（新版）监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》考试题库（全真题版）

《（新版）监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》考试题库（全真题版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（新版）监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》考试题库（全真题版）（353页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、（新版）监理工程师执业资格考试建设工程合同管理考试题库（全真题版）一、单选题1.根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是()。A、发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B、监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C、监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利D、监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务答案：D解析：2020版教材P91-92监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。2.施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。A、7B、14C、21D、28答案：D解析：2020版教材P104-107发包人应在监理人收到进度付款

2、申请单后的28d内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。3.标准施工招标文件的组成（）。A、共包含封面格式和三卷八章的内容B、共包含封面格式和四卷八章的内容C、共包含封面格式和三卷九章的内容D、共包含封面格式和四卷九章的内容答案：B解析：2020版教材P40-49本题考查重点是“标准施工招标文件”。标准施工招标文件共包含封面格式和四卷八章的内容。因此，本题的正确答案为B。4.关于机电设备招标的说法，错误的是()。A、可以采用公开招标或邀请招标方式B、招标程序与施工招标基本相同C、评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D、招标文件应对要求提供的

3、货物、招标过程和合同条款予以说明答案：C解析：2020版教材P65-66建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，但在评标的评审要素和量化比较方法上有所不同。5.（2018年真题）关于保证人资格的说法正确的是（）。A、公民个人不得作为保证人B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人D、学校在一定条件下可以作为担保人答案：B解析：保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在

4、授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体6.根据标准施工合同，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A、战争B、地震C、台风D、水文条件答案：D解析：2020版教材P108-110本题考查的是变更管理。“不利物质条件”属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。7.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A、7

5、B、14C、28D、56答案：D解析：2020版教材P116本题考查的是竣工验收。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。8.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A、发出中标通知书后B、完成评标后C、提交履约担保后D、合同履行完毕后答案：C解析：知识点:保证在建设工程中的应用。中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。2020版教材P17。9.在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A、仅补偿承包人费用，不补偿利润B、既不补

6、偿承包人费用，也不补偿利润C、既补偿承包人费用，又补偿利润D、仅补偿利润部分，不补偿费包人费用答案：C解析：知识点:工程款支付管理。属于发包人应予控制而未做好的情况，所以应补偿费用和合理利润。2020版教材P105。10.甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）A、有效B、无效C、可撤销D、待定答案：A解析：法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。如：法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任；法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。法人章

7、程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。注意：执行法人或者非法人组织工作任务的人员一体适用上述规则执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。11.工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A、承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书B、设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划C、承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发

8、包人审查，审查期限重新起算D、发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送答案：C解析：2020版教材P127-128承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本；故选项A错误。设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度；故选项B错误。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助；故选项D错误。12.下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?A、变更B、价款调整C、索赔D、暂估价答案：D

9、解析：2020版教材P104-107本题考查的是工程款支付管理。合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。而签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定金额。13.甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）。A、乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置B、甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权C、甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑D、乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权答案：D解

10、析：2、行使条件（1）债务人不履行到期债务；（2）留置的动产应当是债权人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动产；（3）留置的动产应当与债权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的除外；（4）法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。14.下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是()。A、代理期间届满B、作为代理人的法人终止C、代理事项完成D、被代理人死亡答案：D解析：2020版教材P9-11本题考查的是代理关系。法定代理可因下列原因终止(1)被代理人取得或者恢复完全民事行为能力(2)代理人丧失民事行为能力(3)代理人或者被代理人死亡（4）法律规定的其他情形。选项ABC均为委托

11、代理的终止条件。15.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A、启运7日前，启运24小时前B、启运7日前，启运24小时内C、启运24小时前，启动24小时内D、启运24小时前，到达前24小时内答案：B解析：知识点:材料、设备采购合同履行管理。卖方应在合同材料预计启运7日前，预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。2020版教材P143。16.承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据施工合同示范文本，承包商对此指示（）。A、可以拒绝执行B、应当执行，但可获得费

12、用补偿C、应当执行，但可获得费用和利润的补偿D、应当执行，不能获得补偿答案：D解析：2020版教材P103本题考查的是对承包人施工设备的控制。承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。17.甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计，下列说法正确的是（）。A、可以以联合体形式按照甲级资质报名参加B、可以以联合体形式按照乙级资质报名参加C、后者可以以前者的名义参加设计投标，中标后前者将部分任务分包给后者D、组成联合体后后者可以再以自己名义单独投标答案：B解析：（四）联合体和分包的规定1、联合体（1

13、）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。18.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A、表明从发出该通知时间开始工作B、与“开工通知”的说法相同C、表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D、该通知是由发包人发出的答案：C解析：知识点:开始工作。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发

14、出“开始工作通知”。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。设计施工总承包合同未用“开工通知”是由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。2020版教材P127。19.根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A、发包人B、承包人C、合同条款确定的该风险责任人D、造价咨询机构答案：A解析：2020版教材P95-96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。20.某没有特殊专业施工

15、技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：C解析：2020版教材P54-57按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审的最低投标价法，评标价最低者最好。21.由于地质勘察资料存在错误，导致图纸设计出现错误，则在设计合同中，此部分损失应由（）承担。A、发包人B、勘察单位C、设计人D、监理单位答案：A解析：知识点:由于第三人原因造成违约责任的承担。一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方

16、当事人承担违约责任。2020版教材P88。22.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。A、买卖合同B、租赁合同C、承揽合同D、融资租赁合同答案：C解析：2020版教材P62-63订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于承揽合同，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。23.（2020年真题）根据标准勘察招标文件中的通用

17、合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A、施工测量放线成果B、岩土工程钻探方案C、标志桩定位报告D、建筑总平面布置图答案：D解析：P76-78发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括:（1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。（5）其他必要相关资料。24.下列关于建设工程勘察

18、合同当事人说法不正确的是()。A、建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B、作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D、建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书答案：A解析：2020版教材P76-78建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人。发包人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。25.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A、合同责任单一，责任明确B、固定工期、固定费用C、可以减少设计变更D、增加承包人的索赔答案：D解析：

19、2020版教材P119本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。26.关于施工招标采用综合评估法，投标报价有算术错误的说法，不正确的是（）。A、投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外

20、答案：C解析：2020版教材P54-57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。27.缺陷责任期从()起算。A、投标函中写明的竣工日开始B、开工通知中写明的开工日开始C、投标函中写明的开工日开始D、工程接收证书中写明的竣工日开始答案：D解析：2020版教材P99缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用

21、条件的不同在专用条款内约定(一般为一年)。28.下列设计招标工程中不需要采用公开招标的情形是()。A、对于单项合同估算价在100万元人民币以上的设计服务的采购B、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股的工程C、国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择答案：D解析：2020版教材P26-28对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。根据招投标法实施条例)，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之-的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环

22、境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。29.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A、发包人B、勘察人C、发包人或勘察人D、发包人和勘察人答案：B解析：知识点:勘察合同占用临时用地的申请。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。2020版教材P80。30.设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。A、卖方B、买方C、运输方D、买卖双方答案：A解析：2020版教材P146-147卖方

23、应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施。31.根据标准施工合同，下列事件中，属于不可抗力的是（）。A、政策汇率调整B、世界金融危机C、突发地震D、气温转变答案：C解析：2020版教材P110本题考查的是不可抗力。不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。32.以下有关大型工程设备的采购招标，说法不正确的是（）。A、单价计算的结果与总价不一致，以单

24、价为准B、文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准C、对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差D、以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值答案：D解析：本题考查的是设备采购的评标。选项D，该方法考虑寿命期内的运营费用和寿命期末的残值。33.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。A、承包人第一次提交竣工验收报告之日B、承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C、再次验收检验合格之日D、办理竣工验收手续之日答案：B解析：2020版教材P114-117本题考查的是竣工验收管理。竣工验收不合格，监理人应按照验

25、收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告。重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。34.下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A、投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B、经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C、重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D、重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包答案：A解析：2020版教材P40-49有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应

26、措施后，应当依法重新招标:投标截止时间止，投标人少于3家；经评标委员会评审后否决所有投标。35.(2015年真题)根据标准施工招标文件，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（）。A、评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B、评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明D、投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件答案：B解析：招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。（补充）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标完成后，应当向招标人提交书面的评标报告并推荐中标候选人名单。评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法，供招标人根

27、据项目具体特点和实际需要选择适用。补充内容【对投标文件的质疑】评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件。补充内容【评标报告】评标完成后，评标委员会向招标人提交评标报告；评标报告中推荐的中标侯选人名单不超过3家，并标明排序；评标报告应当由评标委员会全体成员签字；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果36.(2016年真题)

28、根据标准施工合同，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A、组织施工单位测设施工控制网B、组织监理单位编制施工组织设计C、组织设计单位进行设计交底D、组织勘察单位进行现场勘查答案：C解析：37.(2017年真题)根据标准施工合同，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A、办理出入施工现场的道路通行手续B、建立施工现场质量管理体系C、确定施工测量的基准点和基准线D、收集地下管线和地下设施相关资料答案：B解析：五、承包人的义务（一）现场查勘承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有关资料。在全部合同施工过程中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，不得再以不了解现场情况为理由而

29、推脱合同责任。对现场查勘中发现的实际情况与发包人所提供资料有重大差异之处，应及时通知监理人，由其做出相应的指示或说明，以便明确合同责任。（二）编制施工实施计划1施工组织设计承包人应编制施工组织设计和施工进度计划。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、髙大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。2.质量管理体系承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质

30、量检查制度。在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。3.编制施工环保措施计划，报送监理人审批（四）施工控制网承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。38.(2017年真题)关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（）。A、同类材料可以一次招

31、标分期交货，投标人对应供货总量报价B、不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价C、一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其一种类型材料报价D、不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价答案：C解析：（三）材料设备采购批次标包划分特点*项目建设需要大量建筑材料和设备，应综合考虑工程实际需要的时间、市场供应情况、市场价格变动趋势、建设资金到位和周转计划，合理安排分阶段分批次采购招标工作。同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。应保证材料设备到货时间满足工程进度的需要，考虑交货批次和时间、运输、仓储能力等因素，并节省占用建设资金、降低仓

32、储保管费用。标包（合同包）的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。投标的基本单位是标包，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。39.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A、不宜将交货期作为评标内容B、宜将报价最低者作为中标人C、宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D、宜采用综合评估法答案：C解析：40.以下不属于综合评

33、估法初步评审内容的是（）。A、形式评审标准B、资格评审标准C、响应性评审标准D、项目管理机构评审答案：D解析：2020版教材P57-59综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。41.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A、保险公司承担全部损失B、保险公司承担除外责任以外的全部损失C、业主自行承担全部损失D、业主和保险公司协商分担损失答案：C解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。建筑

34、工程一切险的期限至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。工程移交后已不在保险期内。2020版教材P20。42.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是()。A、项目经理的任职资格B、施工方案与技术措施的合理性C、资源配置计划的合理性D、工程进度计划与措施的科学性和合理性答案：A解析：43.下列关于履约保证的描述中错误的是（）。?A、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书B、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票C、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，

35、额度是合同价格的20%D、履约担保书由保险公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%答案：C解析：2020版教材P16-18本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。44.（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A、投标人在评标期间向外界透露投标

36、报价信息B、投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C、投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D、投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金答案：D解析：P30-34本题重点考查投标保证金的规定。有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件;（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同;在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。45.根据施工合同示范文本，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人答案：A

37、解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的建设工程施工合同（示范文本）规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。2020版教材P19。46.建设工程项目的招标人对投标人就招标文件提出的问题在投标预备会上作出澄清，会后该澄清应当（）。A、发送给提出问题的投标人B、发送给所有投标人C、发送给未参会的投标人D、可以不发送给投标人答案：B解析：47.（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A、发包人和分包人B、承包人和分包人C、承包人和发包人D、分包人和造价管理部门答案：C解析：P

38、104-107在调价公式的应用中，有以下几个基本原则:（1）在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。（2）由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，?由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。（3）因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。.48.按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A、抵押人依法有权处分的国有土地使用权B、抵押人使用的宅基地C、抵押人拥有的股票D、学校设施答案：A解析：2020版教材P13-16本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物

39、：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产49.根据标准施工

40、总承包招标文件，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。A、签发工程验收证书B、出具最终结清证书C、提交竣工验收报告D、颁发缺陷责任期终止证书答案：D解析：知识点:保险责任。承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。2020版教材P126。50.以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A、招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B、非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C、主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D、招标人不得允许中标人对

41、非主体货物进行分包答案：D解析：知识点:材料招标文件中招标人要求的规定。招标人允许中标人对非主体货物进行分包。2020版教材P66。51.合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A、专用条款和普通条款B、专用条款和基本条款C、通用条款和基本条款D、通用条款和专用条款答案：D解析：2020版教材P92-93合同的通用条款和专用条款尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。因此，本题的正确答案为D。52.FIDIC.施工合同条件中，

42、对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。A、该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B、该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C、计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%D、数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%答案：D解析：2020版教材P153-1571)此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%;2)工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%;3)工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%;4)合同中没有规定此项工

43、作为固定费率。53.以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A、提前竣工的，保险责任自行终止B、工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C、工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D、工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定答案：B解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。选项B，工期延长的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。2020版教材P22。54.以下有关标准合同示范文本的说法正确的是（）。A、工程项目应当采用标准合同示范文本B、可以防止出现显失公平的合同条款C、有助于降低合同价格，提高交易效率D、采用标准合同示范文本可以避免在履行中

44、发生合同变更答案：B解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项A，并不是所有项目均必须采用示范文本。选项C，使用示范文本，可以降低交易成本，不是降低合同价格。选项D，不可能履行中不出现变更，只能是减少变更。55.（2020年真题）根据FIDIC设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件,合同文件的优先解释顺序是（）A、通用合同条件-专用合同条件-投标书-业主要求B、专用合同条件-通用合同条件-业主要求一投标书C、通用合同条件-专用合同条件-业主要求一投标书D、专用合同条件-通用合同条件一投标书-业主要求答案：B解析：P158-161FIDIC设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件（银

45、皮书）合同文件的组成及其优先次序是:（1）合同协议书;（2）专用合同条件;（3）通用合同条件;（4）业主要求;（5）明细表;（6）投标书;（7）联合体保证（如投标人为联合体）;（8）其他组成合同的文件。56.关于评标，下列说法错误的是()。A、评标过程中，招标委员会书面要求投标人对其投标文件中不明确的内容说明B、评标委员会接受投标人主动提出的澄清C、综合评估法要采用初步评审和详细评审两阶段D、最低投标价法要采用初步评审和详细评审两阶段答案：B解析：2020版教材P54-57评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。57.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部

46、价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A、12B、13C、14D、15答案：D解析：2020版教材P141-142分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。58.关于工程设计招标与工程施工招标比较，其特点说法不正确的是()。A、设计招标文件中而无具体的工作量B、工程设计招标按规定的工程量清单填报报价后算出总价C、设计招标开标时不按报价高低排定次序D、设计招标评标委员关注方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性答案：B解析：2020版教材P25-26在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项

47、目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。（B错误）59.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A、发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B、发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C、承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D、承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延答案：B解析：2020版教材P103本题考查的是隐蔽工程与重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追

48、加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。60.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，

49、如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。61.机电设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A、申请设备使用许可B、设备的技术指标改进C、设备的调试D、设备运抵现场的保管答案：C解析：4、伴随服务（1）机电设备招标的

50、范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”，即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的义务。（2）一般包括：实施或监督所供货物的现场组装和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。（3）伴随服务的报价或双方商定的费用可包括在合同价中。如果未含在合同价中，双方应事先就此达

51、成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。62.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。A、14，21B、14，14C、21，21D、21，14答案：D解析：2020版教材P136-137本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。63.根据工程项目招标初评阶段的投标书修正原则，当

52、投标文件中的总价金额与依据单价计算出的结果不一致时，应（）。A、以总价金额为准B、以单价金额为准C、淘汰该标书D、重新进行核算答案：B解析：2020版教材P54-57本题考查重点是“最低评标价法”。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。因此，本题的正确答案为B。64.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A、留置B、抵押C、

53、定金D、质押答案：B解析：2020版教材P13-16本题考查重点是“担保方式-抵押”。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。因此，本题的正确答案为B。65.根据建设工程勘察设计管理条例，评标委员会的职责是（）。A、推荐候选的中标方案B、确定中标人C、对投标人的情况进行综合评定D、确定是否重新招标答案：A解析：（一）中标人的确定1、招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的

54、公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。2、中标人确定方法方法一：招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。方法二：招标人授权评标委员会直接确定中标人。3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。4、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。5、依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以

55、重新招标。66.建设工程中涉及的代理主要是（）。A、法定代理B、指定代理C、转代理D、委托代理答案：D解析：2020版教材P9-11本题考查重点是“代理关系”。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。因此，本题的正确答案为D。67.关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。A、工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保B、发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险C、施工设备保险由发包人办理D、进场材料和工程设备保险由承包人办理答案：A解析：1、承包人的

56、施工设备保险承包人应以自己的名义投保施工设备保险，作为工程一切险的附加保险。2、进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，并在专用条款内写明投保责任。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。68.根据标准施工合同，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。A、不能顺延工程，不能补偿费用和利润B、可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C、可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D、可以顺延工程，可以补偿费用和利润答案：B解析：知识点:合同的索赔管理。异常恶劣的气侯条件，可以顺延工程，但不能补偿费用和利润。2020版教材P133。69.根据标准材料采购合同的规定，买方在全部合

57、同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A、7日，3日B、28日，3日C、3个月，7日D、6个月，7日答案：C解析：本题考查的是材料采购合同履行管理。买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方。买方在收到后7日内未提出书面异议，则进度款支付函自签署之日起生效。70.材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A、有利于提高经济效益B、有利于自身资质的不断完善C、有利于提高自身的利益和供货质量D、有利于吸引多家投标人参加竞争答案：D解析：2020版教材P62-63

58、标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。71.工程设计招标采用的开标形式是()。A、由招标单位直接宣读各投标人报价B、由招标单位宣布按报价高低排定的次序C、由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D、由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序答案：C解析：2020版教材P25-26在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。72.（

59、2020年真题）不可用于抵押的财产是（）A、建设用地使用权B、正在建造的建筑物C、土地使用权D、正在使用的交通工具答案：C解析：P13-16本题考查抵押物。以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。但下列财产不得抵押:（1）土地所有权;（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查封、扣押、

60、监管的财产;73.下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。A、是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B、调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C、标准施工合同通用条款规定用公式法调价D、工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款答案：B解析：2020版教材P93-95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。74.根据标准设备采购合同，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A、此端朝

61、上，请勿倒置B、重心、起吊点C、尺寸，重量D、危险标识答案：B解析：本题考查的是材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。75.(2018年真题)根据标准施工合同通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、监理人答案：B解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还

62、是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。76.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。A、交付导致材料所有权发生转移B、在标的物交付之前由买受人承担C、材料交付时间即合同生效时间D、交付后材料灭失的风险由供货人承担答案：A解析：2020版教材P143-144合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。选项C，如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。77.根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。A、选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B、将无条件补偿条款写入专用条款C、将有条件补偿条款写入专用条款D、明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担答案：A解析：2020版教材P123-126本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两