专用条款总包专用条款资料全

《专用条款总包专用条款资料全》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专用条款总包专用条款资料全（47页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括：合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、 工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以与法律、法规规定具 有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。1.1.2 合同当事人与其他相关方1.1.2.4 监理人：名称：；资质类别和等级：；联系：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3 工程和设备1.1.3.4 作为施工现场组成部分的其他场所包括:o1.1.3.9 永久占地包括：。1.1.3.1

2、0 临时占地包括：。1.3 法律适用于合同的其他规性文件：。1.4 标准和规1.4.1 适用于工程的标准规包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在 地的地方性标准，以与相应的规、规程等。1.4.2 发包人提供国外标准、规的名称： /;发包人提供国外标准、规的份数：/;发包人提供国外标准、规的名称：/。1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成与优先顺序为：.本合同协议书.中标通知书.专用条款. 通用条款.承包人投标文件与其附件（含承诺函、投标函和投标函附录等）.招标文件中有关合同条款与附件（含招标评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和

3、补充 资料）.工程建设标准（含招标文件答疑纪耍中与此有关的部分）.工程量清单与其说明、图纸（含招标文件答疑纪要中与此有关的部分）.工程报价单或预算书 .构成本合同组成部分的其它文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类容的文件、应以最新签署的为准。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 14天 ;发包人向承包人提供图纸的数量：四套；发包人向承包人提供图纸的容：详见图纸目录。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计与方案、施工过程管控资料与相 关会议纪要、联系函等文件；所有与工程施工有关建设

4、标准和规（包括图集）由承包 人自行采购；承包人提供的文件的期限为：按基本要求；承包人提供的文件的数量为：按基本要求；承包人提供的文件的形式为：纸正发包人审批承包人文件的期限：七上1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸.供建设单位、跟踪审计单位、代建单位与监理人等有关单位进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1 发包人和承包人应当在 天将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指 示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：；承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人

5、为：；监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：/_01.10.3 场交通关于场外交通和场交通的边界的约定：发包人根据施工需要，负责取得出入施工 现场所需的批准手续和全部权利，承包人应协助发包人办理修建场外道路以与其他基 础设施的手续；场外道路若因承包人原因造成损坏，承包人应负责与时修复并承担相 关费用。承包人负责修建、维修、养护和管理其他场临时道路与其它设施。建设单位、代建单位和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场临时道路与其它设施。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场道路和交通设施的约定：红线围施

6、工道路均由承包人负责修建、 若损坏应负责与时修复。承包人负责修建、维修、 养护和管理施工现场所需的其他场临时道路交通与其他设施。1.10.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承 包人承担。1.11 知识产权1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编 制的技术规以与反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得转给任何第三方。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著 作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的

7、使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承 担方式：由承包人自行承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：清标后投标报价的固定综合单价不 变，合同价格依据经监理、代建单位与建设单位审核，最终以审计单位审定的工程量 据实结算。允许调整合同价格的工程量偏差围：合同单价不因工程量的偏差而调整。2 .发包人2.2 发包人代表发包人

8、代表：姓名：；号：；职务：；联系：；电子信箱：；通信地址:发包人对发包人代表的授权围如下:02.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7天。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：工程开工前7日，组织现场水准点与坐标控制点交验，承包人自行安装水电表与相关设备。2.5 资金来源证明与支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/03 .承包人3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的容： 竣工图与竣工验收资料承包人需要提交的竣工资料套数：

9、四套一承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后28天。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质。(10)承包人应履行的其他义务：本施工地块红线围三通一平前期工作已完成、 局部存在零星工作容由承包人在投标报价中予以考虑。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：；号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权围如下0关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月不得少于25天 。承包人未提交劳动合同，以与没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：您以5000

10、0元人民币的处罚，并补齐手续与资料。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理与项目管理班子主 要成员（包括项目技术负责人、现场工程师、施工员、技术员、质量监督员和安全监 督员等）必须常驻施工现场，有事确需离开工地，必须书面向发包人代表与监理工程 师请假、否则、承包人应对自己的不当行为所造成的后果负责、项目经理每月请假超 过7天的、每超过一天发包人可处以承包人 6000元10000元的罚款、项目管理班子 主要成员每人每月请假超过 7天的，每超过一天发包人可处以承包人 4000元8000 元的罚款。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在施工阶段，未经代建单位同意，承包人不

11、得更换项目经理和项目管理班子主要成员；承包人擅自更换项目经理时， 将承担50000元/次的违约罚款。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视同擅自更换项目经理，违约责任同3.2.3条款=3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构与施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7天。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承担6000元/人次的违约罚款。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须征得代建单位同意。3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换项目部其他人员时，将承担 6000元/人次的罚款。承包

12、人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经代建单位同意，主要施工管理人员擅 自离开施工现场的，处以 1000元/人次的罚款。1.5 分包1.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：基础和主体工程。主体结构、关键性工作的围:1.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括：。_其他关于分包的约定：。1.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同 价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。1.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程与工程相关的材料、工程设备的起始时间：1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管

13、工程与工程相关的材料、工程设备， 直到颁发工程接U证书之日止。2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、 材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或） 延误的工期。3）对合同分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包 人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的、 由承包人负责修复或更换、 并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1.7 履约担保承包人是否提供履约担保：提他承包人提供履约担保的形式、金额与期限的：合同签订后 10日.承包人需提供 合同金额10%勺无条件履约保函。工程竣工验收合格后十个工作日退还履约保函。4 .监理人4.1 监理

14、人的一般规定关于监理人的监理容:关于监理人的监理权限:关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：04.2 监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业书号：；联系：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项 进行确定：(1)；(2);(3)。5 . 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量必须达到(建筑工程施工质量验收统一标准)有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100%;工程一次交验合格率必须达到100%。若因承包人原因导致工程质量未达

15、到合格标准，则承包人承担合同价款1%的违约处罚，并负责整改直至达到合格标准。关于工程奖项的约定：确保黄鹤杯，争创楚天杯。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经监理和代建单位 代表批准，承包人所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖，当承包人施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，承包人必须提前24小时书面通知监理和代建单位代表， 通知包括隐蔽的容、地点、申请验收的时间，由监理组织有关人员对该部分工程进行 检验，检验合格后，再报请代建单位、建设单位进行隐蔽验收。监理人不能按时进行检查时，应提前 12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24 小时。6 .安

16、全文明施工与环境保护6.1 安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标与相应事项的约定：1 ）杜绝重伤死亡事故：轻伤负伤率小于1.5%; 2）杜绝重大机械事故；3）杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故；4）杜绝火灾事故；5）控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民.不影响办公和会议；6）达到文明工地评定标准.不影响甲方市级文明工地评定。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：在需耍的时间和地点，或根据建设行政管理部 门的要求、承包人应自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警示信号、以与对工程进行保护或为公众提供安全和方便。 承包人对施工场地发生的盗窃、打架斗殴等事件 承担全部责任

17、。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天提交。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：本工程文明施工管理目标要求达到市级（含黄鹤杯） 以上文明施工（环境保护）优良工地标准，未达到上述目标要求时按合同价的0.5%处罚。承包人应严格遵守安全文明施工管理规定，确保安全文明施工措施的投入，如 果经政府相关部门验收安全文明施工达不到合格标准或不按照安全文明施工要求配置相应的安全文明施工设施， 发包人有权对承包人扣除其安全文明施工费用。施工期间发生的一切安全事故均由承包人承担责任和费用。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：（1）工程开工时，按安全防护、文明施工措施费用的

18、80%H寸。（2）单项工程施工至结构封顶或完成三分 之二施工量时，经分期检查核实，一直保持安全防护、文明施工合格标准的，按安全 防护、文明施工措施费用的10%支付，未达到合格标准的不予支付。（3）工程竣工 后，经检查核实，施工期间一直保持安全防护、文明施工合格标准的，将工程竣工结 算审定的安全防护、文明施工措施费用的余额全部支付；否则，不予支付。7 .工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他容：_L。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在工程开工 14天前，承包人向发包 人与监理提交符合工程实际情况的施工组织设计

19、和工程讲度计划， 详细说明整个工程 的总讲度计划、劳动力计划、机械设备讲场计划、材料计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素与相应的措施等，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督； 在每月22日前提供当月进度统计报表和下月进度计划表，在施工过程中，因承包人的原因导致工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，采取改进措施额外产生的费用由承包人承担。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人应按协议条款约定的时间（7天）予以批准或提出修改意见，逾期不批复

20、，可视为 该施工组织设计和进度计划已经批准。7.2 施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：3天。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天o关于发包人应完成的其他开工准备工作与期限：开工前 7天 。关于承包人应完成的其他开工准备工作与期限：以监理人的通知为准。7.3.2 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天发出人工通知的、承包人有权提出价格调整（索赔）要求，或者解除合同 。7.4 测量放线7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点与其书面资

21、料的期限：开工前7天。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：1.经监理人、代建代表、发包人确认的工程量变化和设计变更；2. 一周，非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超过8小时；3.不可抗力；4合同中约定监理人、项管代表、发包人同意给予 顺延的其它情况。承包人在以上情况发生后 7天，就延误的容和因此发生的经济支出向监理人和代 建单位提出报告，监理人和代建单位在收到报告后 7天予以确认、答复，逾期不予答 复，承包方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承担违约责任。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承

22、包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 本工程每延误一天 赔偿违约金人民币5万元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：延期违约赔偿金最高限额 为合同价的5%7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/07.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：(1)市50年一遇的暴风雨、雪天气：(2) J_7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/08.6样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名

23、称、规格、数量要求：1）对所有合同规定的由承包人自主采购的材料或设备，采购前承包人应将供应商的相关资料报送监理工程师和代建单位审查，当监理工程师或代建单位认为有必要对供应商进行实地考察时，承包人应提供必要的协助与相关考察费用：2）所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理工程师提交生产 厂商出具的生产许可证、质量合格证和检验报告、以证明该材料或设备质量符合本合 同或技术规的规定。在质量和性能均应符合国家标准和设计要求， 并经发包方委托的 监理工程师验收合格后方能进场、 供货还必须满足施工进度要求、 否则发包人有权自 行采购。3）承包人应按监理工程师和发包人的指令随时配合对施工现场材料

24、或设备的检验，并应为监理工程师对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理工程师的耍求提供材料样品，材料应按先送检通过、后采用的原 则讲行使用。4）钢材使用武钢、鄂钢、首钢或同档次的产品、单位工程使用钢材品牌不得多于两个。5）对于附件2甲控材料设备一览表中的材料（设备），采购前承包人必须提 前2个月按照招标时推荐的品牌、规格将材料（设备）的产地、品牌、名称、规格、 型号、质量等级、价格与厂家联系方式报发包人，经发包人确认并签发材料采购确 认单后方可采购。8.8施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定： 已包含在合同价

25、中。9.试验与检验9.1 试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所： 要求承包人在施工组织设计中明确， 在开工前报 监理人认可。施工现场需要配备的试验设备： 要求承包人在施工组织设计中明确、 在开工前报 监理人认可。施工现场需要具备的其他试验条件：如有、承包人、发包人双方再约定。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：如有.承包人、发包人双方再约定 。10.变更10.1变更的围关于变更的围的约定：合同履行过程中发生以下情形的、应按照本条约定进行变（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作（分包项目除外）；（3） 改变合同中任何工作的质量标

26、准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。10.4 变更估价1 0.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：工程量按实际发生量计量。工程量增减不影响合同单价（即为单价包干），除非合同另有约定。增加部分工程量的项目单价：2 ）当合同单价（中标单价）中已有适用于或类似于变更工程的价格，按合同已 有的价格对设计变更部分的造价进行计价。3 ） 合同单价（中标单价）中无类似的项目单价、按以下方式计取；合同单价（投标单价）中没有的项目单价，承包人按照投标报价的编制方法算出 该项目的综合单价、报发包人、监理、审计审核后确定。套用2013版省房屋建筑与装饰工程消耗

27、量定额与基价表、省通用安 装工程消耗量定额与单位估价表、省建设工程公共专业消耗量定额与估价表（十石方地某处理桩某础预拌砂浆）、省施工机械台班费用比额的相应子目。4 计费基数执行2013版省建筑安装工程费用定额，不计取利润。10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方 法和金额为：/。1.7 7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11:暂估价一览表。1.7.1 1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。1.7.2 2

28、不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：如有，双方协商确定。1.8 8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用、 发包人的要求通过代建单位代表和监理人发出，暂列金额的使用发包人必须同意并全过程 参与。11 .价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 承包人应充分考虑合同执行期间因材料 （除钢材、电缆、水泥、商品碎）上涨、影响成本的情形与法律、法规变更等任何有可 能引起施工成本增加的风险、合同价款不会

29、因此而调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以与基本价格指数与其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。(2)关于基准价格的约定：以投标当月建设工程价格信息为基准价格。专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时、其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同

30、条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10 %时，材料单价涨 幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分 据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过10 %时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：1_012 .合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式义1、单价合同。综合单价包含的风险围：除钢材、电缆、水泥、商品舲价格调整外的一切风险。风险费用的计算方法：/风险围以外合同价格的调整方法：!2、总价合同。总价包含的风险围：/风险费用的计算方法：/风

31、险围以外合同价格的调整方法：/3、其他价格方式：/12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：不支付预付款。预付款支付期限：J。预付款扣回的方式：/012.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：1。预付款担保的形式为：J。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：（1）建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013 ； 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；（3）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；（4）招标文件、工程量清单与其补充通知、答疑纪要；（5）建设工程设计文件与相关资料：（6）施工现场情况、工程特点与拟定的投标施工组织

32、设计或施工方案：（7）与建设项目相关的标准、规等技术资料：（8）市场价 格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；（9）其它的相关资料。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：承包人应于每月 25日前，向监理工程师提交已完工程量的报告。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：1 ）双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：按 月进度支付工程款。a、承包人应于每月25日前，向监理工程师提交已完工程量的报告。监理工程师 收到报告后7天按设计施工图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。 承包人收到通知后不参加计 量，计量结果有

33、效，作为工程进度款支付的依据。支付比例为该阶段已完合格工程量 的70% （不含安全文明施工费，安全文明施工费依据本合同专用条款6.1.6约定专款专用）。b、竣工验收合格并完成审计工作十日支付至结算总价的95%（按财政资金到位情况进行支付）；2）工程施工过程中出现的单项重大设计变更与单项签证增加的费用超过100万的随当期进度款同期支付。未达到此标准的设计变更与签证不作为工程进度款的支付 依据，待工程竣工验收完成，结算审计结论下达后予以支付。3）工程全部完工，经监理人、代建单位和建设单位预验收合格后，支付至已完工程量的85%4）工程全部完工后.经发包人与相关主管检测部门验收合格后.按审计报告与竣工

34、资料（竣工资料捌套，其市城建档案馆的，需出具市城建档案馆的合格收条，和工程款相应税务发票）付至结算总价的 95% :5）结算价的5%1款作为保修金、单体工程交付使用满两年后、返还结算金额的2.5%;单体工程交付使用满三年后，返还结算金额的1.5%;单体工程交付使用满四年 后，返还结算金额的0.5%;单体工程交付使用满五年，并且所有事项进行完毕后，无 任何质量问题，支付剩余保修金。保修期间发生的应由承包人承担的与质量有关的罚 款和其他应扣费用应在支付保修金时一并扣除。保修期自单项建筑工程竣工验收或交付使用之日起计算。6)在支付预付款时承包人提供相关保险单复印件，原件备查。12.3.4 总价合同的

35、计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4项总价合同的计量约定进行计量：/。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：1。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定： 按月进度计价、次月支付工程款。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3 进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：/。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：1 o(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ Q12.4.4 进度款审核和支付(1)监理人审查并报

36、送发包人的期限：收到付款申请单后2天。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到审计确认的付款申请单后3个工作日。(2)发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后7个工作日o发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ Q12.4.6 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/13 .验收和工程试车13.4 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.5 竣工验收13.2.2 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组

37、织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天完成工程的移发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车容：/013.3.2 负荷试车费用由承包方承担;13.3.3 联动试车费用由承包方承担。13.3.4 投料试车关于投料试车相关事项的约定：/013.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。14 .竣工结算14.1 竣工结算申请承

38、包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天。竣工结算申请单应包括的容：(1)竣工结算报送价格：(2)发包人已支付承包 人的款项；(3)应扣留的质量保证金；(4)发包人应支付承包人的合同价款。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：监理工程师在收到承包人递交的竣工结算报告与完整的2g算资料后30天进行核实后由代建单位详细复核，由本项目跟踪审计咨询公司进行审查，审计咨询公司在收到监理认可的工程结算书后90天审查完毕，给予审查意见，审查意见经发包人与承包人认可后，出具工程造价咨询审查报告，三方(发包人、承包人、审计单位)确认的审计结果作为最终结算的依据。发包人完成竣工付款的期限

39、：三方确认的审计结果出具后 30天o关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 伍份。承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 7天o14.4.2 最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清证书14天o(2)发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书 7天 。15 .缺陷责任期与保修15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：2年(自单位工程验收合格之日起算)。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留最终审计结果的5

40、%15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(2)种方式:(1)质量保证金保函，保证金额为：/;15.3.2 _5里 的竣工结算审计工程价款；(3)其他方式：/。15.3.3 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括 预付款的支付、扣回以与价格调整的金额；(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；(3)其他扣留方式：。关于质量保证金的补充约定：_/。15.4 保修15.4.1 保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发包人可

41、以口头通知承包人并在口头i知后48小时书面确认，承包人应在48小时期限到达工程现场并修复缺陷或 损坏；紧急情况必须于12小时到达。若承包人未按约定时间达到现场并修复缺陷或 损坏，则发包人有权自行或委托第三方讲行修复缺陷或损坏，因此产牛的维修费用或损失经跟踪审计咨询公司确认后、 发包人有权在未经承包人同意的情况下自行从结算 款或质量保证金中扣除该修复缺陷或损坏所产生的费用。16 .违约16.4 发包人违约16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形：L016.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7天下达开工通知的违约责任：/。

42、(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。(3)发包人违反第10.1款变更的围第(2)项约定，自行实施被取消的工作 或转由他人实施的违约责任：/。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：L。(6)发包人无正当理由没有在约定期限发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：1。(7)其他：J。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项发包人违约的情形约定暂停施工满28天后发包人仍不纠 正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包

43、人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）在工程施工期间，承包人应与时整理和安排机械、 材料、工具、垃圾等，工程施工中每个楼层的多余材料、垃圾严禁从高空直接向下抛 物。否则每发现一次，承包人向发包人支付违约金2000元/次。（2）在工程施工过程中或工程移交一年，由于承包人责任出现工程质量缺陷、安全文明事故等社会不良影响，承包人向发包人支付违约金人民币2-10万元；受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报批评，每曝光一次或被政府有关部门通报批评一次，承包人向发包人支付违名金人民币10万元。（3）工序验收严格按照“三检制”和“上道工序验收

44、不合格严禁进入下道工序”的原则实施，如发现违反上述原则，发包人有权对承包人 罚款2001000元/次。分部分项工程达到隐蔽条件，承包人自检合格后，须在验收 前24小时通知发包人和监理，并提供有关自检合格资料，经发包人、监理验收合格 并签字后方可进行隐蔽。若发现承包人在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任 何改动，应重新进行验收；重要的工程隐蔽验收应通知质量监督和设计单位共同参加 验收：若承包人同一分项工程验收两次仍不合格、则以后每增加一次验收、承包人向 发包人支付违约金 2000元。如出现未经验收就强行进行隐蔽施工、承包人向发包人 支付10万元/每次的违约金，并且发包人有权暂停支付该部分进度

45、款，直至发包人确认该部分工程合格为止.并通报相关部门.由此延误的的工期由承包人负责。16.2.2 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：L016.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/o发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承 包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： /。17 .不可抗力17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形：.地区 发生7级以上的地震；.地区持续1天10级以上的大风；.地区持续降水24 小时且降雨量为210 mnZ上；.地区39摄氏度以上并持续3天的高温

46、天气；. 其它：政府部门发文禁止施工的情况。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天完成款项的支付。18 .保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：承包人必须为所有进入现场的职工办理意外伤害保险 和工伤保险.并为施工场地承包人的自有人员牛命财产与施工机械设备办理保险.支付保险费用。承包人按施工安全规采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故， 均由承包人承担责任、并依法进行经济赔偿。关于其他保险的约定:承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7 通知义务关于变更保

47、险合同时的通知义务的约定：如有，双方协商。20.争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/_020.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： /。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：1。其他事项的约定：。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/ Q20.4 仲裁或诉讼因合同与合同有关事项发生的争议，按下列第 g种方式解决：(1)向仲裁委员会申请仲裁；(2)向人民法院起诉。补充条款：1 .工程总承包服务具体容：1.1 根据合同条款和工程需要、发包人有权对部分工程和设备、材料进行发包、发包人要求承包人甩项的，承

48、包人必须服从且不得提出索赔要求。1.2 承包人对幕墙、雨棚、精装修、门窗、消防工程、电梯、空调、锅炉等工程承担管理职责并提供配合服务，如不按要求容提供配合或配合不与时， 承担违约责任与由此影响该分包工程施工的责任。承包人提供配合容如下；(1)承包人在开工后30天提交发包人分包工程的进退场时间，经发包人、监理确认后执行，否则，由此造成的责任由承包人承担；(2)在分包工程施工前，按发包人与分包人的要求，完成有关土建项目施工，并与分包人核对清楚各分包图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，否则由此造成的损失，由承包人承担。(3)施工用水、用电供应(施工用水应接至施工现场，每层至少有二个能满

49、足分包人施工要求的配电箱，水、电费由分包人承担)；(4)在分包工程施工前，按发包人与分包人的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；(5)电梯配合工作还包括要求提供充足、稳定电源到楼层接驳口、清理井道。分包人进场前完成机房全部土建工作、提供建筑基准线；(6)在电梯与强、弱电竖井开始安装前，在每个电梯门与强、弱电竖井的门口处，应考虑临时防水措施.防止水侵入电梯井道与强、弱电竖井.否则.造成的损失由承包人负责；(7)督促清理分包工程施工现场；(8)分包工程竣工后，分包人负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成的损失由分包人负责；(9)提供分包工程施工其他便利条件：(10)发

50、包人分包单位进场后，承包人负责对其现场和文明施工、安全施工进行 管理。(11)承包人负责协调分包人的日常工作， 按月提供对各分包工程的进度要求和 提供必要的测量定位。(12)承包人应协助协调材料设备进场、提供堆放、保护条件与分包人办公和生活、加工场地等，并须在现场具备分包人施工的前提下，提前 15天书面通知发包人 安排分包人进场。否则由于分包人延误进场施工所导致的工期延误由承包人承担。(13)承包人应提供现场现有的垂直运输、脚手架供分包人使用，分包人的施工 进度应与承包人同步。承包人如必须拆除应报发包人和监理人批准。承包人的脚手架、 垂直运输设备、临时水电管线等必须待分包人承包的工程施工完成后

51、或分包人施工无 须利用时，才能拆除，否则视为承包人违约。(14)承包人应按施工图、图纸会审、设计变更与有关规等完成全部分包工程的 预留预埋，并保证预埋管线疏通，线管必须穿铁丝。(15)在交叉施工过程中，承包人与分包人分别负责对所施工工程的成品采取保 护措施，竣工验收前如成品遭到破坏，责任由承包人与分包人各自承担。(16)发包人供应材料运抵现场后由承包人办理签收、卸货与入库、并负责材料 的保管、二次搬运与施工。2.工程总承包服务费用2.1 承包人有义务协助发包人对分包人进行现场协调管理。现场管理费指施工过 程中.承包人对分包工程实施管理而发牛的费用.包括对分包工程的讲度安排、施工 现场管理协调、

52、竣工资料的汇总整理等。配合费指施工过程中，分包人使用承包人的 现有设施所需支付的费用，该费用包括分包人使用承包人现有的临时道路、场地、脚 手架、垂直运输设备，提供临时水电管线接驳口，但分包人的水电费用由分包人自己承担。2.2 承包人按如下费率向分包人收取总承包服务(现场管理和协调)费用：(1)暂估价工程与发包人分包专业工程分包合同结算总价的2%(2)暂估价设备、材料与发包人供应设备、材料安装结算总价(不含设备、材料价)的2%若承包人不按发包人与监理工程师的要求提供现场管理与配合， 发包人有权扣减相应 的总承包服务费用，并按暂估价工程或发包人分包专业工程总合同价款的 1%进行处 罚。附件1:承包

53、人承揽工程项目一览表附件2:甲控材料设备一览表附件3:工程质量保修书附件4:主要建设工程文件目录附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表附件6:承包人主要施工管理人员表附件7:分包人主要施工管理人员表附件8:履约担保格式附件9:预付款担保格式附件10:支付担保格式附件11:暂估价一览表附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构形式层数生产能力设备安装容合同价格（元）开工日期竣工日期36 / 52甲控材料设备一览表序号类别品牌（生产厂家）备注1墙、地石专马可波罗、东鹏、诺贝尔2花岗石、石进口石材3涂料多乐士、立邦、华润4电缆二厂、联创、红旗5配电箱ABB施耐德6消

54、防设备海湾、泰和安、国泰怡安7灯具、开关面板欧普、照明8防火阀、调节阀、止回阀华厦、上虞9阀门亚拉、冠龙、丹佛斯10洁具浪鲸、惠达11灭火器海湾、齐盛12卡箍、弯头、三通亿佰通、东升、石丰13钢塑复合管中塑、业联、金牛14防排烟设备上虞、风神、武鼓15空调机组麦克维尔、约克16水泵格兰富、日立、海斯特工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据中华人民国建筑法和建设工程质量管理条例，经协 商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修围和容承包人在质量保修期，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、

55、有防水要求的卫 生问、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装 和装修工程，以与双方约定的其他项目。具体保修的容，双方约定如下：、质量保修期根据建设工程质量管理条例与有关规定，工程的质量保修期如下：1 .地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2 .屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防渗为 53 .装修工程为 2 年；4 .电气管线、给排水管道、设备安装工程为 上年；5 .供热与供冷系统为一2个采暖期、供冷期；6 .住宅小区的给排水设施、道路等配套工程为 一2年；其他项目1年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工

56、程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。 单位工程先于 全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1 .属于保修围、容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天派人保修。承包人不在约定期限派人保修的，发包人可以委托他人修理。2 .发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场 抢修。3 .对于涉与结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防措施，并由原设计人或 者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实

57、施保修。4 .质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：0工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件4:主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表厅p机械或设备名称规格型号数量制造年份额定功率(kW)生产能力备注承包人主要施工管理人员表名称职务职称主要资历、经验与承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件7:分包人主要施工管理人员表名称职务职称主要资历、经验与承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理