监理工程师考试建设工程合同管理全真习题及答案二

《监理工程师考试建设工程合同管理全真习题及答案二》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试建设工程合同管理全真习题及答案二（25页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师考试建设工程合同管理全真习题及答案监理工程师考试建设工程合同管理全真习题及答案二一、判断题1、转让是属于合同主体的变更。（）A、是B、否2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段（）A、是B、否3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）A、是B、否4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索 赔的权利。（）A、是B、否5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。（）A、是B、否6、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在U到中标函之后28天内，提供履约担保。（）A、是B、否7、

2、招标是要约，投标是承诺。（）A、是B、否8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 （）A、是B、否C、是D、否9、根据经济合同法的规定，经济合同不包括技术合同A、是B、否10、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更 换不称职的监理人员（）A、是B、否11、施工招标的招标广告属于要约（）A、是B、否12、根据经济合同法的规定，经济合同不包括技术合同A、是B、否13、招标是要约，投标是承诺。（）A、是B、否14、根据FIDIC条款的有关规定，计量一般用净值计量。A、是B、否28天内，提供履约担保。（）15、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之

3、后A、是B、否16、合同的变更和解除，不影响当事人要求赔偿损失的权利。A、是B、否17、索赔对业主不利（）A、是B、否18、清单上的数量是承包人实际完成的数量。（）A、是B、否19、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。（）A、是B、否20、代位权的行使以债权人怠于行使到期债权危害债权人的债权实现为要件。（）A、是B、否二、单项选择题来源：学易网1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施

4、，但该错误指令 导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人 （）。A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期来源 ：学易网C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（）。A、由业主负责B、由设

5、计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由 （）保管。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求（）给予补偿。A、监理人B、总监理工程师C、发包人D、发包人和监理人7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。A、业主B、监理工程师C、承包商D、分包商8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备， 应当由（）办理保险。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理人9、颁发接收证书之日即为（）。A、竣工日B、合同解除

6、日C、缺陷责任期结束日D、完工日10、设计招标应采用（）方式进行招标。A、公开B、邀请C、询价D、方案竞选11、能够作为保证人的为（）。A、法人的职能部门B、公司C、学校D、幼儿园12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货 200t,第二批供货100t,并约定了 逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方 （）。A、不必追究对方的违约责任B、按300t的数量计算违约金C、按100t的货款计算违约金D、按逾期15天的时间计算违约金13、承包人采购的材料，在使用前应（A、按工程师的要求进行检验B、由发包人负责检验C、检验费

7、由发包人承担D、不合格可使用14、承包人负责米购的材料和设备，应（）oA、发包人负责检验试验，费用发包人承担 B、发包人负责检验试验，费用承包人承担 C、承包人负责检验试验，费用承包人承担 D、承包人负责检验试验，费用发包人承担15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修， 其费用（）。A、由施工单位直接向设计单位索赔B、由设计单位全额承担C、由建设单位全额承担D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责16、建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括（）。A、增加合同中约定的工程量B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施C、改变承包人原计划的工作顺序和时间D、

8、更改工程有关部分的标高来源 ：学易网17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是（）。A、定金B、抵押C、质押D、留置18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间,增加的工作量应视为（）。A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、新的委托监理合同工作20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向 申请执行。A、行政管理机关B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会21、建设工

9、程勘察合同法律关系的客体是指（）。A、物B、智力成果C、行为D、财22、能够留置的财产仅限于（）。A、不动产B、动产C、专利权D、财产权23、在施工合同履行中， 发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任24、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由 （）。A、监理人自费收集B、向委托人付费索取C、向设计人付费索取D、委托人免费提供25、按照施工合同示范文本的规定，发包人的主

10、要工作有（）。A、保证施工噪音符合环保规定B、提供进度统计报表C、开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D、做好施工现场地下管线的保护()。26、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过A、14 天B、7天C、21 天D、28 天27、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前C、对方承诺要达要约人之前D、对方承诺生效之后28、施工中的费用索赔出现的原因是（）A、只限定事件引起的补偿B、只限定当事人违约而提出的赔偿C、非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D、不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿2

11、9、FIDIC施工合同条件规定，不可预见的物质条件，是指一个有经验的承包商至 （） 前不能合理预见的物质条件。A、基准日期B、提交投标书日期C、签订协议书日期D、现场考察日期30、下列关于解决合同争议的表述中，（）是正确的。A、对裁决结果不服，可向法院起诉B、争议双方均可单方面要求仲裁C、当事人不必经调解解决合同争议D、对法院一审判决不服，可申请仲裁31、发包人收到工程竣工报告后（）天内，组织专家验收组，制定验收方案。A、7B、14C、28D、5632、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B、工程

12、师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师33、在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后（）天内予以确认答复。A、3B、7C、14D、2834、依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。A、保证B、质押C、定金D、留置35、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A、签订来源：学易网B、登记C、履行D、主合同生效36、合同法规定的 抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权 （）。A、撤回合同B、撤销合同C、解除合同D、中止履行义务37、监理工程师通知

13、承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。A、监理工程师应推迟计量时间B、监理工程师单独计量无效C、监理工程师单独计量有效D、监理工程师可不必在计量38、在工程建设的过程中，（）是最为常用的一种担保方式。A、抵押B、留置C、保证D、定金39、发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间（）天后向发包人发出预付通知。A、5B、7C、14D、2840、按照施工合同的规定，从开工之日起至（）止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A、承包人提请竣工验收前自检合格日B、承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C、开始竣工检验日D、竣工验收合格工程师在

14、检验记录签字日41、下列合同不适用合同法的是 （）。A、买卖合同B、借款合同C、委托合同D、收养合同42、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后（）天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价变卖。A、7B、14C、28D、5643、表见代理的法律后果由（）承担。A、无权代理人 BR B、被代理人C、善意相对人D、合同担保人44、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（）。A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究

15、违约责任45、某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工， 导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在 5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验 收报告，5月10日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按 照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于 6月1日签署了同意移交工程的文件。应以（）的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A、2月1日至5月10日B、2月1日至5月25日C、2月10日至5月26日D、2月10日至6月1日46、设计招

16、标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有（）。A、合同条件B、投标须知C、工程量清单D、项目说明书47、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的基准日”是指（）。A、投标截止日B、风险事件发生日C、投标截止日前第 28天D、承包商接到中标通知书日48、业主指定的分包商，在施工中受到非自身原因造成损害时，他应向（）提交索赔报告。A、业主B、总承包商C、监理工程师D、业主或监理工程师49、合同履行的前提和依据是（）。A、有效的合同B、合同法C、诚实信用原则D、合同生效50、在合同权利义务终止的原因中，（）是最主要和最常见的原因。A、债务清偿B、合同解除C、免

17、除债务D、债务抵消51、采用FIDFIC合同条件的施工合同，计入合同总/介内的暂定金额使用权由（）控制。A、业主B、监理工程师C、总包商D、分包商52、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先 （）。A、由工程师对争议事项作出决定B、双方友好协商C、申请仲裁D、提起诉讼53、施工合同（示范文本）规定，合同变更价款不应（）。A、低于中标人报价单的竞争性水平B、按合同已有的价格变更合同价款C、参照类似的价格变更合同价款D、由承包人提出适当变更价格，经工程师确认后执行54、投标人在投标过程中出现 （）时，招标人可以没收投标保证金。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附

18、有招标人不能接受的条件C、购买招标文件后不递交投标文件D、拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正55、下列关于解决合同争议的表述中，（）是正确的。A、对裁决结果不服，可向法院起诉B、争议双方均可单方面要求仲裁C、当事人不必经调解解决合同争议D、对法院一审判决不服，可申请仲裁56、依据合同法，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由 （）。A、履行义务一方负担来源：学易网B、债权人一方负担C、债权人、债务人平均分担D、由监理工程师裁定57、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。A、3个月B、6个月C、1年D、2年58、下列关于合同履行中的债权转让和

19、债务转移的说法不正确的是（）。A、是合同当事人双方基于合同内的约定B、债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债C、合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D、合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变59、依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。A、保证B、质押C、定金D、留置60、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议61、驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。A、业主B、监理工程师C、承包商D、分包

20、商62、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指（）。A、投标截止日B、风险事件发生日C、投标截止日前第 28天D、承包商接到中标通知书日63、设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金估算设计费的（）。A、15%B、20%C、25%D、30%64、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。A、发包人追加合同价款，相应顺延工期B、发包人追加合同价款，工期不予顺延C、承包人承担发生的费用，相应顺延工期D、承包人承担发生的费用，工期不予顺延来源：学易网65、按照市

21、场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（）。A、价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B、价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C、无论上涨还是下降均按新价格执行D、无论上涨还是下降均按原合同价执行66、双方恶意串通，订立的损害国家或第三人利益的合同，其法律后果是（）。A、返还财产B、追缴财产C、赔偿损失D、继续履行67、监理合同中的附加工作是指 （）A、因其他方原因使监理工作受阻而增加的监理工作B、监理合同范围内的工作C、因业主原因终止监理合同的善后工作D、因业主原因终止监理业务后又恢复时的准备工作68、施工合同（示范文本）规定，承发包双方可通过 （），约定具体工程项目

22、双方的权 利义务。A、协议书B、通用条款C、投标书D、专用条款69、以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（）是错的。A、合同协议书、中标通知书B、施工合同通用条件、施工合同专用条件C、标准及有关技术文件、图纸D、投标书、工程量清单70、如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）日合同成立。A、要约生效B、承诺生效C、双方当事人签字或者盖章D、附生效期限的合同期限界至71、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时， 违约方（）。A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同B、在继续履行过程中可更换标的C、必须

23、按合同条款继续履行合同D、可拒绝继续履行合同72、施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的（）鉴定。A、工程师B、工程质量监督部门C、仲裁机构D、政府行政部门73、勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（）。A、无权要求返还定金B、有权要求返还定金C、无权要求返还定金且需支付违约金D、只能要求返还定金的一半()。74、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论A、变更投标工期B、变更投标报价C、投标书中含有的技术细节D、中标通知书的主要内容75、在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）。A、有效B、无效C、经公证后有效D、被拒绝后无效76、可调价

24、格合同通常应用于（）的施工合同中。A、工期较短B、工程较复杂C、小型工程D、工期较长77、关于无效合同，下列说法错误的是（）。A、违反了法律规定的条件来源：学易网B、自订立起就没有法律效力C、不受到法律保护D、自宣布无效之日起无效78、经过公证后，具有强制执行效力的文书是（）。A、遗嘱文书B、施工合同文书C、保险合同文书D、追偿债款的债权文书79、FIDIC合同条件规定，（）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A、颁发工程移交证书B、履约证书C、签发最终支付证书D、承包商提交结清单80、FIDIC条款60条是（）A、支付的核心条款B、工程变更的核心条款C、索赔应遵循的程序D、工程延

25、期应遵循的程序81、以下文件，都是施工合同文件的组成部分，其中（）解释顺序是正确的。A、中标通知书合同协议书B、合同专用条件合同通用条件C、工程报价单工程量清单D、投标书及附件中标通知书82、工程建设的过程中，（）保证的金额是可以随时间变化的。A、施工投标保证B、施工合同的履约保证C、施工预付款保证D、工程保险83、要约人在要约发生效力之前，而取消要约的意思表示是（）。A、新要约B、要约撤回C、再要约D、要约撤销84、某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在 5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验 收报告，5月10日开始

26、进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按 照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于 6月1日签署了同意移交工程的文件。应以（）的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A、2月1日至5月10日B、2月1日至5月25日C、2月10日至5月26日D、2月10日至6月1日85、承担违约责任的条件是采用（）。A、严格责任原则B、限制责任原则C、公平原则D、公正原则86、如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由（）确认该部分条款是否可以变更。A、建设行政

27、管理部门B、监理单位C、人民法院D、设计院()。87、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自A、参与竞争的投标人B、招标单位的董事会C、上级行政主管部门D、省、市政府部门提供的专家名册88、根据施工合同（示范文本）的规定，从合同约定开工日起至（）止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期相比较判定承包人是否工期违约。A、承包人自检合格日B、承包人提交竣工报告日C、竣工验收合格工程师签字日D、竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告日89、本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则 （）。A、行为人承担民事责任B、视为不同意C、本人承担民事责任D、视为同意90、在

28、施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（）。A、保护施工现场地下管线B、办理土地征用C、进行设计交底D、协调处理施工现场周围地下管线的保护91、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（）。A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺92、FIDIC 土木工程施工合同条件适用于（）。A、固定总价合同B、调值总价合同C、单价合同D、成本加酬金合同93()。、基本设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的A、投标报价高低B、设计完成时间长短 C、工程建设周期长短D、设计方案优劣94、经济合同的核心是（），它是当事人双方权利和义务的焦

29、点A、价款B、违约责任C、标的D、履行期限95、FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义（）为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A、投标截止日期前第 28天B、投标截止日C、定标日D、工程师发布开工令日96、监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的 （）酬金额。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、所有工作97、监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。A、业主承担B、业主从监理费中扣除，转付给承包方C、承包方承担，因他执行的是无效指令D、监理单位给予支付98、由于承包商的原因导

30、致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作99、合同可变更、撤销的前提是（）。A、损害国家利益B、违反法规C、当事人提出请求D、当事人一方违约100、由于异常恶劣的气候条件造成的停工是（ A、不可原谅延期不给补偿费用B、不可原谅延期但给补偿费用C、可原谅延期且给补偿费用D、可原谅延期但不给补偿费用三、多项选择题1、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（）。A、向承包人发出必须提前竣工的指令来源：学易网B、与承包人协商并签订提前竣工协议C、负责修改施工进度计划D、为承包人提供赶工的便利条件E、减少对工程质量的检测试验

31、项目2、按照施工合同文本规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时3、后履行抗辩权的适用条件包括（）。A、合同中未约定履行顺序B、合同中约定了履行顺序C、由同一双务合同产生互负的对价给付债务D、应当先履行的对价给付是可能履行的义务E、经营状况严重恶化4、建设工程施工合同范本由（）组成。A、协议书B、中标通知书C、通用条款D、工程量清单E、专用条款5、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）A、投标单位不足法定数B、部分

32、投标者未出席开标会C、各投标者报价均不合理D、决标前发现标底有某些漏误6、合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议A、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关7、保险人对事故的赔偿应遵循的规定是（）。A、不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B、最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C、以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D、特殊情况下，赔偿不受限制E、以保险人的裁定为准8、设备制造阶段的监理任务包括 （）。A、使用原材料质量的确认B、制造过程重要试验结果的质量确认C、审查供货方提供的月报表D、对发运设备前包装质量的检验E、货物运抵现场后进行开

33、箱检验9、评标的条件是（）A、投标单位技术力量强B、标价合理、工期适当C、有较好的信誉D、有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E、主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F、愿意让利10、下列情形中，（）的合同是可撤销合同。A、以欺诈、胁迫手段订立，损害国家利益B、因重大误解而订立C、在订立合同时显失公平D、以欺诈、胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立E、违反法律、行政法规强制性规定11、招标投标法规定的招标方式包括（）。A、公开招标B、询价招标C、直接发包D、邀请招标E、谈判招标12、下列对索赔的理解，正确的是（）。A、合同双方均有权索赔B、是客观存在的

34、C、是单方行为D、前提是经济损失或权利损害E、必须经对方确认13、合同订立须经过（）。A、要约邀请B、要约C、承诺D、签证E、公证14、合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中（）的效力。A、清理条款B、结算条款C、质量条款D、风险条款E、目的条款15、法定解除合同的条件包括 （）等。A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C、当事人约定的解除合同条件成就D、在履行期限届满之前，当事人一方表明不履行主要债务E、法律规定的其他情形16、设计阶段监理的内容包括 （）。A、选择勘察设计单位B、组织设计方案竞赛C、确定设计使用的技术参数D、审查勘

35、察设计方案和结果E、编制项目概预算17、关于对工程量确认的说法正确的是（）。A、只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量B、承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效C、工程师在计量工程量前 24小时通知发包人派人参加D、承包人原因造成返工的工程量不予计量E、工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效18、建设工程物资采购合同的当事人可以是（）。A、发包人B、承包人C、供货人D、供应商E、经纪人19、合同法律关系由（）等要素构成。A、主体B、客体C、行为D、事件E、内容20、根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。A、要约人依法撤回要约B、要约人依法撤

36、销要约C、拒绝要约的通知到达要约人D、受要约人对要约内容作出变更E、承诺期限届满，受要约人未作出承诺21、根据工程项目的特点，设计合同可以约定，发包人应提供（）。A、规划许可文件B、工程勘察文件C、工程范围和规模D、批准的可研报告E、工程设计方案22、下列合同与施工合同具有主从关系的是（）A、勘测设计合同B、施工保险合同C、监理服务合同D、履约担保合同23、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的 有（）。A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C、工程师未能参加验收应视为

37、该部分工程合格D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求24、施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。A、全部工程B、单位工程C、特殊工程D、分部分项工程E、土建工程和安装工程25、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）A、有利于本地区的承包商B、有利于本系统的承包商C、施工内容的专业要求D、避免施工现场的交叉干扰E、对项目建设总投资的影响26、债权人可以留置的合同限于（）合同。A、建设工程B、保管C、运输D、加工承揽E、买卖27、招标投标法

38、规定的招标方式包括（）。A、公开招标B、询价招标C、直接发包D、邀请招标E、谈判招标28、可以采用委托的方式发包建设任务的是（）。A、国家融资项目B、抢险救灾工程C、涉及国家秘密的工程D、在建工程主体加层工程E、施工企业自建自用工程29、FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，具有 （）特点。A、业主选择实施部分工程的分包人B、指定分包商与业主订立分包合同C、承包商负责对指定分包商协调管理D、指定分包商的工程款从暂列金额内支付E、指定分包商的违约视为承包商违约30、有关合同变更的说法，正确的是（）。A、必须是针对有效合同才可变更B、合同变更只须经当事人一方同意C、合同变更后，必须按变更后的合同

39、履行D、变更合同是因为合同无效才变更E、合同变更的内容是尚未（或尚未完全）履行的合同31、采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（）等。A、实施工程的计划进度B、分包商在施工阶段的安排C、重要检查检验的次序和时间D、保证计划实施的说明文件E、滞后于进度计划的责任32、评标工作应当遵循（）的原则A、公平、公正来源：学易网B、公开、公平、公正C、科学、择优D、合法、合理、合情33、以下属于监理人的监督控制权的是（）。A、向承包人提出建议B、对施工进度的监督C、征得委托人同意，发布开工令D、对工程上使用的材料和施工质量进行检验E、工程设计变更的审批34、设计合同示范文本中，适用于民

40、用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。A、委托设计任务的范围和内容B、发包人应提供的有关资料和文件C、项目投资要求D、双方的责任E、工程用地规划35、被代理人的主要权利有（）A、代理人按照代理权限自主进行代理活动B、要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C、要求代理人代为清偿自己的债务D、要求代理人报告完成代理事务的情况E、代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿36、合同法规定的合同履行原则包括：A 10: D11: B 12 : C 13: A 14 : C 15: D 16: B 17 : B 18: D 19: B 20 : B21: C 22: B 23: B 24: D

41、25: C 26: A 27 : B 28: C 29: B 30 : C31:C 32:D 33:C 34:A 35:B 36:D 37:C 38:C 39:A 40 :B41:D 42:D 43:B 44 :A 45:C 46:C 47:C 48:B 49:A 50 :A51:B 52:A 53:A 54:D 55:C 56:A 57:C 58:C 59:A 60:B61:B 62:C 63:B 64:A 65:D 66:B 67:A 68:D 69:B 70 :B71:C 72:B 73:A 74:C 75:B 76:D 77 :D 78:D 79:B 80:A81:B 82:C 83:

42、B 84:C 85:A 86:C 87:D 88:D 89:D 90 :A91:C 92:C 93:D 94 :C 95:A 96:A 97:A 98:B 99:C 100D多项选择题答案B、D2 : B、D、E 3:B、C、A、C、13:17:21:25:29:33:37:A、C 6 : A、B、B、C、D、E 10:B、A、A、A、A、B、C 7:A、B、A、B、C、B、C、D 11:A、D 12 :A、B、C、C 14 : A、B 15 :B、D、E16: B、 DB、B、D、C、B、C、D 18 : A、C、D 22 :E26: B、C、D 34 :E 38: C、B、B、C、C、A、D、C、 D19:D23: C、D27: A、E 31: A、B、 D35:E 39: A、A、 B、 E20:D、 E24:D28: B、C、 D32:A、C、A、B、D、E 36:B、 D、 E40:B、B、D、A、A、C、C、B、C、D