《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试第四次练习题0001.docx

《《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试第四次练习题0001.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试第四次练习题0001.docx（50页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设工程法规及相关知识一级建造师考试第四次练习题一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、无权代理人订立的合同相对人可以催告被代理人在（）个月内予以追认。A、1B、3C、6D、9【参考答案】：A2、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖。当该合同产生纠纷时，当事人（）。A、应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B、既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C、只能向合同履行地的人民法院起诉D、必须重新确定受诉人民法院【参考答案】：C【解析】：本题主要考查民事仲裁的协议管辖和

2、民事诉讼的协议管辖。A、业主B、施工单位C、监理单位D、业主和监理单位共同【参考答案】：B【解析】：建设工程质量管理条例第32条规定：“施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修”。隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和建设工程质量监督机构进行检查，合格后方可进行隐蔽。事后建设单位或其代表对前期检查有疑问时，可以重新检查，重新检查合格，则建设单位承担相关费用和工期影响；不合格，则施工单位自己承担相关费用及工期影响。施工单位不能拒绝检查，需要予以配合。故B为正确选项。18、关于行政强制的设定，下列说法错误的是（）。A、法律可以设定所有的行政强制措施B、行政法规

3、可以设定除限制公民人身自由以外的其他行政强制措施C、地方性法规可以设定查封场所的行政强制措施D、法律、法规以外的其他规范性文件不得设定任何行政强制措施【参考答案】：B【解析】：行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物，以及扣押财物的行政强制措施。法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。19、甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了工程结算协议。其中约定：甲应于2012年

4、5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。A、2012年2月1日B、2012年5月9日C、2013年12月5日D、2014年1月9日【参考答案】：D【解析】：民法通则第111条规定：“诉讼时效因提起诉讼当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算；最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定第16条规定：“义务人作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债务计划等承诺或者行为的,应当认定为民法通则第

5、140舰定的当事人一方同意履行义务”。本题中，因乙于2013年12月5日提出请求而使诉讼时效第一次中断；又因甲于2014年1月9日书面请求延期付款使得诉讼时效第二次中断，据此，诉讼时20、下列关于联合体共同承包的说法。正确的是（）。A、联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C、联合体各方对承包合同履行承担连带责任D、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【参考答案】：C【解析】：联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方共同签订一个承包合同，联合体

6、各方就中标项目向招标人承担连带责任，因此选项C为正确答案。21、某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是（）。A、省政府B、市政府C、西城区政府D、西城区建委【参考答案】：C22、当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托（）指定。A、仲裁委员会B、仲裁委员会秘书处C、已选定的两名仲裁员共同D、仲裁委员会主任【参考答案】：

7、D【解析】：仲裁法第31条规定：“当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应-3各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。故D为正确选项。23、下列关于建设工程工期的叙述正确的是（）。A、工期是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，不包括按照合同约定所作的期限变更B、监理人应在计划开工日期10天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算C、监理人应在接到暂停施工指示通知后48小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工D、因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保

8、实际工期不低于合同约定的工期总日历天数【参考答案】：D【解析】：A项，建设工程施工合同（示范文本）规定，工期是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更；B项，监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算；C项，因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。24、任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同，体现出合同法的（）。A、平等原则B、诚实信用原则C、自愿

9、原则D、公平原则【参考答案】：A【解析】：本题考核的是合同的订立原则。合同的平等原则包括三方面的内容：（1）合同当事人的法律地位一律平等；（2）合同中的权利义务对等；（3）合同当事人必须就合同条款充分协商，在互利互惠基础上取得一致，合同方能成立。25、国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行（）OA、分类管理制度B、限制制度C、淘汰制度D、监管制度【参考答案】：C【解析】：国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。26、评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务

10、,遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）。A、连带责任B、集体责任C、共同责任D、个人责任【参考答案】：D【解析】：招标投标法第44条规定：“评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任”。故D为正确选项。27、建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A、3年B、6个月C、1年D、2年【参考答案】：A【解析】：页，答案为3年28、某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2

11、007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A、2007年6月10日B、2007年6月15日C、2007年7月10日D、2007年7月15日【参考答案】：D29、根据劳动法，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。A、6B、7C、10D、12【参考答案】：A【解析】：劳动合同法第19条规定：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。故A为正确选项。30、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。

12、A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程B、配备兼职安全生产管理人员C、各分部分项工程有应急预案D、管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【参考答案】：A【解析】：本题考查的是申领安全生产许可证的条件。建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：“（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措

13、施和应急预案；”选项B配套专职安全生产管理人员，且经建设主管部门考核合格31、某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）OA、不能继续使用，必须拆除B、继续使用即可C、向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D、委托鉴定，重新界定使用期【参考答案】：D【解析】：建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。故D为正确选项。32、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。A、自保险合同生效之日起至保险合同解除时止B、自施工合同订立

14、之日起至施工合同履行完毕时止C、自实际施工之日起至竣工结算完毕时止D、自工程开工之日起至竣工验收合格时止【参考答案】：D【解析】：建设工程安全生产管理条例第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。33、民事诉讼执行过程中，人民法院自收到申请执行书之日起超过（）未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。A、45日B、60日C、3个月D、6个月【参考答案】：D34、下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（）。A、必须征得

15、债券人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人应向债权人承担违约责任【参考答案】：D【解析】：考代为清偿，不是考债务转移。需要精确掌握两者区别。几句话讲义里都强调了。35、关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是（）。A、分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构B、项目管理机构应当具有高于承包工程的规模、技术复杂程度的技术、经济管理人员C、项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员D、分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员【参考答案】：C【解

16、析】：房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法中规定，分包工程发包人应当设立项目管理机构，组织管理所承包工程的施工活动。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中，项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员（即与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员）。分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。按照我国法律的规定，转包是必须36、甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了

17、重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。A、甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担B、甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C、丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D、甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任【参考答案】：A37、建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是（）。(1)民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据最高人民法院关于适用？中华人民共和国仲裁法A、以守法、守信、守德和综合

18、实力为基础的综合评价B、以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价C、以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价D、市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价【参考答案】：B38、合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（）之日开始。A、合同订立B、合同开始履行C、一方向仲裁机构申请撤销合同D、仲裁机构裁定为可撤销合同【参考答案】：B39、甲收藏王羲之字画一幅，价值约10万元，甲的其他财产价值为30万元。甲因作生意失败外欠债60万元。一日，甲将王羲之字画作价1万元卖给表弟乙，则下列表述正确的是（）。A、若乙不知甲欠巨额外债，则甲的债权人只能行

19、使代位权B、只有在乙明知此买卖有害于债权人的债权的情况下，债权人才可行使代位权C、不管乙是否知道此买卖有害于债权人的债权，债权人均可行使撤销权D、若乙明知此买卖有害于债权人的债权，则债权人可行使撤销权【参考答案】：D【解析】：撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。本题中，甲的行为是以明显不合理的低价转让财产，若乙明知此买卖有害于债权人的债权，债权人可以行使撤销权。40、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂

20、石购销合同，合同对履行地点没有作出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。根据我国合同法的规定，下列表述中，正确的是（）。A、双方应当在合同签订地履行合同B、乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物C、甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在受领货物D、乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付【参考答案】：C【解析】：本题考核的是关于买卖合同中履行地点约定不明的规定。买受人应当按照约定的地点支付价款。对支付地点没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同

21、有关条款或者交易习惯确定的，买受人应当在出卖人的营业地支付，但约定支付价款以交付标的物或者交付提取标的物单证为条件的，在交付标的物或者交付提取标的物单证的所在地支付。41、根据中华人民共和国水土保持法，水土保持方案在实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更时，其变更方案应经（）批准。A、原编制单位B、项目法人C、原审批单位D、当地人民政府【参考答案】：C【解析】：根据中华人民共和国水土保持法，水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。42、施工单位的应急预案经评审后，由（）签署公布。A、施工单位主要负责人B、监理工程师C、施工单位项目经理D、设计单位负责人【

22、参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是应急预案的规定。施工单位的应急预案经评审后，由施工单位主要员责人签署公布。43、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场.A、12B、36C、45D、24【参考答案】：D【解析】：文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。44、某总包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故（）oA、按照约定分包单位自行承担责任B、分包单位承担主要责任，总包承担次要责任C、总包单位承担责任D、总包单位与分包单

23、位承担连带责任【参考答案】：D45、建设工程安全监督机构属于（）。A、行政机关B、事业单位C、国有企业D、人民团体【参考答案】：B【解析】：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单位、国有企业、人民团体。建设工程安全监督机构属事业单位，受建设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检查权。故B选项正确。46、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，将被责令改正，处()。A、10万元以上30万元以下的罚款B、20万元以上50万元以下的罚款C、50万元以上100万元以下的罚款D、工程合同价款2%以上4%以下的罚款【参考答案

24、】：C【解析】：实施工程建设强制性标准监督规定第十九条规定,工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的,予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。47、甲施工单位与乙物资供应单位于2013年5月10日签订了一份采购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议,双方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制

25、执行力C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【参考答案】：A【解析】：本题考核的是仲裁中的和解。当事人申请仲裁后，可以自行和解。48、关于评标的说法，正确的是（）。A、评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B、招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【参考答案】：D【解析】：本题考查的是评标。选项A错误，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程

26、和结果。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。49、在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）。A、预期违约合同B、附终止期限合同C、附生效期限合同D、附解除条件合同【参考答案】：B【解析】：合同法第46条规定，当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。故B为正确选项。50、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为,乙方可以（）。A、向上级仲裁委员会申诉B、向人民法院起诉C、请求法院撤销仲裁裁决D、向市人大常

27、委会申诉【参考答案】：C【解析】：根据仲裁法的规定，当事人由证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在的中级人民法院申请撤销仲裁裁决：（1）没有仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁程序违法的（4）裁决所依据的证据是伪造的；（5）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的。51、安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。A、工会民主监督B、有关行政主管部门监督C、公众举报监督D、社区报告监督【参考答案】：c【解析】：社会监督的主体是社会主体，A,B、D选项均为社会主体实施监督，只有C选项为政府监督即非社会监督主体。故C选项正确

28、。52、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。A、有效B、无效C、经澄清说明后有效D、在招标人同意接受的情况下有效【参考答案】：C【解析】：投标招标法第三十九条规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题中，投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，这份函件应该是有效的，但是，开标时未宣读，评标委员会委员在评标时会发现它们的矛盾，投

29、标人向评标委员会澄清后，该函件有效。53、根据行政诉讼法的规定，人民法院不予受理公民、法人或者其他组织对（）事项提起的诉讼。A、认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的B、申请行政机关履行保护人身权的法定职责时，行政机关拒绝履行的C、认为行政机关没有依法发给抚恤金的D、法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为【参考答案】：D【解析】：本题考核的是行政诉讼受案范围。法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为;（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁

30、决的具体行政行为。54、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。A、有效B、因乙超越经营范围而无效C、因乙超越经营范围而效力待定D、因乙超越经营范围而可撤销【参考答案】：A55、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，正确的处理方式是（）。A、责令改正，并处以罚款B、责令改正，可以处以罚款C、责令停止施工，并处以罚款D、责令停止施工，可以处以罚款【参考答案】：D【解析】：建筑法第六十四条规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未

31、经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。56、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()OA、甲某的行为属表见代理，该合同有效B、甲某的行为属无权代理，该合同无效C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，乙建筑公司就要承担违约责任D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【参考答案】：C【解析】：合同法规定，行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代

32、理行为有效。57、某县政府依李某的申请，作出行政复议决定，撤销县国土房管局对李某房屋的错误登记，并责令县国土房管局在一定期限内重新登记，县国土房管局拒不执行该行政复议决定，李某依法可以采取的措施是()。A、申请县政府责令县国土房管局限期履行B、申请县政府强制执行C、申请人民法院亲自执行若干问题的解释第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。（2）根据民事诉讼法第25条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误,则依照第24条3、某施工单位项目经理在

33、建筑结构混凝土施工中，使用不合格钢筋材料，导致建筑物使用1年后发生坍塌事故，造成人员重大伤亡，则该项目经理涉嫌（）。A、重大责任事故罪B、工程重大安全事故罪C、重大劳动安全事故罪D、玩忽职守罪【参考答案】：B【解析】：根据刑法的规定，工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。本罪的主体为特殊主体，即为单位犯罪。主体只能是建设单位、设计单位或者是施工单位及工程监理单位；本罪在客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。这些是与重大责任事故罪的本质区别。故B为正确选项。4、建设单位办理工程竣工

34、验收备案应提交的材料不包括（）。A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B、工程竣工验收报告C、施工企业签署的工程质量保修书D、以国土房管局不作为为由再次申请行政复议【参考答案】：A【解析】：根据行政复议法的相关规定，行政复议决定作出后，被申请人不履行或无正当理由拖延履行行政复议决定的，行政复议机关或有关上级行政机关应当责令其限期履行。所以，李某可以申请该行政复议机关县政府责令县国土房管局限期履行。58、建设工程质量管理条例规定，（）应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。A、设计单位B、监理单位C、建设单位D、勘察单位【参考答案】：A【解析】：本题考核的是设计单位相关

35、的质量责任和义务。建设工程质量管理条例规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。59、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明愦况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A、10B、20C、30D、50【参考答案】：C60、某高校为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的图书馆工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位，依照建筑法及相关法规的规定，应责令改正，处以（）的罚款。A、合同金额0.5%以上1%以下B、合同金额2%以上4%以下C、5万元以上10万元以下D、50万元以上100万元以下【参考

36、答案】：D61、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守招标投标法关于（）的规定。A、招标人B、投标人C、评标人D、招标人和投标人【参考答案】：A62、根据工程建设项目施工招投标办法，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。A、拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B、当地投标企业较少C、施工主要技术采用特定专利或专有技术D、军队建设项目【参考答案】：c【解析】：工程建设项目施工招标投标办法中规定，有下列情形之一的，经该办法规定的审批部门批准，可以不进行施工招标：(1) 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；属于利用扶贫资金实行以工代赈需要

37、使用农民工的；(2) 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；(3) 施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；(4) 在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；法律63、根据建筑工程施工许可管理办法，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。A、已经取得安全生产许可证B、办理了工程质量监督手续C、有满足施工需要的施工图样D、已经取得规划许可证【参考答案】：A【解析】：安全生产许可证是施工企业应具备的条件。64、某工程按国务院规定于2014年3月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年9月7日准备开工时，建设

38、单位应当()。A、向批准机关申请延续B、报批准机关核验施工许可证C、重新办理开工报告审批手续D、向批准机关备案【参考答案】：C【解析】：对于实行开工报告制度的建设工程，建筑法第十一条规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。本题中该建设单位不能按期开工超过6个月，故应重新办理开工报告批准手续。65、当事人依据我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前（）日。A、5B、7C、10D、15【参考答案】：B66、投标有效期应从（）之日起计算。A、

39、招标文件规定的提交投标文件截止B、提交投标文件C、提交投标保证金D、确定中标结果【参考答案】：A【解析】：投标有效期是从投标人提交投标文件截止之日起计算,一般至中标通知书签发日期止。在此期限内，所有招标文件均保持有效。67、招标投标法属于（）。A、民商法B、行政法C、经济法D、社会法【参考答案】：A68、施工中，施工单位对经监理工程师进行隐蔽工程验收后的隐蔽工程进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期应由（）承担。A、业主B、施工单位C、监理单位D、业主和监理单位共同【参考答案】：B【解析】：建设工程质量管理条例

40、第32条规定：“施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修”。隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和建设工程质量监督机构进行检查，合格后方可进行隐蔽。事后建设单位或其代表对前期检查有疑问时，可以重新检查，重新检查合格，则建设单位承担相关费用和工期影响；不合格，则施工单位自己承担相关费用及工期影响。施工单位不能拒绝检查，需要予以配合。故B为正确选项。69、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。A、原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B、公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C、依照当事人申请可停止

41、公告D、公告部门可自行决定是否停止公告【参考答案】：A【解析】：行政处罚决定依法做出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内予以履行。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，除法律另有规定的以外。70、关于推荐性标准，下列说法正确的是（）。A、不管什么级别的推荐性标准，都可以不执行B、如果是推荐性地方标准，必须要执行C、如果是推荐性行业标准，必须要执行D、如果是推荐性国家标准，必须要执行【参考答案】：A二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。71、招标人A公司根据评

42、标委员会的评审报告和推荐确定B公司为中标人，根据招标投标法的有关规定，B公司的投标文件应当满足的条件包括（）。A、投标价格最低，甚至低于成本价B、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低,但低于成本价D、能够基本满足招标文件中规定的各项综合评价标准E、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低,但不低于成本价【参考答案】：BE【解析】：招标投标法第四十一条规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低

43、于成本的除外。72、下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的有（）。A、施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B、建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C、施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包D、施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E、分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【参考答案】：CE【解析】：A是变相转包，D是变相的再分包。B表述不清，建议不选。73、注册建造师不得有的行为包括（）。A、不履行注册建造师义务B、在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益C、在执业过程中实施商业贿赂D、不

44、允许他人以自己的名义从事执业活动E、超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动【参考答案】：ABCE【解析】：本题涉及的考点是注册建造师不得有的行为。注册建造师不得有下列行为：不履行注册建造师义务；在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；在执业过程中实施商业贿赂；签署有虚假记载等不合格的文件；允许他人以自己的名义从事执业活动；同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业;涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；法律、法规、规章禁止的其他行为。74、下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（）。A、

45、应以书面形式订立B、可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有C、自合同签订时生效D、质权人负有妥善保管质物的义务E、在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿【参考答案】：ACDE【解析】：根据物权法第211条，质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。故A、C、D、E为正确选项。75、下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（）A、不同投标人的投标文件相互混装B、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C、招标人授电投标人撤换、修改投标文件D、不同投标人委托同一单位办理投标E、单位负责人

46、为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。【参考答案】：AD【解析】：B选项为“属于串标”而非“视同串标”B为属于串标的情形非视同串标，双上对属于串标与视同串标有明确的界定76、建设工程质量管理条例条例规定，建设单位应在（）前,按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、领取施工许可证B、领取开工报告C、竣工验收D、签订施工合同E、进场开工【参考答案】：AB【解析】：本题涉及的考点是建设单位相关的质量责任和义务。建设工程质量管理条例条例规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。77、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（

47、）。A、指定代理B、隐名代理C、委托代理D、居间代理E、法定代理【参考答案】：ACE【解析】：所谓代理，是指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。代理涉及三方当事人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人。代理包括：委托代理、法定代理和指定代理。78、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，事故调查组履行的职责包括（）。A、提交事故调查报告B、作出对事故责任者的处罚决定C、查明事故发生的经过D、住宅工程的住宅质量保证书住宅使用说明书【参考答案】：A【解析】：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：(1) 工程竣工

48、验收备案表；(2) 工程竣工验收报告，应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；(3) 法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；法律规定应5、李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应支付李某()元年假工资。A、500B、1000C、1500D、2000【参考答案】：B6、仓储合同中，保管人的义务是()。A、支付仓储

49、费用的义务B、说明的义务D、认定事故的性质和事故责任E、总结事故教训，提出防范和整改措施【参考答案】：ACDE79、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有（）。A、同级人民法院代表B、工会代表C、企业方面代表D、劳动行政部门代表E、律师【参考答案】：BCD【解析】：从仲裁主体上看，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和用人方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数，是带有司法性质的行政执行机关。80、社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称，下列属于社会法的是（）。A、劳动合同法B、残疾人保障法C、政府采购法D、职业病防治法E、安全生产法【参考答案】：ABDE8

50、1、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A、仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B、仲裁调解必须在裁决作出前进行C、仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D、仲裁调解书一经做出即发生法律效力E、仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【参考答案】：BCE【解析】：本题考查的是仲裁中的和解与调解。选项A调解不成的，应当及时作出裁决。选项D调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。82、历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动包括（）。A、在历史建筑上刻划、涂污B、占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等C、开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动D

51、、修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等E、在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定。历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；在历史建筑上刻划、涂污。83、目前，我国实行的强制性标准包括（）。A、批准发布时已明确为强制性标准的B、批准发布的

52、行业标准C、批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的D、2000年后批准发布的地方标准E、2000年后批准发布的标准，其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号不带“/T”的【参考答案】：ACE【解析】：我国目前实行的强制性标准包含三部分：批准发布时已明确为强制性标准的；批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的，仍为强制性标准；自2000年后批准发布的标准，批准时虽未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带“/T”的，也应视为强制性标准。84、下列选项中，应按否决投标处理的是（）。A、联合体投标没有提交联合体协议B、投标文件的

53、报价与标底出入太大C、投标文件的报价高于招标文件规定的最高限价D、只有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章，而没有单位盖章E、投标文件中有多份报价，且未声明哪个有效【参考答案】：CDE【解析】：考查按否决投标处理的情形。85、根据工商保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）.A、出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B、在施工现场斗殴受伤C、在施工现场因工作原因受到事故伤害D、施工期间醉酒坠落致残E、在办公场所内因劳资纠纷自杀【参考答案】：AC86、下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执

54、业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务活动【参考答案】：ABD87、融资租赁合同中，承租人的义务包括（）。A、支付租金的义务B、妥善保管和使用租赁物的义务C、租赁期限届满返还租赁物的义务D、尊重出租人选择权的义务E、协助出租人索赔的义务【参考答案】：ABC【解析】：本题涉及的考点是融资租赁合同中，承租人的义务。融资租赁合同中，承租人的主要义务是支付租金、妥善保管和使用租赁物、租赁期限届满返还租赁物。88、劳动合同的类型有（）。A、固定期限劳动合同B、无固定期限劳动合同C、选择期限劳动合同D、绝对期限劳动合同E、最低期限劳动合同【参考答案】：AB【解析】：劳动合同分

55、为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同；无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同；以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。89、下列关于招投标程序的说法，正确的有（）。A、开标在投标截止日后进行B、招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读C、评标应当在严格保密的情况下进行D、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E、招标人仅向中标人发出中标通知书，

56、不必通知未中标的投标人【参考答案】：BCD【解析】：A项，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；E项，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。90、根据行政处罚法，地方性法规可以设定的行政处罚有()OA、警告B、没收违法所得C、吊销营业执照D、责令企业停产停业E、行政拘留【参考答案】：ABD【解析】：地方性法规可以设定行政处罚的种类有：警告；罚款；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销除企业营业执照外的其他执照；没收违法所得、没收非法财物的行政处罚，不能够设定限制人身自由、吊销企业营业执照的行政处罚。91、按照工

57、伤保险条例的规定，职工有下列()情形的，不得认定为工伤或者视同工伤。A、故意犯罪的B、患职业病的C、醉酒或者吸毒的D、自残或者自杀的E、在抢险救灾受到伤害的【参考答案】：ACD【解析】：职工符合规定的工伤或视同工伤情形的，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：故意犯罪的；醉酒或者吸毒的；自残或者自杀的。92、根据建设工程质量管理条例规定，设计单位及设计文件的要求有（）。A、设计文件应符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限B、设计文件应注明工程建筑材料的规格、型号、性能等技术指标C、设计单位应就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明D、指定建筑材料生产厂、供应商E、

58、设计单位应及时解决施工中出现的问题、并对因设计造成的质量事故，提出技术处理方案【参考答案】：ABCE【解析】：建设工程质量管理条例第二十一条第二款规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。第二十二条规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。第二十三条规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明O第二十四条规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相

59、应的技术处理方案93、实用新型取得专利权的条件包括（）。A、新颖性B、竞争性C、创造性D、垄断性E、实用性【参考答案】：ACE94、按照建筑法的规定，申请人以欺骗手段取得资质证书应承当的法律责任主要包括（）。A、吊销资质证书B、处以罚款C、1年内不得再次申请建筑业企业资质D、3年内不得再次申请建筑业企业资质E、构成犯罪的，依法追究刑事责任【参考答案】：ABDE95、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。A、混凝土连续浇筑B、特殊需要必须连续作业C、自来水管道爆裂抢修D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E、路面塌陷抢修【参考答案】

60、：CE【解析】：环境噪声污染防治法第30条规定，在城市市区嗓声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。96、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。A、水泥厂的价目表属于要约邀请B、甲建筑公司的订购表示属于要约C、水泥厂的价目表属于要约D、水泥厂新报价属于承诺E、水泥厂

61、新报价属于要约【参考答案】：ABE【解析】：根据合同法第十四条的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：内容具体确定：；表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。承诺是受要约人同意要约的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。但是如果商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。97、根据担保法的有关规定，禁止抵押的有（）。A、土地所有权B、宅基地使用权C、荒山承包经营权D、学校图书馆E、被扣押的汽车【参考答案】：ABDE【解析】：本题涉及的考点是不得抵押的财产。下列财产不得抵押：土地

62、所有权；耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；所有权、使用权不明或者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。98、承揽合同的特征主要体现在（）。A、以完成一定的工作并交付工作成果为标的B、是一种转移财产所有权的合同C、承揽人的工作具有独立性D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作E、实行政府指导价【参考答案】:ACD【解析】：本题涉及的考点是承揽合同的特征。承揽合同的特征:承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的；C、出具仓单的义务D、按时提

63、取仓储物【参考答案】：C【解析】：本题考核的是仓储合同中保管人的义务。仓储合同中保管人的义务包括：（1）验收的义务；（2）出具仓单的义务；（3）允许检查或者提取样品的义务；（4）通知的义务；（5）催告或做出必要处置的义务；（6）损害赔偿的义务。7、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。A、经附近居民所在单位的同意B、在居民小区代表监视下施工C、经有关机关批准并公告附近居民D、经居民小区业主委员会同意【参考答案】：C【解析】：环境噪声污染防治法第三十条规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢