2022年建筑合同模板汇编5篇【新编】

《2022年建筑合同模板汇编5篇【新编】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑合同模板汇编5篇【新编】（20页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022年建筑合同模板汇编5篇 建筑合同 篇1发 包 人：(以下简称甲方)承 包 人：(以下简称乙方)说明：本合同根据_省建设厅推行的_省建设工程标准施工合同编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;第一部份 协议书一、工程概况工程名称：拘留所迁建工程工程地点：石鼔镇原知青场工程规模及内容：办公楼4层，监房2层，高度16.5米，总建筑面积6849.22平方米结构形式： 框架工程立项、规划批准文件号：高发改审函【】16号资金争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决二、工程承包范围承包范围: 施工总承包(包括建筑及安装工程)三

2、、合同工期工程合同工期总日历天数：235天。拟从_年_月_日开始施工，至_年_月_日竣工完成四、质量标准工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准 (GB50300-)合格以上。五、合同价款合同总价(大写)：(小写)： 7 元。项目单价：详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第 2.2 款赋予的规定一 致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第 1 条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本

3、合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：_年_月_日订立合同地点： 公安局会议室 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 即时 生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇2甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给

4、乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：彰武县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点： 彰武县建材市场院内 。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。五、 付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。六、总工期要求七、甲方责任1。甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2。甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1。乙方应按照合同约定工期

5、内施工完毕，并符合验收要求。2。因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。九、工程质量、安全及保修1。乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3。工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表

6、人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇3委托方：（以下简称甲方）顾问方：（以下简称乙方）本技术咨询任务甲方委托乙方承担，乙方表示接受，为了明确责任分工协作，更好地完成其任务，双方协商一致，特签订本合同，共同信守。一、项目概况（1）项目名称：项目建筑方案设计（2）规模：总建筑面积约为 平方米（3）项目位于 ；二、咨询的内容、方式和要求（1）乙方承担本项目的建筑方案、形态规划及相关案例研究，包括总体规划建议、景观设计建议、建筑产品设计建议；（2）乙方提供与本项目有关的总平面图及分析图、相关空间分析图、经济技术指标、案例分析及建议。（3）乙方应按照本合同约定或者商

7、定的设计进度和深度要求完成本合同所列的设计工作，并达到甲方要求。三、履行形式、期限、地点和方式（1）本合同自签订且首付款支付之日起 天，乙方向甲方提交设计成果；设计成果的完成时间，以甲方签收的日期为准。（2）付款时间：在乙方提交正式设计成果且获得甲方确认后支付。乙方应当在申请甲方付款前向甲方提供正式等额发票，如因乙方延迟提供发票导致甲方付款延误，甲方不承担责任。（3）乙方汇报及提交设计成果地点：位于昆明市的甲方公司所在地。四、验收、评价方法咨询报告达到了本合同第一条款所列为要求，采用图片、模型、光盘及参照本条后“乙方提交的成果内容”验收，乙方所提供的成果应合理、精细、美观、充分体现时代感和文化

8、品位；文图要清晰、美观，装订成册要正规，达到甲方要求。成果的具体交付为：图文并茂、装订成册的文本 本；效果图展板 张；实体模型；多媒体三维动画；电子光盘。乙方提交的成果包括以下内容：1、总体规划建筑建议2、总平面图、初步分析图以及初步经济指标3、总体鸟瞰图、主要节点透视图4、案例介绍及产品建议5、项目规划设计操作模式建议6、建筑产品建议7、景观设计建议五、报酬及付款方式（1）根据项目的规模及设计要求，乙方经过详细测算并经双方协商后，双方确定的本合同最终总价报价为：(小写) 万元RMB人民币(大写) 万元正。该总价已包含乙方的设计费、可能发生的知识产权使用费，以及到甲方或项目现场讨论汇报的差旅食

9、宿费、服务费、咨询费和其他乙方为履行本合同项下义务的全部费用及应缴纳税费。除此以外，甲方无需再向乙方支付任何费用。（2）支付方式：（分期二期支付）第一期为本合同签订生效后支付设计费 %，计 万元RMB；第二期为乙方交付全部设计成果并经甲方确认后 个工作日内一次性付清全部余款，计 万元RMB；（3）除因乙方违约或不可抗力造成的以外，甲方如超过本合同规定的日期付款时，应支付迟延违约金，每拖延一日按该项设计费迟延支付部分的 计算；反之，乙方如不能按合同规定的日期提供设计成果，每拖延一日按该阶段设计费用 减收项目设计费用。因甲方原因引起的乙方设计延误不在此限。六、委托方的协作事项在合同生效后，甲方应向

10、乙方提供下列资料和工作条件。乙方如认为甲方提供的资料有疑义或不完善，应及时将意见书面提交甲方，否则视为甲方提供的资料已完善。（1）设计任务书（2）有关图纸资料（3）其它有关材料(政府规划指标及红线图)七、受托方的义务（1）乙方应保证其具有充分的公司资质及授权以签署本协议及完成本协议所涉及的服务内容。（2）乙方应按中国国家技术规范、标准、规程、政府审批部门有关本项目的文件及甲方提出的设计要求进行设计工作；按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。当甲方或政府审批部门依据规划文件、政府决定或有关标准、规范对设计成果提出异议时，乙方应及时、负责地对所涉设计成果及相关文件作出修改(对非乙

11、方原因造成的设计修改，双方友好协商酌情收取相应费用)。（3）乙方必须为本项目配备胜任的设计团队，并事先报甲方备案。乙方项目经理及主要设计人员一旦确定，不得随意进行调动或更换。如需调换，须事先通知甲方并获得甲方认可。对其中不称职的设计人员，甲方有权要求调换。（4）乙方保证，其为履行本合同目的所使用的图纸文件及所交付的设计成果，没有任何第三方以涉及侵犯专利或版权，盗用商业机密为由提出任何索赔。如甲方因使用乙方设计成果，而导致对甲方由于涉及侵犯专利或版权的诉讼或索赔，以及由此引起的施工延误或甲方损失，乙方应负责赔偿并确保甲方免于承担诉讼和赔偿。八、违约责任（1）乙方提交的设计成果如果质量不符合要求，

12、甲方有权拒收。由此造成的设计延误及重新制作的责任及费用由乙方承担。（2）乙方应对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或完善。若由于乙方设计人员的设计错误或遗漏造成甲方损失的，乙方除采取补救措施以外，还应对甲方损失承担赔偿责任。（3）本合同因任何原因提前终止或解除的，乙方均有责任在合同终止或解除后将有关已完成的设计文件及电子文档移交甲方并按照本合同约定承担保密义务及相应责任。九、保密和知识产权(1)双方当事人对技术资料保密义务的内容、期限和泄露技术秘密应承担相应的责任。乙方应令其聘用的顾问、雇员、代表及/或代理同意不向第三方披露任何与本项目相关的甲方信息，除非该种披露为乙方履行本合同项下的义务或遵

13、守法律而必须进行。双方约定，不论本合同变更、解除、终止，本条款均有效。(2)本合同下乙方所有设计成果的版权及知识产权归甲方所有，乙方具有署名权。未经甲方同意，乙方不得复制、使用其交付的设计成果，或向第三方转让或许可第三方使用，或用于本合同外的项目或向与本项目无关的第三方展示。如发生以上情况，甲方有权索赔。甲方可根据需要使用和复制乙方在本合同义务中已经或将会制成的文件、图纸、图片或说明书，并有权将这些资料用于广告宣传。十、争议的解决方法如双方因本合同发生任何争议时，可协商解决，如调解不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。十一、未尽事宜对于本项目后续设计事宜，可通过其他协议另行规定。十

14、二、其它（1）本合同签定，由双方授权代表签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。（2）本合同壹式肆份，甲乙双方各持贰份，连同合同附件，具有同等法律效力。甲方： 乙方：签名： 签名：盖章： 盖章：签署日期： 签署日期：建筑合同 篇4发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：一。工程概况：1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2.工程3.建筑面积：16662.80平方米4.结构类型：框架5.工

15、程造价：二。承包方式：承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。三。承包范围：1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)四。承包工期：1.开工时间：_年 月 日(以双方确定的开工报告为准)2.竣工时间：_年 月 日五。费用标准：1.劳务费按实际施工建筑面积+0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/m2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)2.甲方委托乙方完成承包范围以外

16、的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币_元以内，甲方不另外补份，变更量在_元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。六。工程质量在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。七。履行保证金及劳务人工费及支付：1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。4.该现场除

17、合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。八。甲。乙方的职责：1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。九。由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。十。现场安全：1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。甲方：

18、乙方：负责人： 负责人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力建筑合同 篇5甲方：_乙方：_甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。一、合同期限从_年_月_日起至_建筑业劳动合同约定工程完成日期_年_月_日止。合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。二、工作岗位甲方安排乙方在_班组从事_工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作条件和劳动保护甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向

19、乙方提供必要的劳动防护用品。四、工作时间甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。五、劳动报酬乙方工资按以下第_种方式，按工期进度结算：(一)按时计酬，日薪_元或月薪_元;(二)按建筑面积计酬，每平方米_元;(三)其它：_。若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_元，待工程实际完成结算工资时扣减。六、社会保险甲、乙双方按规定参加社会保险。七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方

20、协商一致，劳动合同可以解除。乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：(一)在试用期间，发现不符合录用条件的;(二)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;(三)严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;(四)被依法追究刑事责任或劳动教养的。在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前 日以书面形式通知乙方本人：(一)乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排适当工作的;(二)乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;(四)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：(一)在试用期内的;(二)甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(三)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;(四)乙方因其它情况需要辞职，需在_日前以书面形式通知甲方。乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：(一)因工负伤，在规定的医疗期内的;(二)女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;(三)法律、法规、规章、规定的其他情形。