工程施工监理合同范本专业版

《工程施工监理合同范本专业版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工监理合同范本专业版（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、下载后自由修改工程施工监理合同合同协议CONTRACT TEMPLATE专业人员精心编制，内容完整清晰可直接套用工程施工监理合同范本专业版合同编号： 委托人：监理人： 根据中华人民共和国合同法、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、 有关技术标准； 经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件，经双方在平等、自愿、互利的 基础上，签订本合同，共同信守。一、工程概况：1、工程名称： 工程2、建设地点：3、工程规模及特征：4、工程总投资（人民币，下同） 万元。5、工期：年_月_日-年_月_日。二、监理依据1、国家标准建设工程监理规范 GB5031

2、92000。2、建设部工程建设监理规定（ 1995 年颁发）。3、水利部水利工程建设监理管理办法（ 1996 年颁发）4、施工合同、设计图纸及文件、招投标文件三、监理范围1、监理项目名称： 工_ 程2、监理方式：巡视监理3、监理项目投资： 万元。4、监理阶段：自 年_月日始，至 年月日止。止。（1）勘察阶段服务期限自 _年_月_日始，至_年_月_日止。（2）设计阶段服务期限自 _年_月_日始，至_年_月_日止。（3）保修阶段服务期限自 _年_月_日始，至_年_月_日（4）其他相关服务期限自 _年_月_日始，至_年_月_日止四、委托人的权利：1、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工

3、作人员的建议 或要求；2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告，监理工作报告和监理工作日记；5、委托人向监理机构免费提供的资料为：序号资料名称份数提供时间收回时间保存保密要求1设计图纸2招投标文件3 工程施工合同五、监理人的权利1、委托人赋予监理人如下权利：1）审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；（2）审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各 类文件；（3）核查并签发施工图纸；（4）签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签 发进场通知、复工

4、通知；2、审核和签发工程计量、付款凭证；3、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不 职称的现场工作人员；4、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增 加或更换施工设备；5、当委托人发生本合同约定的违约情形时，有权解除本合同。六、委托人的义务1、工程建设外部环境的协调工作。2、按照约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有 关本工程建设的资料。3、在本合同约定的时间内，就监理机构书面提交并要求做出决定的问题做 出书面决定，并及时送达监理机构， 超过约定时间， 监理机构可认为委托人对其 提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。4、与承包签

5、订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将 监理单位、总监理工程师通知承包人。6、按本同约定及时、足额支付监理服务酬金7、为监理机构指定具有检验、 试验资质的机构并承包检验、 试验相关费用8、维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅 自做出有悖于监理机构在合同授权范围内所做出的指示的决定； 未经监理机构签 字确认，不得支付工程款。9、为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投 保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。10、将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。11、未经监理人同意， 不得将监理人用于本工程监理服务的任

6、何文件直接或 间接用于其他工程建设之中。七、监理人的义务1、在约定的时间内组建监理机构（即 年_月_日- 年_月_日），并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托 人，将监理机构其及人员名单、 监理工程师和监理员的授权范围通知承包人； 实 施期间有变化的， 应当及时通知承包人。 更换总监理工程师和其他主要监理人员 应征得委托人同意。2、发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。3、核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工 质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安 全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。4、

7、监督、检查工程施工进度。5、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。6、按照施工作业程序，采取旁占、巡视，跟踪检测和平行检测等到方法实 施监理。7、及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场 记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。8、编制监理日志，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工 作报告和监理工作总结报告。9、按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。10、妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。 在本合同期限内合同终止后的一定期限内， 未征得委托人同意， 不是公开涉

8、及委 托人的专利、专有技术或其他需保密的资料， 不得泄漏与本合同业务有关的技术、 商务等秘密。八、监理服务酬金1、监理正常服务酬金 万元包干，工程量增减不予调整。1、第一次支付时间为进场签发开工令后 天内，支付合同监理费的%；2、第二次支付时间为完成合同工程量的 %，支付合同监理费的 %；3、在工程完工验收前，支付至合同监理费的 %，剩余的 %在完工验收后 天内全部支付。4、除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限 延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：1）由发托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理受到阻碍或延；（2

9、）在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和 内容以外的服务；（3）由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监 理业务的工作。（4）监理人完成附加服务应得到的酬金，按监理补充协议计取和支付。3、国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定 调整监理服务酬金。九、保密要求在本合同终止后 年内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。十、合同变更与终止1、因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人 原因致使本合同约定的服务范围、 内容、和服务形式发生较大变化时， 双方对监 理服务酬金计取、 监理服务期限

10、等有关合同条款应当充分协商， 签订监理补充协 议。2、当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要 求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后 28 天内未收到双方的答复，可 发出终止监理合同的通知， 本合同即行终止。 因解除合同遭受损失的， 除依法可 以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。3、在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗 力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。4、本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金的即终止一、违约责任1 、委托人未履行本合同规定的义务和责任，除向监理人支付违约金 元外，还应继续履行合同约定的义务和责

11、任。2、委托人未按本合同约定向监理支付服务酬金，除向监理人支付逾期付款 违约金 元外，还应继续履行合同约定的支付义务。3 、监理人未履行本合同约定的义务和责任，除向委托人支付违约金 元外，还应继续履行合同约定的义务和责任。十三、争议的解决1、争议调解机构为： 。2、仲裁机构为： 市劳动仲裁委员会。十四、其他条款1、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。2、在监理合同签订之日起 15 日内并已取得中标通知书 （或免标批文）之后， 由监理单位携带有关资料到建设工程所在地的质监站备案 。3、本合同书正本一式 份，具有同等法律效力，委托人执 份，监理人执份。委托人：法定代表人（

12、或授权代表人）： 单位地址：联系电话：电子信箱： 传真： 开户银行： 账号： 签订地点： 签订时间： 年 _月_日监理人： 法定代表人（或授权代表人）： 单位地址： 联系电话： 电子信箱： 传真： 开户银行： 账号： 签订地点： 签订时间： 年 _月_日.合同注意事项：合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！!签订合同时应注意以下事项：1要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复 印件。2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税，通常理

13、解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法 院。如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。