标无效。参见教材P8169、根据劳动合同法，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者被依法追究刑事责任B.劳动者严重违

44、反用人单位的规章制度C.在规定的医疗期内职工患病D.女职工在哺乳期内E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件233网校名师答案： ABE233网校答案解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有：（1）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（2）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（3）因劳动合同第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。参见教材P130.70、无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）A.申请提起诉讼B.申请参加诉讼C.提起反诉D.由法院通知参加诉讼E.申请提起公益诉讼

45、233网校名师答案： BD233网校答案解析：本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。参见教材P300-30171、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B.两个以上的个人可以组成联合体C.招标人可以强制投标人组成联合体D.在资格预审前，联合体可以增加成员E.联合体各方就中标项目承担连带责任233网校名师答案： DE233网

46、校答案解析：本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。参见教材P8172、下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有（）A.审查安全技术措施或专项施工方案B.编制安全技术措施或专项施工方案C.对施工现场的安全生产负总则D.对施工安全事故隐

47、患提出整改要求E.出现安全事故，负责成立事故调查组233网校名师答案： AD233网校答案解析：本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全施工隐患进行处理; 承担建设工程安全生产的监理责任。参见教材P246-24773、根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误2

48、33网校名师答案：CD233网校答案解析：本题考查的是违约责任的免除。合同法规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。参见教材P123.74、根据劳动合同法，劳务派遣用工岗位具有（）A.替代性B.铺助性C.临时性D.长期性E.关键性233网校名师答案：ABC233网校答案解析：本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。参见教材P13375、某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂痕，经鉴定是由

49、于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担去不责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担233网校名师答案：BE233网校答案解析：本题考查的竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材P28576、下列各项权利中，属于施工作

50、业人员安全生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E.危险报告全233网校名师答案：ABC233网校答案解析：本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括：施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。参见教材P206-207。77、根据生产安全事故报告调查处理条例，事故的等级划分报考（）。A.一般事故B.较大事故C.严重事故D.重大事故E.也别重大事故233网校名师答案：ABDE233网校答案解析：本题考查的是生产安

51、全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。参见教材P23278招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有（）。A中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B中标候选人未缴纳履约保证金C中标候选人放弃中标2015年二建答案D中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力233网校名师答案： ADE79根据劳动合同法，下列合同中，属于无效合同的有（）A违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B由用人单位提供的格式劳动合同C用

52、人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D与用人单位代理人签订的劳动合同E未明确规定合同期限的劳动合同233网校名师答案：AC233网校答案解析：本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。参见教材P12880下列关于分包的说法中，正确的有（）A招标人可以直接指定分包人B经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成C中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成D中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成E经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包他人233网校名师答案：BC233网校答案解析：本题考查的是建设工程分包的规定。招标投标法也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体，非关键性工作分包给他人完全成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。参见教材P97。专心-专注-专业