福建莆田白云国有林场2017年风电线路造林工程监理

《福建莆田白云国有林场2017年风电线路造林工程监理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建莆田白云国有林场2017年风电线路造林工程监理（47页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、福建省莆田白云国有林场2017年风电线路造林工程监理监理招标文件随机抽取法试行范本招标项目名称：福建省莆田白云国有林场2017年风电线路造林工程监理 招 标 编 号： 信成招201785号 招 标 人： 福建省莆田白云国有林场 (盖单位章)招标代理机构： 莆田市信成造价咨询有限公司 (盖单位章)日期：2017 年07月总 目 录第一章 投标人须知一 投标人须知前附表二 投标人须知 （一） 总则 （二） 招标文件 （三） 投标文件的编写（四） 投标文件的递交（五） 评标细则（六） 授予合同 第二章 合同条款第三章工程技术规范及监理要求第四章 投标文件组成（格式） 第五章 参加开标时提供的法定代表

2、人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式）第一章 投标人须知项号条款号内 容说明与要求14.2工程名称福建省莆田白云国有林场2017年风电线路造林工程监理24.3建设地点莆田市涵江区34.4建设规模工程总投资约29万元45.1承包方式固定价格包干（含不可预见费）55.2质量标准符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求65.3招标范围施工范围内全过程监理75.4要求工期监理总工期：施工前15天+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成，中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位。86资金来源自筹910投标人资质等级及资格要求1、具备承担本工程项目的监理能力并具备建设行政主管部门

3、核发造林工程监理丙级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别）；2、须是具有独立法人资格的企业；3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录，或被行政监督部门处理期限已满的。4、本招标项目不接受联合体投标。10资格审查方式资格后审117踏勘现场招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场一、投标人须知前附表项号条款号内 容说明与要求1215、16招标文件获取澄清和修改1）招标人自 2017年7月12日起在莆田市林业局网站和招标人指定公告栏上发布招标公告。2）投标人可以在莆田市林业局网站直接下载招标文件或到代理机构购买书面招标文件，购买书面招标文件请于201

4、7年 7月12日至2017年 7月16 日（节假日除外）到莆田市信成造价咨询有限公司（莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦5层）购买招标文件（投标人购买招标文件时须提交介绍信或授权委托书及身份证复印件加盖公章）；招标文件每份售价 100 元，售后不退，逾期不办理。3）投标人对招标文件等存有异议的，可不署名于2017年7月16日17:00时前以书面的形式将疑问材料向招标人提出，招标人于2017 年7月18日18:00时前在莆田市林业局网站和招标人指定公告栏上公布修改内容。139.1投标有效期为：90 日历天（从投标截止之日算起）1419.1投标保证金详见招标文件有关规定1517工程投标报价依据详见招标

5、文件有关规定16技术标/1725投标文件的签署及规定详见招标文件。1827.2投标文件提交地点及截止时间收件人：莆田市信成造价咨询有限公司地点：莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦5层开标室时间： 2017年7月19日 10 时 00 分1938开标时间和地点开标时间：2017年7月19日 10 时 00 分地点：莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦5层开标室2045评标方法采用随机抽取法确定中标人2176.1履约保证金中标人须在合同签订前向招标人提交工程监理费用的10%作为履约保证金，履约保证金必须用现金汇入招标人的指定账户。备 注本工程的答疑纪要、补充通知等将于截标前同时在莆田市林业局网站和招标人指定

6、公告栏上发布，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。二、投标人须知（一）总 则1鉴于福建省莆田白云国有林场作为拟建福建省莆田白云国有林场2017年风电线路造林工程监理的招标人，按照有关法律、法规、规章及省市现行有关规定，已具备招标工程项目施工监理招标的条件，且已有用于该招标工程项目的相应资金或资金来源已经落实。2本招标项目为造林施工监理招标。3利益冲突投标人与本项目的招标人、招标代理单位和设计单位不得有任何的从属关系或者其他利害关系。4招标工程项目说明4.14.1本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等有关法律、法规

7、及莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定（莆政综201355号）、莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）（莆招投标办20132号）等文件规定，通过公开招标方式选定承包人。 4.2本招标工程项目名称：见投标须知前附表第1项。4.3本招标工程项目建设地点：见投标须知前附表第2项。4.4本招标工程项目建设规模：见投标须知前附表第3项。5招标范围、工程质量、工期要求及承包方式5.1本招标工程项目承包方式：见投标须知前附表第4项。5.2本招标工程项目工程质量标准：见投标须知前附表第5项。5.3本招标工程项目的招标范围：见投标须知前附表第6项。5.4

8、本招标工程项目要求工期：见投标须知前附表第7项。6资金来源本招标项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本招标工程项目施工监理合同项下的合格支付。7现场踏勘7.1招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。7.2参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。7.3投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。7.4招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，但应在招标文件中明确告知招标工程项目的具

9、体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场和施工条件。8投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。9投标有效期9.1投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。9.2在特殊情况下，招标代理单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复公布在莆田市林业局网站和招标人指定公告栏上。10投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。11招标人将对本招标工程项目投标人进行资格后

10、审。投标人可对本次招标的项目提出资格后审申请。投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。12为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标须知前附表第9项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括前附表第9项所规定的投标人资格合格条件审查资料。13本招标工程项目不接受联合体投标。（二）招标文件14招标文件14.1招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、施工图纸以及答疑、修改和澄清文件组成。14.2投标人应详细阅读招标文件全部内容

11、。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。15招标文件的澄清15.1投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应于投标人须知前附表第12项规定时间前以不署名方式向招标人提出疑问材料(包括认为招标文件中存在限制招标工程项目竞争的倾向性条款等问题,但必须指出其依据)。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间2日前在莆田市林业局网站和招标人指定公告栏上公布，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。16招标文件的获取和修改16.1招标人在莆田市林业局网站发布招标文件。投标人可直接从莆田市林业局网站下载招标文件。或

12、于招标文件领取时间：_2017年7月12日起至_2017_年7月16日止,上午08：0012：00，下午15：0018：00（节假日除外）。到莆田市信成造价咨询有限公司（莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦5楼）购买招标文件（投标人购买招标文件时须提交介绍信或授权书委托书及身份证复印件加盖公章），招标文件每份售价100元，售后不退，且逾期不予办理。16.2投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问（包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题），可不署名直接向招标人提出。对于投标人提出质疑的招标文件相关条款，招标人应认真答复，确属不合理条款或存在差错的应在答疑时予以删除、修改。16.3所

13、有招标答疑内容于截标前在莆田市林业局网站和招标人指定公告栏上公布。开标截标时间需变更的，在截标1日前在莆田市林业局网站和招标人指定公告栏上公布。17工程监理费用？17.1施工监理服务收费基准价按发改价格2007670号文件及闽价服(2013)260号文件执行。17.1.1施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价0.9（专业调整系数）1.0（工程复杂程度调整系数）1.0（高程调整系数）（以上系数按发改价格2007670号文件相应附表确定）；17.1.2施工监理服务收费的的基价按发改价格2007670号文件相关规定及其附表二施工监理服务收费基价表确定，以本工程施工合同价为计费额计算施工监理服务

14、收费基价。17.2工程监理服务收费=施工监理服务收费基准价（1-20%）。17.3本项目监理服务收费以固定总价包干计取, 不因工期变化或造价增加等而调整监理费用。18投标工期及质量18.1本工程招标人要求施工监理总工期为施工前15天+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成。投标人在招标文件规定工期的基础上，根据有关规定和自身实力填报工期。18.2本招标工程项目质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准以上。若因监理方原因导致质量验收评定不能达到 合格 标准以上，所造成的一切损失由中标人承担。19投标保证金19.1投标保证金：本招标项目的投标保证金为壹佰元（￥1

15、00元），投标人在截标前以现金缴纳，未按期足额缴纳投标保证金的投标人，其已接收的投标文件予以退还。开标完成后，中标的投标人的保证金当场退还，中标人的投标保证金在签订施工合同后退还。19.2投标人（中标人）有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；(2)中标人放弃中标的；(3)中标人在规定的期限内未能提交履约保证金；(4)中标人不按本须知规定签约的。（三）投标文件的编写 20投标文件由投标函投标文件、投标申请资料和招标文件要求提供的相关证件组成。21投标文件的语言及计量单位21.1 投标文件及投标人和招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使

16、用中文。21.2 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中的计量单位应采用国家法定计量单位。22投标内容填写说明投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函。23投标文件由下列内容组成23.1投标函；23.2投标函附录；23.3法定代表人身份证明书；23.4法定代表人授权委托书；23.5承诺书。24投标文件的签署及规定24.1 组成投标文件的各项材料均应遵守本须知第23条中所规定。24.2 投标文件须按招标文件提供的格式要求签字和盖章。由委托代理人签字和盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件中投标文件封面、投标函、投标函附录、

17、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、承诺书、投标人认为须提供的资料等签字盖章的地方没有投标单位法定代表人或没有法定代表人正式授权的投标人代表签字盖章的，属无效文件，作废标处理。24.3 投标人应提交投标文件正本一份，副本肆份，并作“正本”、“副本”标记（正本和副本必须用不褪色的墨水填写或打印），装入一个密封袋后，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。24.4 投标文件有涂改、插字的地方需加盖投标人公章或校对章。24.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。（四）投标文件的递交25投标文件包封组成：由投标函投标文件及投标申请资料组成投标文件；再将投标文件一起放入一个密封袋

18、后中。密封袋上应写明：招标人名称；招标项目名称；投标人名称；“开标时间前不得开封”的字样，并在封口上加盖投标人单位公章。投标文件包封密封情况不作为是否废标的条件。26 投标文件份数26.1投标函投标文件（正本一份、副本肆份）。27 投标文件的提交27.1招标人在开标之前，应当在福建住房和城乡建设网和市政府指定的招投标信息网查询投标人，对曾被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为并被公告，若公告内容明确在一定期限内限制投标的，招标人不得接收或开启其投标文件。27.2投标文件应在投标截止前（含投标截止时）送达招标文件指定地点并交招标人签收（见投标人须知前附表18项），投标截止后送达的投标文件，招

19、标人均不予接收。投标人应对所递交的投标文件外包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。28到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将重新招标。（五）开标、评标及定标29.开标 29.1开标会时间和地点：见投标须知前附表第19项。开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。29.2投标人的法定代表人或其授权代理人必须参加开标会。如是投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。2

20、9.3资格审查小组招标人组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。29.4开标程序：(1)主持人介绍参加开标会的有关单位。(2)主持人宣布开标纪律。(3)确定进入资格审查的潜在投标人名单，投标人超过10家的，随机抽取7家进入查验投标人及其代表的身份程序。若投标人少于10家(含10家)的，则所有投标人全部进入查验投标人及其代表的身份程序；采取三轮抽取法，第一轮由投标人以递交文件先后顺序依次抽取顺序号（开标时，投标人不按时参与抽取顺序号的视为放弃，不参加下一轮抽取）；第二轮由招标人随机抽取7个对应号；第三轮由投标人的法

21、人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与7个对应号相同的投标人为入围单位。未入围的投标单位不能再进入后续程序。(4)查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：1)投标文件逾期送达的；2)投标人代表未按投标须知要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的； (5) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。(6) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、总监姓名及其它必要的内容。(7)投标人

22、对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录30.评标30.1资格审查小组审查投标文件，确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。（注：申请人应当对填报的投标文件的内容真实性负责，不得弄虚作假。资格审查小组不对真实性进行核查，若发现填报的投标文件的内容中存在虚假信息，投标人可在中标结果公示期间向相关行业主管部门投诉。） 30.2存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：30.2.1投标人的投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；30.2.2投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；30.2.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投

23、标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；30.2.4投标函投标文件附有招标人不能接受的条件；30.2.5投标文件缺少下列内容之一的：（仅指大项内容，不包括每项中具体内容不完整，具体由各相关行政监督部门在招标文件示范文本中规定）1）法定代表人授权委托书；2）投标函及投标函附录；3）其它招标文件要求提交的表格。30.2.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。30.2.7投标人非造林工程监理丙级资质及以上或为非具有独立法人资格的企业。31.确定中标人31.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。31.2招标人或招标代理机构宣布抽取规则；采取三轮抽取

24、法，由每个审查合格的投标人第一轮由投标人以递交文件先后顺序依次抽取顺序号（开标时，投标人不按时参与抽取顺序号的视为放弃，不参加下一轮抽取）；第二轮由招标人随机抽取一个对应号；第三轮由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位；以上各步骤由各投标人签字确认。31.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。 31.4若递交投标文件的投标人不足三家的，则本次招投标活动失败。31.5有以下情形的，不得参加随机抽取：被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；投标人提供的投标人申请书内容弄虚作假的；

25、 投标人或参加本次投标的项目管理人员存在莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知(莆政综201355号第四条第七款规定情形的。32.中标通知和中标公示32.1在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价等，在莆田市林业局网站和招标人指定公告栏上公示。32.2在中标公示结束，未出现投诉情况后的3个工作日内，招标人应该根据评标结果向中标人发放中标通知书。33.附则在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书

26、面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。（六）、评标标准34资格审查必要合格条件标准投标人只有在各方面满足全部招标文件要求时，方可定为中标人。35评标结果公示后签订监理合同前，中标人须按招标文件要求提供项目配备人员相关资料给招标人。 36投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明和资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。 (七) 授予合同37 合同签订和备案 37.1招标人应在发出中标通知书后十五日内向相关行政监督部门提交招投标情况书面报告。 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建

27、设工程委托监理合同，双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人应在签订施工监理合同后十五日内将建设工程委托监理合同原件提交相关行政监督部门备案。38.中标人如不按本文件上述条款的规定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除投标，没收其投标保证金，并重新随机抽取中标人，参与重新随机抽取的名单仍为第一次评审通过的名单（本招标项目历次随机抽取被确定为中标人的除外）。给招标人造成损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。38.1 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工监理，不得将中标项目施工监理转让(转包)给他人，否则中标人应承担由此引发的一切后

28、果及责任。38.2中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以通报，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。39投诉处理39.1投标人对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期内以书面形式向相关行政监督部门投诉。39.2投诉书应当包括法律法规规定的必要内容。有以下情形之一的，相关行政监督部门不予受理。39.2.1超过公示期投诉的；39.2.2没有提供有效线索和相关证明材料的；39.2.3投诉书采用邮寄，而不是从投标人企业所在地寄出的，或采取专人递送，而递送人不是投标企业派出的参与本次投标活动相关人的；39.2.4没有参与投标活动或无法

29、证明与投标活动有利害关系的其他人员或组织投诉的；39.2.5法律法规规定其他不予受理的情形的。附件1：资格后审必要条件标准序号号号项目内容合 格 条 件1法人资格具备有效的营业执照并具备法人资格。2市场准入资格1、具备有效的企业资质证书，同时没有处于被停业、停标（停接任务）状态。2、近三年内在经营活动中没有重大违法记录，或被行政监督部门处理期限已满的。3监理资质条件具备有效的造林工程监理丙级及以上资质。4联合体投标本工程不接受联合体投标。5财务能力投标人现有的资金或通过银行借贷、担保的资金能够满足招标工程项目所需的流动资金，包括所需的投标保证金、履约保证金等方面资金。并对上述作出书面承诺。6施

30、工监理仪器设备能力投标人拟用于本招标工程项目的仪器设备应能满足招标文件载明相关具体内容的要求，并对上述作出书面承诺。7信誉、履约情况1、投标人目前没有处于财产被接管、冻结、破产状态。2、投标人近三年内（即递交资格后审申请书当日与上三年度同月同日）没有骗取中标和发生以下严重违约：（1）同一项目因投标承诺的项目监理机构人员不到位或施工现场质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为受到有关行政主管部门通报三次及以上的；（2）除不可抗力外，因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同或不能履行合同；（3）因投标人不履行投标承诺引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的；（4）因中标人原因造成工程

31、质量达不到承诺标准或工期延误3个月及以上的；（5）因拖欠监理职工工资款被有关部门通报的。附件2： 项目管理班子配备评审标准项目内容评 审 标 准项目管理班子配备总监理工程师拟派总监理工程师人选应取得经年检期内年检有效的造林专业国家注册监理工程师或福建省注册监理工程师证书 (证书上的工作单位名称须与投标申请人的名称一致)，同时具有中级及以上职称。 其他人员其它人员配备至少应达到下列要求：职 位最低数量要求(人)职称、岗位资格要求备注监理员1经林业部门颁发的合格证书，可以国家注册监理工程师或福建省注册监理工程师替代需经年检且年检合格的监理员1经林业部门颁发的合格证书，可以国家注册监理工程师或福建省

32、注册监理工程师替代需经年检且年检合格的备注：附件1和附件2相关材料说明（1）、相关证件需年检的应经年检有效。（2）、申请人应当对项目班子其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。（3）、项目管理班子人员须为申请人本企业在职职员，以证书上的工作单位为准。（4）、专业以岗位或资格证书注明的为准。（5）、上述证书、证件以莆田市行政服务中心网建设工程基础信息库为准。（6）、项目管理班子人员按建设工程监理规范（GB/T50319-2013）要求配备。 对人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。（7）项目管理班子人员按建设工程监理规范（GB/T50319-2013）要求配备。投标人应根据关于进一步加强房屋建筑和

33、市政基础设施工程监理项目备案管理工作的通知（闽建建201425号）如实拟派符合条件的监理人员，若投标人因举报、投诉或其他原因查实投标人拟派监理人员不符合关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程监理项目备案管理工作的通知规定条件的，视为投标人弄虚作假，招标人将没收投标人的投标保证金。若为中标人，招标人将没收中标人的投标保证金，取消其中标资格并报送建设行政主管部门且依法组织重新招标。中标人的投标文件将给予公示。（8）投标人中标后若不能按拟派出项目管理班子配备评审标准要求配备专业监理工程师等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。（9）根据福建省住房和城乡建设厅闽建建20

34、1425关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程监理项目备案管理工作的通知，取得外省注册监理工程师以及总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员培训证书的人员可以担任项目相应岗位的工作； 但只能在一个在建监理合同项目上从业，且中标后相关人员应符合闽建建201513号文“二、规范在闽人员登记”的要求。40履约担保40.1中标人须在合同签订前向招标人提交工程监理费用的10%作为履约保证金，履约保证金可以为现金或银行保函。40.2履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣（交）工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣（交）工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金

35、。招标人收到返回履约保证金申请函后7天内退还履约保证金。40.3投标人没有完成或工程质量达不到合格标准的，其履约保证金不予退还。41监理费支付方式如下：41.1本工程施工监理不预付工程监理酬金；41.2工程监理服务收费按招标文件投标人须知第17条规定。41.3工程监理酬金按工程进度支付，即：月监理酬金按工程施工月进度造价乘以中标费率（监理金额本工程施工招标中标金额）的80计取并支付。待工程（交）工验收合格，提交本工程全部监理资料且工程竣工验收合格后10天内再支付至总监理费的95%，余下5%在工程结算审核后，10天内付清。41.4委托人同意按以下的计算方法，支付时间与金额，支付附加工作报酬：工程

36、延期和造价增加另支付监理的相关监理酬金按有关规定执行。42开标后经查发现投标人弄虚作假且有下列情况之一的，根据莆田市建设工程名录库管理办法规定，给予一次性扣分8分处理：42.1企业登记在莆田市建设工程名录库中的在册有效人员不符合招标文件要求的人员配备标准的；第二章 合同条款1、本工程施工采用国家建设部和国家工商行政管理局制定的建设工程委托监理合同（示范文本）（GF-2012-0202）。（20120202）建设工程监理合同（示范文本）住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局第一部分 协议书委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规

37、，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1. 工程名称： ；2. 工程地点： ；3. 工程规模： ；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的

38、补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 。五、签约酬金1. 施工监理服务收费基准价按发改价格2007670号文件及闽价服【2013】260号文件执行。2. 施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价0.9（专业调整系数）1.0（工程复杂程度调整系数）1.00（高程调整系数）（以上系数按发改价格2007670号文件相应附表确定）；3. 施工监理服务收费的的基价按发改价格2007670号文件相关规定及其附表二施工监理服务收费基价表确定，以本工程施工中标价为计费额计算施工监理服务收费基价。4. 工程监理服务收费=施工监理服务收费基准价（1-

39、20%）；5. 本项目因工期变化或造价增减等不调整监理费用。六、期限1. 监理期限：自 年 月 日始，至 年 月 日止。施工前15天+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成。七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1. 订立时间： 年 月 日。2. 订立地点： 。3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。委托人： （盖章） 监理人： （盖章） 住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人或其授权 法定代表人或其授权的代理人

40、：（签字） 的代理人：（签字） 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 电话： 电话： 传真： 传真： 电子邮箱： 电子邮箱： 第二部分 通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.5“监

41、理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授

42、权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至

43、第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录

44、A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2.监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议； （4

45、）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况； （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室； （9）审核施工分包人资质条件； （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检

46、； （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令； （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程； （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣

47、工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师

48、及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行

49、为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.

50、4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。3委托人的

51、义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.2 提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双

52、方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6 答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7 支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4. 违约责任4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金

53、额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.2 委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.3 除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分

54、不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。5.支付5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.2支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。 5.3支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。 5.4有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条

55、约定办理。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.2变更6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准

56、备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。 6.3 暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一

57、方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将

58、开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人

59、之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.4 终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1）监理人完成本合同约定的全部工作；（2）委托人与监理人结清并支付