《树脂瓦承包施工合同改》由会员分享，可在线阅读，更多相关《树脂瓦承包施工合同改（8页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、_树脂瓦安装合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：双方根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规、规定，经友好协商，订立以下条款，以资双方共同遵守。一、工程概况：工程名称：某某工程工程地点：某某地点工程内容：屋面树脂瓦安装。自带施工工具，电线、电钻等。包装卸、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。二、合同价款及结算1、屋面瓦安装费按屋面瓦实际安装面积计算（含脊瓦等附件）。屋面瓦安装砖混按元 /m 2，暂定面积。屋面瓦含税总价暂定为元，含 %增值税专用发票，税费由乙方负责。2、工程款以公对公，转账方式支付。三、付款方式1、屋面瓦完成看守所与业务用房后，经甲方及监理验收合
2、格后7 天内，甲方向乙方支付完成工程量的60% 。精品资料_2、屋面瓦全部安装完毕经甲方及监理验收合格后， 甲方向乙方支付至合同价款的 60% 。3、整个工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的75% 。4、尾款及质保金：结算完成后，两个月内支付至总结算价的95% 。余款 5%留作质保金，质保期为二年，第一年为免费，第二年为收费。质保期满后无质量问题无息返还给乙方，质保期自工程竣工验收备案起计算。5、每次付款时， 所付款项由乙方向甲方开具工程发票 （增值税发票） 后甲方再支付工程款。四、合同工期1、合同工期：自现场具备施工条件之日起，30 日内完成。2、合同执行期，因下列情况工期顺延：（
3、1）连续降雨不能施工时及风力超过5 级以上的；（2）连续停电 8 小时；（3）非乙方原因，甲方或管理部门要求暂时停工的；（4）因甲方工程量变化及设计变更（双方及时补充书面协议书）。（5）完工报告提交甲方之日起至验收完毕之日止，该期间不计入工期。（6）因乙方原因造成工期延误的，工期不予顺延，并承担延期责任。五、质量标准1、 按国家现行质量评定标准及技术验收规范执行，质量标准：合格2、 工程整体施工之前，先做样板，经建设单位及监理单位验收合格后方可大面积施工。3、 工程竣工后乙方应及时向甲方提交竣工验收报告，甲方应在 5 日内组织相关精品资料_部门验收，并给以认可或提出修改意见，乙方及时修改；甲方
4、若在7 日内未组织验收或提出修改意见，则视为竣工报告被认可。六、甲乙双方的权利和义务1、甲方的权利和义务（ 1） 按合同规定的时间和数额支付工程款。（ 2） 及时提供材料。（ 3） 负责对乙方进行安全教育及告知各项规章制度。（ 4） 甲方按时组织工程的阶段性验收和竣工预验收。（ 1） 甲方有权利要求乙方对不合格产品拆除重新安装并赔偿甲方损失。 因乙方提料或施工中造成材料浪费，甲方有权要求赔偿。（ 5）2、乙方的权利和义务（ 2） 乙方按照施工图纸确定材料数量， 并与甲方项目部及时沟通、 确认、按图制作。（ 3） 乙方在加工前制作样板，经甲方监理确认后方可大面积生产加工。（ 4） 乙方有义务按照
5、合同约定提供合格工程。 并合理使用材料， 有义务对材料浪费赔偿甲方经济损失。（ 5） 乙方有义务承担由于自身管理不善导致的窝工、误工等相关损失。（ 6） 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查， 采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。精品资料_（ 7） 乙方应对本方施工人员进行安全教育， 并对其安全负责。 因自身原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。（ 8） 产品保护工作由乙方自行负责。（ 9） 因乙方开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有
6、通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的， 甲方有权拒绝接收或退回给乙方。 乙方应及时采取重新开具发票等补救措施并赔偿因此给甲方造成的损失；七、安全责任（ 1） 乙方按安全管理规定自行办理高空作业所需证件， 自行办理人员及财产保险事宜。（ 2） 乙方按建筑安装规定施工， 由于乙方施工及防护不当， 造成自身或第三方人员伤亡、财产损失，由乙方承担所有经济及法律责任， 给甲方造成不良影响予以赔偿。八、违约条款（ 1） 甲乙双方均应诚实履行本合同项下各自的义务。（ 2） 乙方对不合格产品需承担修理、重做、更换的义务并承担经济损失。（ 3） 乙方如未按约定期限完成，每延迟一日，应向甲方支付合同总价1% 的违约金，延迟超过30 日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。九、争议和纠纷处理本合同履行过程中如有争议，双方可协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十、合同生效本合同一式六份， 甲方四份，乙方二份。本合同自双方签字盖章之日起生效。精品资料_甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：电话：电话：委托代理人：委托代理人：电话：电话：年月日年月日精品资料_Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！精品资料
树脂瓦承包施工合同改
