《2022-钢结构工程施工承包合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-钢结构工程施工承包合同范本（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、2022-钢结构工程施工承包合同范本 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 根据_和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，甲方将_项目的_工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、承包范围： 4、承包内容： 5、工程造价： 6、支付方式： 7、工程质量： 二、施工准备 1、甲方： （1）_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。 （2）_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。
2、做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 （3）合同签订后_天内提供完整的施工图_份，施工技术资料 2、乙方： （1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作； （2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 三、工程期限 1、工程工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收 2、开工前_天，乙方向甲方发出开工通知书。 四、工期顺延 1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； 2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度； 3、不属包干系数
3、范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度； 4、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上（每次连续_小时以上），影响正常施工； 5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 6、人力不可抗拒的因素而延误工期。 五、双方职责 1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程； 2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程
4、； 3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序； 4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收； 5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施； 6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 六、施工与设计变更 1、甲方交付的设计图纸、说
5、明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。 3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。 4、甲方如需设计
6、变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。 七、工程验收 1、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和_有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。 3、工程竣工验收后，甲方方可使用。 4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷
7、应由乙方无偿保修。 八、违约责任 乙方的责任： 1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。 甲方的责任： 1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 4
8、、乙方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日_%偿付乙方赔偿金。 九、纠纷解决办法 任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（?）项方式解决： 1、向工程所在地_机关申请_； 2、向工程所在地人民法院起诉。 十、附则 1、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 甲方（签章）： 代表人： 授权代表（签字）： 联系电话： _年_月_日 乙方（签章）： 代表人： 授权代表（签字）： 联系电话： _年_月_日 第 5 页 共 5 页（Word格式）合同可编辑，仅供参考源于网络整理。
2022-钢结构工程施工承包合同范本
