（新版）监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》考试题库（含答案解析）

《（新版）监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》考试题库（含答案解析）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（新版）监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》考试题库（含答案解析）（377页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、（新版）监理工程师执业资格考试建设工程合同管理考试题库（含答案解析）一、单选题1.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。A、保险公司B、发包人C、承包人D、发包人和承包人共同答案：C解析：2020版教材P95-96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。2.根据标准施工合同，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A、均采用无条件担保B、分别采用无条件担保和有

2、条件担保C、均采用有条件担保D、分别采用有条件担保和无条件担保答案：A解析：2020版教材P89-90履约担保和预付款担保均采用无条件担保。3.关于开标的说法，正确的是（）。A、开标由招标监管部门人员主持B、开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况C、开标过程应当及时向社会公布D、开标时间就是招标文件中规定的投标截止时间答案：D解析：本题考查的是开标的基本程序。选项A，开标的主持人是招标人，不是招标监管部门人员。选项B，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；选项C，开标过程应当记录，并存档备查，不需要向社会公布。4.建设工程采用设

3、计施工总承包模式的特点是（）。A、容易获得最优设计方案B、发包人便于控制实施过程C、合同责任明确D、承包人承担的风险小答案：C解析：2020版教材P119-120设计施工总承包合同方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。5.关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。A、以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明B、实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工C、发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，

4、视为未通过验收D、实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外答案：C解析：2020版教材P114-117竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。6.下列关于施工评标程序的叙述，不正确的是(

5、)。A、招标文件中没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据B、完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人C、若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单D、中标候选人应当不少于3个，并标明排序答案：D解析：2020版教材P40-49招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐13名中标候选人。7.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A、留置担保B、保证担保C、抵押担保D、质押担保答案：B解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。银行是保证人。8.根据机电

6、产品采购国际竞争性招标文件，属于设备采购中伴随服务的是()。A、对设备进行包装B、提供设备组装所需工具C、交付设备D、通知买方预计到货日期答案：B解析：2020版教材P70-71本题考查的是伴随服务。一般包括:(1)实施或监督所供货物的现场组装和试运行;(2)提供货物组装和维修所需的工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。9.抵押与质押的区别主要在于（）。

7、A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权答案：C解析：2020版教材P13-16质押转移占有，抵押不转移占有。10.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）A、投标文件没有按要求密封B、投标人在投标有效期内撤销投标C、中标人拒绝订立合同D、中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正答案：A解析：【没收投标保证金的情形】*（1）投标人在投标有效期内撤回投标书；（2）中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正；（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用不正

8、当的手段骗取中标。11.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目答案：D解析：本题考查的是工程施工招标程序。如果招标人要求提交履约担保，中标人拒绝提交的，视为放弃中标。12.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A、不利的物质条件B、发包人提供的材料和工程设备提前交货C、异常恶劣的气候条件D、基准资料的错误答案：D解析：本题考查的是索赔管理。用排除法。选项A、B、C均为不能补偿利润的项目。13.(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标

9、价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A、成本加酬金B、成本加利润C、成本加规费D、直接成本加间接成本答案：B解析：本题考查的是变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。14.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书。A、投标报价2000万元，评标价1950万元B、投标报价2050万元，评标价1940万元C、投标报价1980万元，评标价1970万元D、投标报价1950万元，评标价1960万元答案：B解析：2020版教材P54本题考查的是施工评标办法。评标委

10、员会首先通过对各投标书的审查来淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，由该标书的报价加上或减去评审价格而形成评标价。以评标价最低的标书为最优（不是投标报价最低）。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。最低评标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目，在满足评审各要素条件的前提下，按照预定的评标规则，在投标人报价的基础上，部分评审要素进行简单的价格量化后形成评标价。评标价最低者最好。15.（2020年真题）根据标准施工招标文件，关于暂估价的说法，正

11、确的是（）。A、暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B、暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C、暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D、暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供答案：C解析：P104-107暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。16.关于抵押物的说法，正确的是（）。A、不能是第三人提供的财产B、只能是债务人提供的财产C、必须转移占有D、不必转移占有答案：D解析：1、抵押的概念（1）抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一

12、定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。（2）其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。17.某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。A、业主自行承担全部损失B、业主和保险公司协商分担损失C、保险公司承担一半损失D、保险公司承担全部损失答案：A解析：2020版教材P19-22保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；盘点时发现的短缺；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和

13、飞机的损失18.按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A、抵押人依法有权处分的国有土地使用权B、抵押人使用的宅基地C、抵押人拥有的股票D、学校设施答案：A解析：2020版教材P13-16本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规

14、定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产19.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足()天，须相应延长投标截止日期。A、3B、5C、14D、15答案：D解析：2020版教材P40-49本题考查的是接受投标书阶段的工作。对于不召开投标预备会，或投标预备会后投标人提出的问题，招标人也应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止

15、日期。20.根据招标投标法，招标代理机构的性质是（）。A、依法成立的企业B、地方政府成立的事业单位C、依法成立的行业协会D、行业主管部门设立的服务机构答案：A解析：知识点:招标代理机构。“招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。”2020版教材P4021.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A、发包人B、勘察人C、发包人或勘察人D、发包人和勘察人答案：B解析：知识点:勘察合同占用临时用地。临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时

16、占地。2020版教材P80。22.根据九部委发布的标准设计合同，设计费用的支付说法正确的是（）。A、设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款B、由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还C、设计费应保留3%的质量保证金D、发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项答案：D解析：知识点:设计合同价款的确定。选项A，可以采用定金或预付款。选项B，不可抗力或非勘察人原因，定金不予退还。选项C，勘察和设计都没有质量保证金。2020版教材P82。23.下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是()。A、监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系B、监理人在施工合同的履行管理

17、中是“独立的第三方”C、监理人不是施工合同的当事人D、在授权范围内独立工作答案：B解析：2020版教材P91-92既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。故不是独立的第三方。24.担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A、债务人和债权人的约定B、保证人和债务人的约定C、保证人和债权人的约定D、公证人和债权人的约定答案：C解析：2020版教材P13-16本题考查重点是“担保方式保证”。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。因

18、此，本题的正确答案为C。25.FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A、施工合同条件B、简明合同格式C、土木工程施工合同条件D、设计施工和运营合同条件答案：A解析：2020版教材P152-153施工合同条件是FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本。26.在建设工程材料采购招标中，投标人报FOB价，对该报价理解正确的是（）。A、卖方在指定的装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货B、包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用C、包含从装运港运至目的港的运费D、包含保险费答案：A解析：27.(2018年真题)关于设计招标内容的说法，正确的是（）。A、设计招标无法提出具体的工作量B、设

19、计招标无法要求完成的时间C、设计招标无法限定工作范围D、设计招标无法提出技术指标答案：A解析：勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：（1）在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的

20、不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。（3）在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。（4）在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设

21、计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。（6）在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理

22、报价，而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。28.依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。A、在到货5天前进行通知承包人B、承包人会同监理人共同进行验收

23、C、要求提前交货时，承包人可以拒绝D、如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担答案：B解析：（3）施工工艺的试验和检验第一，承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度。第二，承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。（4）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。（二）对发包人提供的材料和工程设备的管理1、承包人应根据合同进度

24、计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。2、承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。3、发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。（1）发包人要求提前提交材料和工程设备，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。（2）发包人延误交货及变更交货地点等，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。4、发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，发包人应承担由此增加的费

25、用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。5、因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。29.（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更

26、和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。30.下列合同文件中，列入标准勘察招标文件合同附件格式的是()。A、协议书、投标保函、

27、履约保函B、协议书、履约保函C、协议书、预付款保函、履约保函D、协议书、投标保函、预付款保函答案：B31.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A、12B、13C、14D、15答案：D解析：2020版教材P141-142分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。32.按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。A、抵押人依法有权处分的国有土地使用权B、抵押人使用的宅基地C、抵押人拥有的股票D、学校设施答案：A解析：2020版教材P14

28、本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。33.（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。34.按照建设工程安全生产管理条例的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工

29、程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、3B、5C、7D、9答案：B解析：2020版教材P97-98按照建设工程安全生产管理条例规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。35.投标保证金（）。A、不计利息B、如是现金不计利息，如是保函则计息C、按银行同期存款利息计息D、按银行同期贷款利息计息答案：C解析：知识点:保证在建设工

30、程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。2020版教材P17。36.某工程招标标底是1010万元，评标基准价是1000万元。其中一个投标人的投标报价1020万元，则投标报价的偏差率为(?)。A、0B、1%C、2%D、1.9%答案：C解析：2020版教材P57-59投标报价的偏差率计算公式:偏差率=100%X(投标人报价-评标基准价)/评标基准价；（1020-1000）/1000=2%37.（2019年真题）下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）A、设计单位B、工程咨询单位C、监理单位D、材料设备供应单位答案：A解析：建设工

31、程合同包括勘察、设计、施工合同。38.根据标准施工招标文件，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是()。A、评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B、评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明D、投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件答案：B解析：2020版教材P54-57本题考查的是评标工作。选项B必须以书面形式要求投标人澄清，投标人也必须以书面形式作出澄清，不能有当面解释作出会议纪要的形式。39.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A、招标人给予口头答复即可B、招标人答复只给予提问者C、招标人答复作为招标文件的组成部分D、

32、招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准答案：C解析：知识点:接受投标书阶段的工作。对投标人的质疑，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源。招标人答复作为招标文件的组成部分，如书面解答与招标文件的规定不一致，以答复为准。2020版教材P43。40.设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A、设计单位资质等级B、设计单位的业绩C、拟派设计团队负责人的实力信誉D、拟派设计团队的综合能力答案：D解析：本题考的是查设计团队招标。设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。2020版教材P27。

33、41.（2020年真题）根据标准设计招标文件中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A、职业资格B、授权范围C、技术职称D、授权时间答案：B解析：P85-88发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。42.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A、50万元

34、B、80万元C、90万元D、100万元答案：C解析：本题考查的是定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。10+220020%90万元。43.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A、3B、6C、9D、12答案：B解析：2020版教材P13-16本题考查重点是“担保方式保证”。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。因此，本题的正确答案为B。44.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另

35、有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。A、不能调整合同价款B、可以调整合同价款C、分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D、根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整答案：A解析：知识点:设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件中不可预见的困难。承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。合同价格对任何不可预见的困难或费用不应考虑给予调整。2020版教材P160。45.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由

36、（）承担。A、承包人，承包人B、发包人，发包人C、承包人，发包人D、发包人，承包人答案：D解析：2020版教材P126本题考查的是履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。46.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A、承包人必须接受B、承包人可以不接受C、仲裁机构应予以认可D、排除了法院的诉讼管辖答案：B解析：本题考查的是索赔管理。监理人作出的处理索赔的决定，若承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。47.勘察人应按合同协议书的约定

37、指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A、1B、2C、3D、7答案：B解析：2020版教材P78-83项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。48.买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。A、30万元B、25万元C、20万元D、55万元答案：C解析：4、定金数额（1）由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%；（2）超出部分不属于定金。49.3月5日，甲为借贷，将自有厂房和

38、设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）A、3月5日，3月20日B、3月20日，3月20日C、3月5日，3月5日D、3月20日，3月5日答案：D解析：厂房属于不动产，抵押权登记时设立，设备属于动产，抵押权自合同生效时设立50.对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。A、7B、14C、24D、28答案：D解析：2020版教材P158-161业主应在收到有关报表和证明文件后的28天内向承包商发出关

39、于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。51.决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段是（）A、设计阶段B、施工阶段C、决策阶段D、实施阶段答案：A解析：2020版教材P25-26在招标标的物特征上，勘察设计是工程建设项目前期最为重要的工作内容，设计阶段是决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段，设计成果将对工程建设和项目交付使用后的综合效益起重要作用。52.关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）A、施工招标项目必须有标底B、标底应当在开标时公布C、标底应当作为评标的依据D、一个项目可以有

40、几个不同的标底答案：B解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。53.（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）A、

41、一般保证B、附生效条件的保证C、连带责任保证D、保证无效答案：C解析：有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。54.根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A、14天B、28天C、42天D、56天答案：C解析：知识点:施工合同条件索赔的程序。工程师在收到索赔报告或证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。2020版教材P156。55.根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合

42、同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A、合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B、卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C、延迟交付设备金额每周为0.08%D、迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%答案：C解析：知识点:材料采购合同的违约责任。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下。2020版教材P150。56.工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。A、合同条款B、主要选项条款C、次要选项条款D、基础条款答案：B解析：2020版教材P162-163主要选项条款是对核心条款的补充

43、和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。因此，本题的正确答案为B。57.以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A、形式评审标准B、资格评审标准C、响应性评审标准D、项目管理机构评审答案：D解析：2020版教材P57-59综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。58.关于标准施工招标文件合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A、通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B、专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C、通用条款可以根据工程实际由合同当事人

44、协商调整D、专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款答案：B解析：2、专用条款（1）应不加修改地引用“通用合同条款”；（2）“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对“通用合同条款”进行补充、细化；（3）除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。（4）工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。59.(2017年真题)公开招标时，对招标人和投标人均有法律

45、约束力的投标有效期应从（）起算A、发布招标公告日B、开始资格预审日C、发售招标文件日D、投标截止日答案：D解析：投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作；投标人在有效期内（即开标后）不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。投标有效期起点=开标时间=投标截止日期=投标保证金有效期起点60.建设工程项目施工采用公开招标方式并且需要通过资格预审筛选出有资格的投标人的，应当按规定发布（），公布投标人资格条件。A、邀请公告B、招标公告C、资格预审公告D、投标邀请书答案：C解析：1、编制资格预审文件招标人应根

46、据标准施工招标资格预审文件，结合招标项目具体特点和实际需要，编制资格预审文件。2、发布资格预审公告（1）公开招标并进行资格预审的项目，应当发布资格预审公告，具有代替招标公告的功能。（2）对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。61.FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计招标建造”模式。A.施工合同条件(1999年版，2017年第2版)A、生产设备和设计一施工合同条件(1999年第1版，2017年第2版)B、设计采购施工(EPC、交钥匙工程合同条件(1999年第1版，2017年第2版)D、简明合

47、同格式(1999年第1版)答案：A解析：2020版教材P151-152施工合同条件(1999年第1版,2017年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计招标建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。62.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为()。A、合同价的5B、合同价的10C、合同价的20D、合同价的30答案：D解析：2020版教材P16-18履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保书是由保险公司、信托公司、

48、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。63.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。A、发包人，发包人B、发包人，承包人C、监理人，发包人D、监理人，承包人答案：B解析：2020版教材P126本题考查的是设计施工总承包合同模式下保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。64.设计招标的评标中，评标专家最重视的评标因素是（）。A、报价的合理性与竞争

49、性B、设计方案的先进性与合理性C、设计周期的合理性D、设计团队的优秀性答案：B解析：本题考查的是设计招标的特征。设计评标时评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，而不是过于追求低报价。65.在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A、仅补偿承包人费用，不补偿利润B、既不补偿承包人费用，也不补偿利润C、既补偿承包人费用，又补偿利润D、仅补偿利润部分，不补偿费包人费用答案：C解析：知识点:工程款支付管理。属于发包人应予控制而未做好的情况，所以应补偿费用和合理利润。2020版教材P105

50、。66.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所答案：B解析：2020版教材P6-9法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织（CD属于法人，B不属于法人）。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。67.施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A、工期B、费用C、利润D、以上均可以答案：D68.设计合同中定金条款约定发包人向

51、设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A、合同签字盖章B、实际交付C、发包人完成设计任务书审批D、设计人收到发包人设计基础资料答案：B解析：（五）定金（1）定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。（2）定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，否则超过的部分无效。（3）定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。（4）债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。（5）给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。（6）定

52、金合同为从合同（担保合同为从合同），主合同无效，定金合同无效69.下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。A、开展建设工程项目招标采购的总体策划B、根据标准文本编制招标文件和合同条件C、细化项目参建各相关方的合同界面管理D、合理选择适合建设工程特点的合同计价方式答案：D70.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为（）。A、合同价的5%B、合同价的10%C、合同价的20%D、合同价的30%答案：D解析：知识点:保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函，数额是合同价的10%，履约担保书的为30%。2020版教材P17。71.（2019年真

53、题）设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A、合同签字盖章B、实际交付C、发包人完成设计任务书审批D、设计人收到发包人设计基础资料答案：B解析：（五）定金（1）定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。（2）定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，否则超过的部分无效。（3）定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。（4）债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。（5）给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行

54、债务的，应当双倍返还定金。（6）定金合同为从合同（担保合同为从合同），主合同无效，定金合同无效72.标准设计施工总承包合同中的“价格清单”是指()。A、发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B、承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C、承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D、设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成答案：C解析：2020版教材P121-123本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由

55、于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。73.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。A、其中6天的不利气候条件风险B、其余9天的不利气候条件风险C、停工15天的工期延误D、停工15天造成的费用损失答案：B解析：2020版教材P93-95异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中

56、明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。74.(2015年真题)某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为2.5%，技术偏差调整值为3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A、7.5B、11.5C、13.0D、20.5答案：D解析：本题考查的是设备采购的评标。价格调整额供货范围偏差调整额商务偏差调整额技术偏差调整额43002.5%3003%20

57、.5（万美元）。75.根据担保法，不能作为质押担保的是()。A、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权答案：A解析：2020版教材P13-16本题考查的是担保方式。质押分为动产质押和权利质押。选项A属于不动产类，适用于抵押，选项BCD属于权利质押。76.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。A、承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B、由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C、大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D、工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查

58、验的费用，但不包括合理利润答案：D解析：2020版教材P137-138属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。77.下列选项中，属于运输货物时运输合同的客体的是()。A、被运货物B、运输行为C、运输费用D、运输工具答案：B解析：2020版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。货物运输合同的客体是货物运输的行为。78.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。A、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人答案：D解析：2020版教材P9-11本题考查的是代理关系。被代理人对代理人的代理行为应承担

59、的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。79.关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A、著作权归承包人享有B、建筑物形象使用收益权归发包人享有C、专利技术使用费不包含在投标报价内D、承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担答案：B80.某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。A、业主自行承担全部损失B、业主和保险公司协商分担损失C、保险公司承担一半损失D、保险公司承担全部损失答案：A解析：2020版教材P19-2

60、2保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；盘点时发现的短缺；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失81.以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A、提前竣工的，保险责任自行终止B、工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C、工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D、工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定答案：B解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。选项B，工期延长的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。2020版教材P22。82.承

61、包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。A、基准日B、基准日3日前C、基准日7日前D、上一年度同期基准日答案：A解析：2020版教材P93-95本题考核的是基准日期。承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。83.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。A、自行负责B、由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C、不予补偿，但应合理顺延合同工期D、由发包

62、人给予补偿，合同工期相应顺延答案：D解析：2020版教材P91-92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误给承包人造成损失，均由发包人负责赔偿。84.建设工程设计合同当事人包括（）A、承包人和设计人B、发包人和设计人C、发包人和承包人D、承包人和分包人答案：B解析：2020版教材P83-84建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。85.投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A、投标材料性能低于标准B、可以减少招标文件说明的预付款金额C、投标材料性能高于标准D、交货期早于招标文件规定的交货时间答案：B解析：详细评审（1）评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制标价比较表。8