《旅馆装修合同的范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《旅馆装修合同的范本.doc（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、旅馆装修合同的范本 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致产物，是两个以上意思表示相一致协议。下面是旅馆范本，请参考！ 甲方： 乙方： 按照中华人民共和国、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用原那么，结合本装饰装修工程施工详细情况，双方协商达成如下协议。 第一条;工程概况 1 工程地点：XX。 2 工程内容：总建筑面积 平方米。 3 承包范围;装饰装修人工费用; 4 开工日期：xx年 月 日;竣工日期：xx年 月 日;总工期(包
2、括法定节假日)：29个工作日。 第二条;合同价款 1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。 2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用30%;￥：。 3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。 4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。 5、乘于5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后一年内支付，￥：。 第三条;甲方责任 1 指派为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进展监视检查，和其他事宜。 2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。 3 向承包人提供施工所需水源、电源，并说明使用本卷须知。负责协
3、调与周围邻里关系。 4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进展现场交底。 5 负责装饰装修所产生垃圾处理工作， 第四条;乙方责任 1 指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 2 严格按照图纸进展施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。 3 严格遵守规定装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来扰民问题及与周围单位、住户关系。 4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场一切设施和工程成品进展保护。 5 保证装饰装修现场整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 第五条;材料供应 1
4、 装饰装修工程使用材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。制止使用国家明令淘汰建筑装饰装修材料和设备。 2 由发包人供应材料、设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。 3 凡由承包人采购材料、设备应按照设计、标准和样品要求采购工程需要材料，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。假设已使用，对工程造成损失由承包人负责。 第六条;平安责任 1 发包人提供确认图纸施工说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包人应承担由此产生一切经济损失。 2 承包人进展装饰装修活动，要严格遵守
5、施工平安操作规程，按照规定采取必要平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进展焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产平安。 3 由于承包人在施工过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安事故(包括人身事故)，应承担由此引发一切责任。 第七条;质量验收 1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。 2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予成认。 3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。 第八条;工程变更 1 发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方
6、均应及时沟通签证，方能进展该工程施工并以此为依据相应变更价款及工期。 2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。 第九条;工程保修 1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。 第十条;违约责任 1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同约定拨付款，每拖期一天，按付款额5%支付滞纳金。 2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定质量标准，扣除工程总价%。 3 承包人应妥善保护发包人提供
7、设备及现场堆放家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。 5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准装饰装修材料，造成空气污染超标，应依法承担赔偿责任。 ;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。 7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成经济损失。 第十一条;争议解决 1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。 2 在履行过程中发生争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。 发包方(盖章)： 承包方(盖章)： 发包方 承包方 年月日 年月日
旅馆装修合同的范本.doc
