扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程江都区施工Ⅲ标

《扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程江都区施工Ⅲ标》由会员分享，可在线阅读，更多相关《扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程江都区施工Ⅲ标（43页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、劳务招标邀请招标文件甲方：江苏省水利建设工程有限公司现场管理机构：扬州市长江堤防加固二期工程江都区m标项目经理部时间：2021年11月9 B注：1、混凝土单价中包含了格埋土方的开挖、回填夯实、平整、模板的购置、配制、运输、模板的支立、拆除、清理，税现场运输（甲方只将税送至现场，入仓浇筑的转运费用由乙方承担）浇筑成型、养护、表面修补、对拉螺栓孔封堵、伸缩缝泡沫板安装、位养护等的施工中除甲方提供的混凝土主材外的等其他一切费用。2、干砌混凝土预制块砌筑单价中包含了砌筑坡面的平整、铺设土工布，铺设平整瓜子片垫层；运输铺砌玲预制块；生态型混凝土预制块空心部分的土方回填；临边税的浇筑养护；排水孔的滤料填筑

2、及灌缝等，成型后坡面的清理费用。3、投标单价中包含3%增值税。4、如甲方采用泵送筐入仓，则在投标价基础上扣减10元/虻的泵送费用。投标单位：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）日 期： 年 月 日十、评标办法1. 本次招标为邀请招标，综合考虑按总价由低到高排序推选第1名为中标人，原则上为经甲方评审后不低于成本价的最低合理价中标。2. 本次招标设限单价，高于限价的报价将作废标处理。十一、合同签订中标单位在接到中标通知后3天内缴纳合同额5%的履约保证金，到江苏省水利建设工程有限公司扬州市长江堤防加固二期工程江都区III标项目经理部签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。

3、劳务施工合同发包方（甲方）：江苏省水利建设工程有限公司扬州市长江堤防加固二期工程江都区hi标项目经理部承包方（乙方）：甲乙双方经充分协商，就甲方将位于扬州市江都区的扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程（江都区）施工hi标中的格埋、预制块、巡查便道及排水沟施工项目的水石劳务发包给乙方施工一事，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任等，制订以下条款，以资共同信守。一、工程概况与合同组成1、工程名称：扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程（江都区）施工川标2、工

4、程地点：扬州市江都区仙女镇新和村、镇西村3、组成本合同的文件包括：（1）本工程施工合同书；（2）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件、招标文件；（3）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。二、承包范围及方式：（根据项目部实际情况确定）2.1、承包范围：1、格坡役以泵送役为主，乙方需完成从格坡土方的开挖、回填夯实、平整，模板的购置、配制、运输、模板的支立、拆除、清理，玲浇筑准备、役现场运输（甲方只将役送至现场，入仓浇筑的转运费用由乙方承担）等入仓浇筑的役施工全过程作业以及做好役仓面清理、施工缝凿毛处理等前期准备和成型后表面收光、养护、螺丝洞修补等后期外观质量处理工作。2、干砌混凝土预

5、制块砌筑工程中，乙方需完成砌筑坡面的平整、土工布的铺设，铺设平整瓜子片垫层；运输铺砌税预制块，临边碌的运输浇筑养护；生态型混凝土预制块空心部分的土方回填平整；排水孔的滤料填筑及灌缝等，成型后坡面的清理处理。3、巡查便道及排水沟工作内容包括：便道土方的平整压实、碎石垫层的平整摊铺压实、路面玲的运输浇筑养护；排水沟土方的挖填，沟底土方的平整压实，土工布的铺设、预制排水沟的运输安装及勾缝及最终的清理。4、乙方自备上述施工所需的机具设备及各式小型工具。其它内容详见工程量清单。2.2、承包方式：乙方在甲方的管理和指导下，按照“自负盈亏、自担风险、承担分包所有税费”的原则，完全地、圆满地履行本合同2.1款

6、工程内容范围内所要求的全部工程和服务以及与之相对应的主合同规定甲方应承担的所有责任和义务。乙方需按照设计图纸及合同要求保质保量按期完成施工任务。三、工程承包方式及单价1、本合同采用综合单价承包，该单价中含各类税费，其中增值税税率为3% ,乙方在每次结算时均须提供增值税专用发票。综合单价中包括的各项费用，详见“承包项目单价表”及后附相关说明。承包项目单价表序号工程项目名称单位暂定数量单价（元）总价（元）备注混凝土1现浇混凝土格境M乙方人员在甲方做工期间患病的医疗费、护理生活费、因病死亡的丧葬费、抚恤费、遗属生活的困难补助费等均含在上述费用中，由乙方自行负责。 鉴于本合同系劳务分包合同，乙方聘用的

7、工作人员与乙方系劳务聘用（雇佣）关系，其在工作过程及上下班途中受到的伤害属于雇主与雇工之间的人身损害赔偿关系，1800干砌混凝土预制块1混凝土预制块砌筑M2160002生态型混凝土预制块砌筑M215000-巡查便道及排水沟1巡查便道m25002排水沟m2500A零星用工1现场零星用工工时10002挖掘机（Im3）台时500合计注：1、混凝土单价中包含了格埋土方的开挖、回填夯实、平整、模板的购置、配制、运输、模板的支立、拆除、清理，校运输（甲方只将税送至现场，入仓浇筑的转运费用由乙方承担）浇筑成型、养护、表面修补、对拉螺栓孔封堵等的处理费用。2、干砌混凝土预制块砌筑单价中包含了砌筑坡面的平整、铺

8、设土工布，铺设平整瓜子片垫层；运输铺砌玲预制块，临边税的运输浇筑养护；生态型混凝土预制块空心部分的土方回填；排水孔的滤料填筑及灌缝等，成型后坡面的清理费用。3、乙方自备上述施工所需的机具设备及各式小型工具。4、如甲方采用泵送碌入仓，则在投标单价基础上扣减10元/蛆的泵送费用。5、上述单位中包含本工程需提供的3%增值税专用发票。6、上述工程量均为暂估量，工程结算以实际发生并经签证的合格工程量为依据。2、承包单价表中的单价（含计日工单价）除包含本合同的第二项规定内容外，还包括乙方人员的基本生活费、加班加点、劳保用品、医疗保健、各项补贴、差旅费、养老保险、夜餐费、加班等各项费用。并非工伤，由乙方负责

9、处理并承担费用；如果由此累及甲方的，甲方支付的费用有权向乙方追偿。5、如施工过程中遇到连续7天（含7天）异常天气且造成连续停工，则按照黑元/人.天发放生活费（以乙方申请书并得到甲方批准为准）。6、如甲方在本项目实施过程中，特殊情况下另行安排协议外的工作而使用乙方的工人，则按照计日工：元/ （人小时）结算（以委托书和现场签单为准，签单格式附后）。7、上述单价中包括因场地不能及时提供导致乙方人员和机械设备等窝工的损失。四、结算程序及方式：1、结算程序：乙方工作量申报至所属部门审核，经项目部计量、质检、安全、财务等职能部门人员会签，项目经理（项目责任人）签字确认并附相关资料，包括完成的工程量清单、计

10、日工签证、变更审批资料、财务票据等方为有效，缺少签字不得作为结算凭证。财务人员审核前述手续完备后才能支付。如果乙方没有提供足额发票，甲方有权拒绝付款。项目部无权更改分包合同中的承包单价。如因劳动力价格上涨，工程情况发生变化，确需调价时，应由项目部提交书面申请，分公司经理或其授权人审批后，报公司人力资源部，劳务分包委员在三个工作日内书面核备后，项目部与分包单位签订补充协议，并在结算时将变更手续的完整资料一并上报。最终结算必须经项目部计量、质检、安全、财务等职能部门会签、项目经理签字确认并附相关资料，报分公司经理或其授权人审批后，报公司人力资源部核备，公司劳务分包委员会在七个工作日内核备完毕，财务

11、人员审核前述手续完备后才能支付。2、结算方式：甲方根据乙方完成的实际工作量（数量）每季度至少结算一次。月度或季度结算必须按照实际完成的工程量结算，在结算时点上不得留存或预结工程量。每月结算进度款70%,余款部份：；10%作为农民工工资保证金，若工程施工中乙方发生拖欠农民工工资，甲方有权动用该项保证金，先行发放其拖欠工资，并由乙方承担其责任和一切损失；10%作为安全保证金；10%作为质量保留金，待工程结束后一次结清。3、甲乙双方应于工程劳务结束后30日内进行工作量最终结算并签署最终结算确认书。如果在上述期间内双方未进行结算或签署最终结算确认书的，乙方应于收到甲方书面结算通知后10日内与甲方核实、

12、确认结算书内容，逾期不答复、不核实的，视为认可甲方出具的结算书内容。4、乙方进场后3日内，应将其雇佣的所有人员名册提交甲方备案（须有分包方跟劳务工签订的劳动合同）。乙方给其劳务人员发放的工资应实行打卡制度，劳务人员工资必须由乙方委托甲方（须有委托书）发放到个人银行账户，完工结算后乙方须提交劳务人员工资发放完毕承诺书。5、对于因乙方原因拖欠工人工资，造成不利影响的，甲方有权按所欠人工工资的1. 5倍进行处罚。五、工期要求：1、甲方以书面的形式提供给乙方施工进度计划，乙方根据项目部制定的施工计划制定施工方法、合理安排人员，按时完成。2、遇特殊工期要求，乙方必须按实完成。六、质量要求和验收程序质量要

13、求:符合本工程的设计及相应规范要求。1、本工程质量目标双方约定为：所有单元工程一次交验合格率100%,无重大质量事故，工程质量等级为合格。2、乙方必须严格执行有关规程、规范和标准，建立严密的质量管理体系，制定切实可行的质量保证措施，按照施工设计文件的要求进行施工，确保工程的内、外质量达到设计的要求。3、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准的，乙方应承担全部违约责任。4、验收程序：施工过程中乙方自检（一级），部门质检员检查（二级），甲方工地专职质检员检查（三级），甲方专职质检员会同有关监理人员检查（终检）。每道工序未经终检签证，下道工序不得施工，对达不到质量要求的，乙方应及时处理并承担相关费用

14、，处理后，重新进行质量评定。七、环境、职业健康、安全及文明施工1、乙方在本合同签订的同时，签订劳务分包环境、职业健康安全管理协议（以下简称“安全协议”）。乙方应按此“安全协议”履行义务并承担相应的责任。乙方应严格按照国家安全生产法律、法规、标准的要求组织施工，必须制定安全生产规章制度及措施，保证安全措施经费的投入，责任到人，管理到位，确保安全生产目标的实现。2、乙方应遵守工程建设环境、职业健康、安全及文明施工有关管理规定，严格按照有关标准组织施工，承担由于自身措施不力造成人身伤害、环境污染、安全事故的责任和因此发生的费用。3、施工区、生活区设立施工、生活垃圾及时分拣、回收和清运。消灭长流水和长

15、明灯，合理使用材料，节约能源。4、施工临时用电、脚手架搭设、防噪音设备、安全网布设、封闭临街过道的防护、施工用的机械设备安装及使用等，必须符合国家安全管理部门的安全管理规定。5、乙方为履行本合同，并达到本合同所约定的安全生产、文明施工、质量、工期目标所发生（采取措施）的一切费用，包括工程现场，由于乙方所雇用人员的疏忽大意，导致发生的一切人身伤害的赔（补）偿、医疗费用及由此遭致的任何罚款均由乙方承担。6、文明工地：按本项目要求组织施工，同时执行廉政工程的规定要求，确保综合治理及创建工作的有效开展。八、甲方的权利和义务：1、甲方为主合同的签署人和本工程项目的法定总甲方，有根据法定责任对本项目的重大

16、事务进行决策和做出最终决定的权利。2、甲方有义务向乙方提供与其施工内容相关的合同文件、施工图纸，并进行技术交3、甲方对工程的实施实行过程监控。根据工程进展情况，甲方有权向乙方提出建议和要求，必要时可劝戒或直接指令或进行必要改进。对甲方的指令乙方必须认真执行，乙方拒不执行，甲方可委托其他方完成该项工作，发生的费用由乙方全额承担。4、当工程实施过程中因乙方已无能力组织配备足够的施工力量满足施工要求，或因乙方不服从甲方管理，或出现严重的技术、质量、进度方面的问题，甲方有权根据公司的相关制度对其处罚（处罚无需征得乙方的签字确认），直至单方面责令乙方退场。5、因乙方原因所造成的停工、误工、退场等所发生的

17、一切费用及损失由乙方承担；造成工期延误，每延误一天，则赔偿给甲方1000元,但工期赔偿金总额不超过本合同总金额的10%。九、乙方的权利和义务：1、乙方通过对现场的考察和对相关合同文件的研究，对本项目的工程环境、施工内容、经济、技术要求和价格构成以及可能存在的各种困难和问题有了充分的了解和理解，并认为本项目该部分工程的施工符合自身的专业特长，有能力以本合同规定的价格、在合同规定的施工工期内按照合同规定和令业主满意的结果完成本项目。2、乙方必须服从甲方的管理和监督。当乙方现场技术人员和技术工人力量不能满足施工现场要求，在甲方认为有必要调度、增加人员或乙方请求甲方派遣人员时，甲方可以派遣或强行增加现

18、场施工及管理人员，乙方不得阻挠施工或以结算为借口阻工闹事，其发生的一切费用由乙方负责。3、乙方有权决定工程的组织管理方式、计酬方式以及施工组织设计等，但应符合工程实际需要和满足施工进度、质量的要求，并符合甲方有关的管理规定。4、乙方必须严格执行甲方与业主签订的主合同所列各项条款，履行并承担主合同中甲方所有义务、责任和风险，所有实施主合同的工作，均无条件地被视为是乙方的责任。建立项目部的管理机构和制订项目各项管理制度，对实施本工程的所有工作（包括竣工资料、竣工决算、债权债务、缺陷保修等）全面负责，服从业主、监理和甲方现场人员的管理，满足业主、监理和甲方对工程施工等方面的要求。5、认真贯彻执行甲方

19、实施的IS09001质量管理体系标准、IS014001环境管理体系标准、GB/T28001职业健康安全管理体系标准，按一体化管理体系要求严格执行有关程序文件，文明施工，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。及时向甲方呈报有关资料。工程竣工后及时呈递竣工验收资料（原件），包括施工总结和施工过程中的检验、试验报告、记录等。6、甲方向监理、发包方上报的由乙方提交的施工资料，乙方不因甲方的签字认可而免除任何责任。7、乙方不得把工程转包或分包给第三方。8、乙方不得拖欠工人及农民工工资，确保按时足额支付工资。不得拖欠供货方材料款。因拖欠工资、材料款而产生的所有后果由乙方承担。9、甲方提供必需的安全帽、安

20、全带、安全网安全防护用品，其他施工所需的小型生产工具（振动器、磨光机、铁锹、羊镐、老虎钳、手工银手、挫刀、光面板、灰桶等）及劳保用品全部自理。10、乙方所进场人员须身体健康，不使用有犯罪前科或在逃人员、有重大疾病患者、精神病患者等，乙方对上述人员的使用负全责，乙方使用的施工人员年龄不得大于55周岁。11、乙方必须按文明工地要求施工，材料堆放整齐，工完场清，文明施工。（甲方将安排专人检查，对未按要求施工的情况将予以处罚，每天下班加工场必须清扫干净，如有检查不符合要求，每出现一次整改，将予以乙方2000元处罚，处罚无上限）。12、乙方常住工地的代表为在施工期间，乙方常住工地代表不得离开施工现场，因

21、特殊情况需离开现场时必须征得甲方同意。13、乙方在施工期间必须每天提供一份用工记录表给项目部，记录表主要记录内容包含但不限于以下内容：日期、总人数、每项工作的人数，特别是承包项目外工作内容及工作人数。用工记录表由工种队部门签字后交工程科或现场负责人。14、乙方违约退场时，应与甲方共同确认已经完成工作量、已经发放的费用、结余费用、损失金额及违约赔偿等事项，据此签署退场协议。十、文件的送达：除非甲乙双方授权签字人当面签署、签收外，双方可以将与本合同相关的文件采取EMS的方式分别邮寄至下列地址，文件（包括人民法院的诉讼文书）一经邮寄，即视为送达对方：甲方地址及签收人：扬州市江都区江佳路江苏水建2号楼

22、，杨朝光乙方地址及签收人：十一、违约责任本合同作为招标文件的附件，甲乙双方如有违约，违约方赔偿对方的一切经济损失。十二、纠纷处理本合同未尽事宜应本着友好合作的精神协商解决，协商不成的，交由江苏省水利建设工程有限公司所在地人民法院处理，或者交由工程所在地人民法院处理。十三、合同份数及有效期1、本合同经甲乙双方盖章、或签字后生效；2、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力；3、本合同经双方签字或盖章后生效至全部工程竣工验收合格、工程价款结清后自行终止。甲方：江苏省水利建设工程有限公司乙方：扬州市长江堤防加固二期工程江都区III标项目部代表人：代表人：日期:日期:附件（1）计日工工程量签证单

23、（样表）（分包计签号）分包工程名称：合同编号:致：发包人项目部）：我方按贵部现场通知，实施了下面所列项目，现按分包合同约定申报年月日的计日工数量，靖贝方审核、批准。附件：口人员工作明细口材料使用明细口施工设备使用明细分包单位：现场负责人：（签名）日期：年 月曰序号工程项目名称计日工内容单位申报工程量核准工程量说明12345合计发包方审核意见：施工队长：（签名）现场负责人：（签名）项目经理：（签名）日期：年 月曰说明：1 .本表一式 也份，由甲方每个工作日完成后填写，经发包人施工队长、现场负责人审核，项目经理批准后（发包人项目部L份、工程科L份，退返乙方L份），作为结算凭证。2.计日工签证单由合

24、同中约定的双方有权签字人申报和审核。需在一周内报发包人项目经理审批，在下月计量支付中进行结算。逾期未报或审批的不得进行结算。附件（2）计日工签证单（样表）工程各称：计日工发生日天气情况：签单编号:分包工程名称合同编号承包方申报栏计日工数量木工挖掘机回填砂计日工工作内容详细描述1、2、3、承包单位：项目负责人：（签字）申报日期：发包方审核栏专业施工队长审核签字：现场负责人复核（工日数大写）签字：项目经理批准签字：备注栏说明：1 .本表一式 三份，由甲方每个工作日完成后填写，经发包人专业施工队长、现场负责人审核，项目经理批准后（发包人项目部L份、工程科L份，退返甲方L份），作为结算凭证。2.计日工

25、签证单由分包合同中约定的双方有权签字人申报和审核，需在一周内报发包人项目经理审批，可在下月计量支付中进行结算。逾期未报或审批的不得进行结算。合同条款附件:第二部分合同附加条款一、特别约定1.1双方商定，以甲方与项目法人签订的扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程（江都区）施工III标建设工程施工合同作为本合同的合同条件。1.2双方同意，一旦甲方与项目法人签订的总包合同终止（无论任何原因）则本分包合同约定的合同条件不复存在，因此，本合同亦同时终止。1.3乙方承诺，在本分包合同履行期间，甲方对项目法人作出的所有承诺乙方均无条件接受。1.4当本项目的项目法人的工程款不及时按约支付时，乙方须自行积极自

26、筹资金保证工程的顺利进行和相关费用的支付，乙方并承诺将放弃向甲方索赔的权利，但甲方有义务与乙方一起共同向项目法人追索。1.5甲方有权从支付给乙方的款项中扣除甲方代付代缴费和按合同、法律、条例等规定所有应缴纳的法定费用、税项及双方约定的其他费用。1.6工程保证金:甲方在工程款支付的同时留取20%作为工程保证金，用于对乙方工期、质量、安全文明施工等考核，工程完工验收通过、乙方全面达到本合同要求后28日内无息返还乙方，否则甲方有权予以酌情扣罚。1.7在施工过程中，乙方须严格执行分包方质量、安全、综合治理和防火、环保、施工现场标准化等管理规定。每日施工完毕后，施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标化达

27、到验收标准；工程完工后，清理所做工程项目的标志、污斑、指印和其他油污、脏物，清运自用工具、机械和设备，达到交工前的清理标准。乙方如违反相关规定，甲方有权追究分包方违约责任，直至终止合同，损失的费用由分包方承担。1.8乙方在施工中如违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程，由此造成的伤亡和一切经济损失由其自负；甲方不承担任何责任，并有权追究乙方违约责任。违约责任标准，双方约定为：若发生受伤事故，乙方承担10000元/次违约金；若发生死亡事故，安全保证金不予退还，并依据相关条款追究乙方违约金和承担相关赔偿。伤亡事故的上报与处理由乙方负责，甲方协助。1.9如果发生工程质量、安全事故时，在无事故结论或无法

28、确定损失前，甲方有权停止支付工程款或留置工程全部结算尾款，待事故处理终结并扣除损失后无息支付乙方，若所留置工程款不足支付损失时，甲方有权向乙方追索。1.10严格执行江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法相关规定，保证不拖欠农民工工资，并及时缴纳与工程项目有关的所有保险费用。如果因为乙方拖欠劳务公司农民工工资，造成民工到政府相关职能部门上访投诉，乙方必须无条件地服从政府职能部门的有关裁决，限期内组织资金并足额支付所欠农民工工资。乙方因拖欠农民工资，发生一次农民工到甲方项目部或甲方公司闹事事件，乙方每次承担10000元违约金；乙方因拖欠农民工资，发生一次农民工上访项目法人或政府事件，乙方每次承担

29、30000元违约金；乙方因拖欠农民工资，发生一次农民工群体上访项目法人或政府事件，乙方每次承担50000元违约金；如果甲方因乙方拖欠农民工工资被政府部门列入拖欠工资“黑名单”的，乙方每次承担30万元违约金并赔偿给甲方造成的直接损失；乙方前述承担的违约金，甲方有权在结算尾款中直接扣除；乙方若拖欠农民工工资，甲方有权从乙方工程款中扣除后直接发放农民工工资；若用甲方资金代为乙方支付农民工工资的，乙方还须承担占用甲方资金月利率2%的利息。由于乙方不配合而造成民工工资多垫错付的，甲方不承担责任，其责任与损失均由乙方自行承担。1.11乙方在本项目的实施中如有下列情况之一时，甲方有权单方面终止本合同，剩余工

30、程全部由甲方组织施工完成。甲方的单方面“终止合同通知书”只需寄往乙方在本一、招标公告扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程（江都区）施工m标工程劳务招标公告1、依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于扬州市长江江堤防洪能力提升工程江都区建设处（以下简称为“发包人”）与江苏省水利建设工程有限公司（以下简称为“甲方“）己经签订了扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程（江都区）施工hi标施工总承包合同（以下称为“总包合同”）,现邀请潜在投标人（以下简称为“乙方）参加本工程中格坡及预制块施工的劳务分包投标。2、江苏省水利建设工程

31、有限公司具体负责本次招标的相关事宜。3、基本概况：（1）工程地点：扬州市江都区仙女镇境内。（2）招标内容：扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程（江都区）施工III标虫的格坡、预制块、巡查便道及排水沟施工劳务用工。（3）开工及计划完工时间：工程计划已于2021年11月20日开工（具体以甲方通知为准）,2022年4月30日全部完工，具备验收条件。4、投标人应当具备的主要资格条件：投标人须为工商部门注册的施工劳务单位。5、请有意参加投标的甲方于2021年11月11日11月14日（上午8:30-下午17:00）到江苏省水利建设工程有限公司扬州市长江堤防加固二期工程江都区III标项目经理部或江苏省水利

32、建设工程有限公司人力资源部购买招标文件,购买标书时经办人须携带营业执照、本人身份证件、授权委托书。招标文件每套售价人民币500元整，售后不退。6、投标人的确定方法：资格后审，符合条件的入围。7、甲方联系地址：（1）扬州市江都区江佳路江苏水建，联系人：孙冉， 电话：；（2）扬州市长征西路14号江苏水建人力资源部，联系人：高新，电话：、；（3）现场联系人：杨朝光，电话：。协议书上标明的地址即被视为有效送达。在这种情况下，甲方有权拒付乙方在本项目上已经发生的所有费用和前期投入款项；当本项目的项目法人的工程余款不足以完成剩余工程时，甲方有权向乙方追索剩余工程施工的实际亏损额，届时将以甲方提供的成本依据

33、为准计算本项目的实际亏损额。(1) 乙方将本项目整体转包给第三方；(2) 乙方在施工中造成重大质量、安全、环保事故时；(3) 乙方组织不力，造成项目管理混乱，工程质量、安全堪忧，工程进度滞后，导致项目法人或监理单位约见甲方法人代表，或者上级行政主管部门通报批评时；(4) 工程施工中，乙方如在材料采购、机械租赁及劳务分包等过程中采取欺诈手段，蒙骗甲方或侵犯甲方权益时；(5) 乙方在工程施工中，拖欠农民工工资或其他工程款项，造成不良后果而又无法控制局面，给甲方带来极其不利的负面影响和损失时。1.12乙方须确保不给甲方带来任何经济纠纷和诉讼，凡是涉及到本项目的民事诉讼和经济纠纷时，乙方应积极主动地承

34、担赔偿及清偿责任。如因此连带甲方而被法院冻结甲方基本帐户或下属机构银行帐户时，甲方有权直接动用乙方的工程款用于支付诉讼执行款和其它费用(包括但不限于赔偿金、利息、诉讼费、律师费等)。前述甲方的相关费用、经济损失及罚金，如果乙方的工程款和保证金不足以支付时，甲方将采用法律手段向乙方追索。因乙方的原因导致甲方每发生一次经济纠纷等诉讼的，乙方须每次向甲方赔偿5万元的信誉损失违约金。1.13中途接管1、本合同签订以后，乙方不得擅自解除合同，出现下列情形之一的，甲方有权另行派人直接接管该工程，乙方无条件认可甲方指派的接管人对工程的人、财、物、资金等进行的调度。(1) 未经甲方同意，乙方擅自退出工程管理达

35、2天以上；(2) 未经甲方同意，工程停工时间达7天以上；(3) 项目法人对乙方的表现表示不满，书面要求更换乙方的；(4) 工程施工现场管理混乱，行政主管部门对工程提出通报批评的；(5) 工程发生质量或安全事故，导致工程处于瘫痪状态的；(6) 发生农民工事件一次及涉诉案二次以上的。2、接管以后，不解除双方合同关系，但甲方接管后即视为乙方自行放弃向甲方要求任何款项的权利，工程盈利，由甲方根据接管人的贡献另行分配；工程亏损，仍由乙方承担。对于接管以后涉及该工程产生的一切纠纷和责任，由乙方按照本合同约定承担相应的责任，乙方不得以已经退出为由拒绝承担。二、其他约定(根据项目需要另行增补的内容)1、除本合

36、同约定的内容外，其它均按甲方与项目法人签订的建设工程施工合同约定为准。2、关于工期的其他特别约定2.1. 总工期：计划于2021年11月20日开工，2022年4月30日前完成全部合同工程量。总工期每延误一天罚款1000元。2.2. 阶段性工期：乙方须接受甲方阶段性工期计划安排及相应阶段性工期调整(包括业主就本合同工程对甲方的工期安排和调整)。具体要求以甲方项目经理部下发的工程进度计划为准。23乙方必须确保本合同工程计划总进度和阶段性进度。工期每延误一天按1000元累计支付违约金；若连续3日(或累计7日)不能按甲方安排的进度计划完成，甲方有权解除本合同，并没收乙方全部履约保证金(如本合同履约保证

37、金无法足额抵偿甲方损失，则乙方有义务补足)，乙方必须按甲方要求的日期无条件撤出工地。2.4. 乙方须在本合同工程施工过程中投入足够的人力物力，确保本合同工程分部分项进度要求。在甲方认为进度过缓，可能存在无法满足工期的危险时，乙方必须接受甲方提出的增加人员、材料和设备等的要求，并承担有关费用。如乙方无法及时满足甲方要求，甲方有权视现场情况，采取一切措施（包括但不限于：甲方直接增加人员、设备、材料、另调施工队伍进场施工等）确保工期和质量等，所发生的一切费用由乙方承担并由甲方直接在乙方已完工程款中扣除，同时不减免本合同规定的乙方的责任和义务。2.5. 工期的延长：除不可抗力因素等经甲方书面同意的延期

38、外，乙方不得以任何理由影响施工进度，且不要求延长本合同工程工期。2.6. 暂时停工：一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止施工。在暂停施工期间，乙方应按甲方要求妥善保护本合同工程或其任何部分工程，并保障其安全无损。三、关于结算支付的其他特别约定3.1、在本合同中约定的各类甲方对乙方扣款事由（包括但不限于：各项违约金、赔偿金、补偿金等；因乙方行为引起的行政处罚罚金、对第三人的赔偿金、补偿金等；业主对本合同工程的各类扣款等）一旦出现，自甲方发出处罚通知单后3日内，乙方未向甲方提出书面异议，或虽提出书面异议但无正当理由或理由不充分的，甲方有权从履约保证金中直接扣除（如本合同履约保证金

39、不足以抵偿，则甲方有权直接从结算价款中扣除），而不论乙方是否在甲方发出的处罚通知单等类似扣款通知上签认。同时，即使被依约扣款，仍不减免本合同约定的乙方的责任和义务，乙方仍应继续实施本合同约定的工作，完成本合同工程，包括缺陷的修复。3.2、综合单价包含的工作内容：按甲方要求组织人员及机械设备进场施工，按甲方的进度要求进行施工。包括从进场、开工至竣工交付使用，清理退场等全过程中必须或可能发生的所有费用，（包括国家政策性物价上涨和机械人工费及其费率调整；所有临时设施、施工用电、施工用水、机械设备转运、机械、劳务工人等各项费用）以及合同内所包含的所有责任、义务和风险，乙方为满足本合同需要投入的临时设施

40、的其他全部费用。作为一个有经验的承包商所应预见到的本工程施工中必须发生或可能发生的相关费用均已综合在合同综合单价中。综合单价一次性包死，不因工程量、施工条件、地质水文条件、工期、质量要求等任何因素变化而做任何增加。3.3合同清单中所列的工程量是本合同预估工程量，结算时按图纸及甲乙双方现场代表、监理及跟踪审计等单位代表测量、签认的实际完成工程量进行初步结算，最终工程量以审计单位核定的工程量进行最终结算。经第三方检测，不满足规范要求的部位需进行返工处理，返工工程量不计入结算。同时，乙方需承担相应损失。3.4在双方商定本合同综合单价时，乙方已充分了解并认可了双方在本合同下的所有权利和义务，并对全面且

41、无瑕疵的履行其所有职责和义务所必须发生或可能发生的费用、承担的各类责任和风险，均给予了充分的考虑，并都已将其包含在了本合同综合单价中，包括未提及的与工程量清单有关的一些隐性工作。本合同他处如再次涉及综合单价组成问题，以及乙方对履行其某项义务（确认甲方某项权利）的承诺、认可、保证等，则实为强调，并非特指。3.5乙方充分了解并认可以下付款方式和付款条件：3.5.1本合同工程无预付款。3.5.2工程量按现场实际工程量结算，合同范围之外的机械台时费按甲方现场签证结算。3.5.3乙方的所有款项原则上只通过银行转账方式支付至乙方账户，但如有特殊情况，甲方也可视情况采取其他支付方式。乙方充分理解甲方可能因业

42、主资金不到位而造成进度款无法按期支付，并承诺不因此追究甲方的违约责任。3.5.4本合同履行中，若出现应由乙方支付而甲方代为垫付的各种费用，甲方有权在乙方工程款中扣除。3.5.5为确保工程款用于本合同工程，甲方有权视情况要求乙方在指定的银行开立结算账户，乙方与本合同工程有关的收支必须通过该账户进行，且在本合同工程结束之前不得销户。甲方有权对该结算账户的资金使用进行监督、抽查，或要求乙方提供该账户的银行对账单，若发现乙方将本项目资金挪用、转移时（包括但不限于挪用或通过权益转让、抵押、担保承担债务等方式转移资金），甲方有权采取对乙方的结算账户实施银行结算账户加签或停止支付工程款等措施，直至乙方改正为

43、止。且在此期间，乙方不得停工、怠工、窝工，或做出其他任何有损本合同工程的行为，否则，由此造成甲方任何损失或责任的承担，乙方均应立即予以全额的补偿。3.5.6甲方与业主主合同每月有农民工工资支付相关程序，乙方每月应按农民工工资支付要求在农民工工资专用账户上支出部分农民工工资。所有款项原则上只通过银行转账方式支付至乙方账户，但如有特殊情况，甲方也可视情况采取其他支付方式，但改变支付方式乙方必须书面申请经批复方可执行。乙方充分理解甲方可能因业主资金不到位而造成进度款无法按期支付，并承诺不因此追究甲方的违约责任。付款时若乙方需要委托甲方支付的机械劳务费用、材料费用、人工劳务费用等事宜时无支付票据、无支

44、付计划、无支付申请、无支付承诺、无项目结算汇总表甲方不予支付（具体表式根据项目部要求执行），其中经农民工工资专用账户为乙方支付的工资，除提供农民工工资签收表及考勤确认单，每月还须提前提供相关委托及所支付此部分资金的等额增值税专用发票，否则不予支付；以上所需支付资金乙方不得因以上原因造成的缓付为理由追究甲方相关责任。3.6乙方充分了解并认可以下日常计量方式和计量条件：3.6.1对于现场可能发生的本合同清单外签证，乙方在该事项发生之日起24小时内书面报甲方，经甲方现场代表初审并经甲方成本管理者代表签认后方能生效，纳入结算。逾期申报的甲方有权不予认可。合同外增减部分的价格应以工程量清单中的相应或类似

45、项目的综合单价进行计算，如工程量清单中无相应或类似项目，则双方协商确定其单价。3.6.2在同时满足以下条件后，甲乙双方办理本合同工程的结算： 本合同工程通过验收（含缺陷修复）。 交验资料经甲方项目经理部确认齐全。 施工图纸工程量、监理工程师签认工程量资料经甲方项目经理部确认齐全； 现场经理部同意结算的签证齐全。3.6.3当甲方要求乙方提交上述资料以便双方办理结算时，乙方必须按甲方要求的时间和方式提供，并派现场代表至甲方处参与结算工作。除不可抗力事由外，如在收到甲方通知之日起15日内，乙方不按甲方要求参与结算，则视为乙方已经认可了甲方的财务数据和结算结果，甲方的结算结果将作为双方的最终结算生效。

46、3.7. 水电费用的承担与支付：由乙方承担。3.8. 目前因发包人原因导致场地不能完全提供，施工作业面不能连续提供，乙方应充分考虑上述问题，在施工过程中，不能因为场地不能及时提供导致人员和机械的窝工而向甲方提出索赔。四、关于质量要求的其他特别约定4. 1质量等级:合格。4.2. 技术标准：水利工程施工质量检验与评定规范（DB32/T2334-2013）和其它现行施工规范，施工工艺要求必须符合设计的相关规定。4.3. 乙方必须严格按照施工规范、质量评定标准及业主的招标文件、施工设计文件、设计修改文件和补充技术规程等要求进行施工。施工过程中如出现质量问题，甲方发出整改通知书，乙方必须无条件按照甲方

47、要求返工整改，直至工程质量达到验收标准，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。若乙方无法在甲方规定的整改期限内，达到甲方的要求和验收标准，甲方有权解除本合同，由此造成的损失由乙方承担。44本合同工程实施过程中，不论是否经过甲方现场代表或监理初检或验收，对其隐蔽工程要求重新检查或检验的，乙方应无条件配合。无论甲方是否对其初检或验收，并不能减免乙方由于其原因造成的质量问题及事故的责任承担。4.3. 乙方应建立工程质量控制自检体系，按照甲方的要求做好施工原始记录，并提交给甲方。每一道工序的施工，须经甲方现场主管工程师初检、监理工程师检查后,方可进行下一道工序施工。虽经初检、检查但仍不改变和减免乙方对本

48、合同工程质量应承担的全部责任和义务。五、关于合同保证金的特另U约定5.1.乙方须严格按照国家法律法规、安全主管部门有关安全规定和各项安全操作规程及业主的有关规定和要求制定出严密的安全防范措施，坚决杜绝火灾，杜绝各种人身伤亡、机械设备损坏等一切安全事故的发生，确保安全生产，本合同安全及文明施工保证金累计为50000元（已包含在履约保证金中）。乙方发生重伤及以上安全事故时，安全保证金没收，乙方自行承担相关损失，甲方若因此有损失，乙方须予以补偿；施工项目存在可能导致安全事故发生的安全隐患，经甲方安全管理部门发出整改通知单后，限期拒不整改或整改不符合要求的，没收25%安全保证金；在施工过程中因安全管理

49、及文明施工缺陷被新闻媒体或建设行政主管部门通报批评的，没收50%安全保证金。乙方不得因任何原因降低安全投入，并确保各类安全防护措施有效落实。5. 2.乙方自愿签订不拖欠民工工资的承诺书，若甲方发现乙方出现不能按时、足额发放民工工资或出现民工工资纠纷的迹象，按照“合同协议书结算程序及方式”约定执行，乙方承诺所扣留每期工程款中间支付款的10% （且不低于工程总结算价10%）的作为项目农民工工资保证金。一旦发生农民工工资纠纷，无须征得乙方同意即可动用农民工工资保证金来解决问题，并视情节没收部分或全部农民工工资保证金。5.3. 农民工工资由甲方代发；乙方必须按月主动做好参与本项目施工的所有农民工的工资

50、统计与发放标准确定，制定工资表并由乙方现场代表签字及乙方盖章后办理委托付款手续后由甲方代为支付。所有农民工工资均直接发放到农民工本人银行卡。六、合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方：法定代表人或委托代理人:日期：乙方：法定代表人或委托代理人:日期：合同附加条款附件：附件1:不拖欠民工工资承诺书附件2：安全文明施工协议附件3：合同签署授权委托书附件4：安全违章、文明施工处罚规定附件1：不拖欠民工工资承诺书致：（甲方）鉴于（甲方名称，以下简称“甲方”）与（乙方名称，以下称“乙方”）于年月日就（工程名称）劳务施工协议及有关事项协商一致共同签订工程劳务施工协议书，为保护农民工的合法权益，乙

51、方同意在合同履行过程中，就民工权益保障工作做出如下承诺，并作为工程劳务施工协议书的附件，与其具有同等法律效力。1、承诺严格遵守国家、江苏省、扬州市劳务用工制度和有关农民工工资支付管理暂行办法，认真履行职责，做好项目的民工用工和管理工作。2、按照劳动保障法律法规规定使用农民工。3、按规定向人力资源社会保障行政部门缴纳工资支付保证金。4、实行农民工实名制管理，确保按时、足额将农民工工资发放到农民工本人，安排好农民工的生活，做好农民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。5、按时如实填报有关民工权益保障资料（包括如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况的农民工工资支付凭证），

52、并作为工程款支付依据之一（工程进度款支付申请资料除应附确认的形象进度资料外，同时应附确认的民工权益保障合格资料）。若未按要求及时提供完整的相关资料和凭证的，同意延期或不予支付相应的进度款。6、合同履行过程中，如乙方接到分包方拖欠民工工资的投诉，且经核实为事实的，则乙方有权按照工程劳务施工协议书中的相关条款进行处理，并有权将分包方拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。7、我公司按照合同规定及时结付民工工资。如拖欠民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。我公司对分包项目清偿欠民工工资负总责。8、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，我公司愿意接受人力资源社会保障、水利建设、城

53、乡建设、公安、等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。9、如果被发现发生拖欠或克扣民工工资行为，无论是否造成民工上访，本公司一定及时妥善解决，并赔偿甲方因此造成的各种损失，甲方有权没收我方的民工工资保证金。特此承诺！承诺人（乙方）： （企业盖章）法定代表人：承诺日期：年 月 日附件2：安全文明施工协议发包方（甲方）：江苏省水利建设工程有限公司扬州市长江堤防加固二期工程江都区III标项目部承包方（乙方）：为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、江苏省水利建设工

54、程有限公司和甲方以及项目法人的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。一、分包工程项目概况1、工程名称：扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程（江都区）施工m标2、合同编号：3、工程地址：见合同4、承包范围：见合同5、承包形式：见合同6、工程项目期限：见分包合同二、协议内容1安全生产目标1.1事故控制目标1）人员伤亡事故为零；2）无重大设备事故；3）无重大交通责任事故；4）无火灾事故、食物中毒事故，5）无职业病发生。1.2隐患治理目标隐患治理整改率100%o1.3安全生产管理目标1）安全经费投入不少于合同价款的2%；2）安全教育覆盖率100%

55、；3）项目经理、安全管理人员、兼职安全员、特种作业人员持证上岗率达100%；4）工伤保险、意外伤害保险参保率达100%；5）确保不发生重大环境投诉，重大环境事故/事件。6）对全体员工的劳动防护用品的配备率为100%。1.4无群体性上访及其他有重大社会影响事件2本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：2. 1中华人民共和国安全生产法2. 2建设工程安全生产管理条例2.3水利建设工程安全管理规定2.4 国务院生产安全事故报告和调查处理条例2. 5中华人民共和国特种设备安全法2. 6特种设备安全监察条例2. 7起重机械安全规程2.8 水利部水利水电工程施工安全技术规程（SL398

56、SL401）2. 9水利水电工程施工安全管理导则（SL721-2015）2. 10水利系统文明建设工地评审管理办法2. 11中华人民共和国建筑法2.12中华人民共和国消防法2. 13危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）2.14住房城乡建设部办公厅关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知（建办质2018） 31号）2.15项目法人、总承包单位有关安全文明施工及环境保护的规定、制度2.16甲方集团公司以及甲方有关安全文明施工及环境保护的规定、制度2.17国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法

57、规、规定、制度3双方安全文明施工权利和义务3.1认真贯彻国家、地方、有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行项目法人、江苏省水利建设工程有限公司、甲方有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。3.2分包项目按照“先订立工程分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。3.3建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。3.4施工期间，甲方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方

58、指派同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备专职安全管理人员人。3.5按照国家、地方政府、项目法人、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。3.6工程施工中组织开展危险源风险评价管控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。3.7按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。3.8按照国家有关规定，为各自的

59、员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。3.9严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。3.10施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，乙方施工区域由乙方实施。3.11施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案和处置方案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方应急管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过二3.12因违反本协议造成的安全事故或环

60、境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。4甲方的安全文明施工权利和义务4.1对乙方的资质、管理人员及作业人员资格情况进行核查。不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。4.2按规定成立安全生产领导小组，组织和协调现场安全文明施工的整体工作，及时向乙方传达公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。4.3组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。（专业分包的安全教育由分乙方自行组织开展，劳务分包由甲方负责组织开展）4.4按施工组织设计，组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。4.5组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。4.6编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。4.7建立健全施工现场临时用电安全、施工现场防火、安全设施等管理制