工程索赔概念内容案例分析

《工程索赔概念内容案例分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程索赔概念内容案例分析（10页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、工程索赔概念内容案例分析指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况 造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1、某工程施工单位在吊装屋架时，由于施工单位原因，一榀屋架掉落，建 设单位要求对该屋架检测，经检测该屋架仍可使用，请问发生的检测费应由谁承 担?:建设部发布的建设工程施工合同（示范文本）中关于安全施工的内容有如下条款：“承包人按工程质量、安全及消防管理有关规定组织施工，米取严格的安全防护措施，承担由于自身的安全措施不力造成事故的责任和因此发生的 费用。”因此，如果屋架损坏，进行修复或重新购置及由此发生的其它费用由承包人 承担。而如果要对掉落的屋架

2、进行使用，则对其进行的检测是必要和必须的，因为 此时该产品有可能已成为不合格产品。 而建设工程施工合同（示范文本）中关 于材料设备供应有如下条款：“承包人根据专用条款的约定及设计和有关标准要 求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。”此时，对屋架进行的质量 检测应被视为承包人对其采购的材料设备提供产品合格证明的一种行为（或措因此，现场工程师有权对工程材料提出检验，如合格则二次发生的检验费 应由业主承担，如不合格则由承包方承担。但是从该案例看，施工方存在重大失 误，导致屋架存在质量隐患，工程师有权对该构件提出二次检验， 发生的检验费 不论合格与否都应由承包方承担，承办单位不能进行索赔。2、

3、工程是一个厂区60万平方场地平整项目，当时按邀请招标，无设计图无 具体工程量，采用清单计价单价包干承包，并订立了施工合同。问题：我方施工合同仅提出单价包干，单价固定，工程量不定，但无包干范 围说明，未提措施费税金等项目（明显与当地省建设厅的文件要求不符）。且当时 投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干， 因为没具体工程量所以没做 措施费税金，现建设单位要求按单价包干结算无税费， 我方要求税费，涉及金额 XXX万元。我方考虑中解决办法：A:参照相关清单计价规范及我方投标文件提出增加 税费是否可行B:参照相关索赔规范的做法，对甲方提出的结算书提出异议，双方协商，如无效则争取当地造价咨询公司出

4、具书面鉴定报告，是否可行 ？答：施工方投标文件提出增加税费不可行， 因为既然“当时投标文件所列的 清单单价为人机材管理费税金包干”就说明单价是完全单价，是取完税的单价， 所以没有调整的可能，即使找造价咨询公司，也要遵从合同约定。如双方协商不成,也可按合同条款约定的方法提请调解，也可向有关仲裁机构申请仲裁或向人 民法院起诉3、本单位是公路施工企业，在投标时有一个圆管涵投标图只有数量没有图纸 我单位按常规圆管涵报价，后中标进场施工后发现施工图的圆管涵是非规则圆管 涵，厂家需要完全重新定做，其单价远远高于我们的中标价，致使我单位蒙受损失 这种情况下可以向业主索赔吧，索赔的依据是什么呢？业主可能会说标

5、前答疑时 为什么没有提出来，或者当时投标时故意搞得不平衡报价，怎么回应呢？答：可以索赔，属于业主应承担的风险，应当给予施工方工期顺延和费用补 偿.索赔依据：发包方没有图纸，招标文件也未说明是“非规则圆管涵”，而标 前答疑时未提出是回为没有发现，不平衡报价要有证据证明。4、简单的说就是某项工作A根据计划应在开始实施，但是由于承包商的原因导致开工时间延迟了 30天，即日才开始开工，但是由 日开始，因为业主方临时供电不及时导致现场停工20天，也就是说即使承包方解决了问题，由于业主不能及时供电，承包方也无法施工，作为业主方 向承包商索赔工期应该是多少天？答：索赔30天。前一件事情的延误时间与后一件事情

6、的延误时间有重叠的 话，以前一件事情结束的时间为准。5、原投标施工图采用现场搅拌混凝土，现由于规划调整场地限制无法采用 现场搅拌混凝土故改用商品混凝土，可否进行索赔。监理意见为：情况属实答：可以索赔。索赔依据：因规划调整场地限制而引起施工条件的变化，属于有经验的承包商也无法预料的风险，此风险应由业主承担。6现有一改造工程，合同上第一部分的协议书第三条、合同工期的约定如下：开工日期：06.9.23（暂定，以监理批准的开工日期为准）竣工日期：06.11.22（暂定，以监理批准的开工日期为准）合同工期总日为60天。在合同的补充条款上说明：中标价的 2%乍为工期保证金，每推迟一天罚扣 2000元，超过

7、10天加倍罚金，直至扣完工期保证金。工程实际动土开挖并经建设单位同意确定为 日为开工日期，如果照 此合同日历天数来约定就应该必须在 为竣工日期，也就是60天的工期。 但是在11.5后开工后的期间一直由于地方农民由于场地原因阻工，造成工程时 断时续，当地场地的原因完全是由于建设单位与当地村民的场地租金赔付不到位 引起的，所以工程至今日1.16都未竣工，以及要到5月份方可结束。关键在于 合同工期的60天究竟如何算的，如果施工单位在 5月份竣工，那么施工单位是 不是就属于违约情况，当然由于地方农民阻工可以进行向甲方进行索赔停工费 用，由于工程较小，如真正严格起来，索赔的费用还满足不了违约工期的罚金呢

8、。 如果5月份竣工，按照合同工期60天施工单位究竟属不属于违约，如果是这种情 况，为了以后的谈判或者诉讼作为施工方及甲方现在该分别如何处理呢答：这是一个典型的索赔案例，属于业主承担的风险。收集索赔证据，对工 期与相应的费用进行分析与计算，在索赔规定的时限内上报相关的索赔文件后， 才能形成有效的索赔。注意此案例中除事件本身的损失，关键还要计算由此事件 引起对工程施工工期、人员窝工、机械闲置等的影响。施工单位应连续提出索赔 意向书、索赔报告，不光要索赔工期同时也可以索赔费用。7、在政府采购询价招标中，采用工程量清单完全费用价报价，业主提供工 程分部分项清单及内容，但外墙施工内容当中没不含外脚手架费

9、用，但未提供措 施费用清单。试问施工方在结算中是否应该对脚手架费用进行索赔。答：施工方在结算中不能对脚手架费用进行索赔，工程量清单完全费用价报 价.包含措施费用.措施费用应是在投标中由投标方自行报价的，未列出视为放 弃。8、我现在手头一个全过程跟踪审计，也是我遇到的第一个跟踪审计，施工方进场后完成了第一个区（本工程分了好几个区）的基础土方及地梁工程，第二个区 刚开挖了几个基坑，（流水作业：第一个区一直在施工）由于地质情况比较差，方 案改为大开挖，第二区就暂停施工。当时暂停施工也是甲方口头要求的， 后来也 一直没有补充书面材料，一个星期过后，施工方提出索赔，一天39136元/天，费用包括1、管理

10、人员工资5600元，办公费1000元/天，2、设备租赁费（塔机、 钢筋机械、挖土机、装载机等）7370元/天，3、周转材料租赁费5705元/天，4、 工人误工费466人计18640元/天，5、履约保证金及民工保证金占用费：821元 /天，然后是后面附了一大堆资料，我拿到之后认真的分析过后问过许多同事,各种说法不一，有的说都不认，有的说只认管理费，有的说工人工资40元高了 （清单投标时是普工是25元/天，技工是31.9元/天）。综上所述，要如何来处理这个索赔才是合理而又合法的呢？答：关于本案例发生的索赔，应该首先确定是否发生工期推迟，查看施工进 度控制网络计划，如果暂停的施工部位为关键线路，则可

11、以进行索赔 （工期、费 用），如果处在非关键线路并且再不影响其他后续工序的情况下则不得进行索赔 ； 处在非关键线路上但是该工作的最迟完成时间大于后续工作的最早开始时间， 也 可以向业主提出索赔，只能索赔影响后续工作的推迟时间。根据该案的情况，从反映的时效看，如果经计算进度发生索赔，施工单位可 按下列程序以书面形式向建设单位索赔：（1）索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和 （或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到施工单位送交的索 赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理 由和证据;

12、（4）工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该顶索赔已经认可；（5）当该索赔事件持 续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。该案例中的费用索赔：1.人工误工费应按（清单投标时是普工是25元/天,技工是31.9元/天）来计算;2.设备费应根据投标文件、实际情况确定，如果是租赁按租赁单价索赔，如自有则按机械折旧费索赔；3.履约保证金及民工保证金占 用费只能按当时的利率计取利息。9、工程上经常遇到由于甲方供应图纸、设备、场地交付等其它的时间推迟而导致工期延误甚至产生误工

13、费用，按照索赔程序，一般施工方应先报索赔意向 书而后打索赔报告，不过实际在工程施工中，一般由于施工方为了以后工程的顺 利不至于直接打索赔意向书和索赔报告， 而且索赔从理论上讲就是比较严重和严 肃的问题了，所以一般只打签证单（工期、费用签证确认单）来代替索赔报告，从 正规法律意义讲那么这个签证单能否作为工期延误、误工费用的依据，我个人觉得不应该作为依据，要是这样的话，那就不叫索赔了。但是在实际施工中我发现 审计也认可这个签证单，只要有监理方、建设方签证就可以。答：签证确认单就是索赔的一种简易程序，只要双方认可，不必拘泥于形式。10、 某工程是路基、桥涵、路面的综合标，原合同工期到 2007年8月

14、，因 拆迁问题困扰，目前部分路基和小桥涵还未开工，现在业主提出要求 2006年底 交工。这种建设单位单方面随意提前（或压缩）工期的现象较为普遍，作为施工单位 可索赔哪些费用？答：可以索赔，遵照合同工期，应索赔赶工措施而增加的费用支出。11、一个项目如果只在合同和业主的要求下开工， 业主和驻地监理没有发出开工令，且没有施工许可证的情况下，承包人是否可以提出索赔？依据是什么？请指教!（例：某个工程没有开工报告，在代建管理单位的要求下开工，没有规划 许可证，所以没有施工许可证，也一样开工。业主是市政园林局）答：施工单位不可以提出索赔，施工许可证是建设单位义务，相应法律责任 和行政责任由建设单位承担，

15、施工无权行使行政监察权，更无谋取索赔利益的法 律依据。12、有一次操场施工工程中，本来要有一层冷底子油，但是在设计图纸上没 有标志出来，结果承包商就以报价时没有考虑这个为由提出要业主支付这部分成 本。但是在一般的设计规范中都规定了进行沥青铺设时必须要涂这层冷底子油， 属于专业施工人员可以判别出的设计失误，所以业主以此为由拒绝承包商的索赔。答：业主拒绝承包商的索赔要求合理.设计图纸上没有标志出来，这是有经 验的承包商预先能够估计的因素，不予索赔.13、桩基础工程施工：因甲方施工图纸和桩提供不及时， 致使施工方施工机 械停滞、工人待工。现施工方已向甲方提出工期索赔和费用索赔，并附计算书：1.折旧年

16、限为10年，机械购置费325万，折合机械停滞费为890元/天。2.人 工的窝工损失按日工资标准计算。试问：施工方的如此计算方法是否合理 ？最好 能说下人工费和机械停滞费的正确计算方法 ？并附带相关依据或者规范规则。答：施工方的计算方法机械费合理，人工的窝工损失计算不对。索赔人工时：增加工作内容的人工按照计日工费计算， 而停工损失费和工作 效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费计算的标准双方应在合同中约定。设备费可按机械台班费、机械折旧费，设备租赁费等几种形式。当工作内增 加引起的设备费索赔时，设备费按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔 时，当施工机械属于方式企业自有时， 按机械折旧费计算。

17、当施工机械是施工企 业从外部租赁时，按设备租赁费计算。14、请教：甲乙签订固定总价合同后，因甲方原因延误开工六个月，在此期间及以后的各月，钢材、水泥价格有较大波动，请问乙方提出索赔时，针对钢材、 水泥部分，甲方应给予补偿的钢材、水泥的数量及价差应如何确定（定额计价）?是全部数量？还是前六个月的用量？还是最后六个月的用量？价差补偿应是各月平 均还是其他方式？答：应当是全部数量，按计划采购期的造价信息价与实际延期六个月的造价 信息价之差进行补偿。15、某建设工程，工期拖延5个月，按合同约定工期每拖延一天，扣罚 3 万元，这拖延的原因有业主因拆迁问题不能提供现场的因素， 但承包商在整个施 工期没有提出过任何工期顺延的请求， 没有及时提出索赔，结算时，审计以工期 落后5个月扣罚承包商450万元，这种做法合理否？答：根据合同法和合同文本的有关规定，建设工程合同应当采用书面形式，索赔事件发生后，索赔的提出应当及时，索赔的处理也应当及时。索赔事件发生28内，向工程师发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后 28天内，向工程师提 出发出索赔报告及有关资料。审计以工期落后5个月扣罚承包商450万元，这种做法合理，这是由于施工 方未及时发出索赔意向通知和向工程师提出发出索赔报告及有关资料。文章来源：中顾法律网 （免费法律咨询，就上中顾法律网）