《中国农业银行江西分行建筑装饰工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国农业银行江西分行建筑装饰工程施工合同（10页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、中国农业银行虹西省分行建筑装，饰工程施工合同合同编号:签约时间：2 00 9年 月/ 日发包方（甲方）：中国农业银行股份有限公司景德镇分行承包方（乙方）：/、按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例 的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况工程名称： 乐平支行西门分理处装饰工程 /工程地点：赣东北大厦一楼承包范围：装饰工程设计图纸的全部内容（除 LOGO招牌标识、 空调、液晶电视、电子显示屏、ATM机、监控、办公家具等设备外）。承包方式：包工包料。施工内容：见施工图纸、招标文件、招标答疑。工期：本工程自 2009 年 月 日开工，于 2009年月日竣工。工期总日历
2、天数：35 天。工程质量：市级优良工合同价款（人民币大写）：第2条甲方工作开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸和作法说明 4份, 并向乙方进行现场交底。如现场与图纸不符部分，双方在5个工作日 内重新确认。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对 只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、 设备等采取保护措施。向乙方 提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项，施 工用水、用电费用由乙方承担。办理施工所涉及的各种申请、 批件等 手续。指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行协调工作。甲方赋予甲方代表的职权:/负责合同履行,、对工程质量、进度进行监 督检查。负责工程进度款审批、拨付，隐蔽
3、签证、现场签证，协调各 方工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。按合同规定办理工程结算、拨付工程款项。/ 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办 理相应审批手续。第3条乙方工作参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，办理施工所涉及的各种申请、批件等手 续。指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护 规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 参加竣工验收，编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门
4、对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木及甲方在施工现场的所有物品不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销毁等工作， 处理好 由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工中未经甲方书面同意或有关部门书面批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并 支付乙方因赶工采取的措施费用。/因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及
5、不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73 91)、建筑安装工程质量检验评定统一标 准(GBJ300 88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标 准。本工程质量应达到市级优良标准，如未达到市级优良标准，乙 方应承担工程总造价1%的罚款。工程质量标准应由建筑质检部门评 定。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前一至二天书面通知甲方进行隐蔽工程验收， 甲方不按时参 加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲 方要
6、求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复 验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其验及返工费用 由乙方承担，但工期应予顺延；若返工后再验收不合格的，甲方有权 单方解除合同，并有权向乙方索赔。由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返 工费用由甲方承担，工期顺延。/ 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不 顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组 织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期， 并承担乙方的看管费用和相关费用。竣工后环保部门必须进行检测
7、， 检测结果将作为验收的一项内容，环保不达标的不得通过验收和决 算。工程质量保修：5.7.1 因乙方材料、工艺引发的质量问题在保修期内由乙方负责 修理，因修理所需要的材料费用由乙方承担， 乙方应在接到修理通知 后3天内派人完成修理，并须由甲方验收合格。否则，甲方可委托其 它单位或人员修理，费用由甲方在质保金内扣除。5.7.2 乙方向甲方提供本合同所涉及装饰及水电安装工程两年 免费保修服务，保修期从甲方代表最终验收合格报告上签字之日起计 算。5.7.3 如乙方不按合同约定进行售后服务， 每违约一次，应向甲 方支付合同金额1%的违约金。第6条 关于工程价款及结算的约定、工程结算时调整工程价款方式：
8、 经甲方签证认可的市场材料 价差；经甲方书面认可的设计变更；经甲方计量后签证认可的工程量 变化。/,装修主要材料按省分行统一确定的型号、材质和价格；钢材、水泥、砖等按当地、当期的建设工程造价信息调整价格差价； 装修图 纸设计费由乙方承担。工程结算依据：按照2004年江西省安装工程消耗量定额及 单位估价表、江西省装饰装修工程定额及统一基价表及相关取费 标准计算工程造价，并按有关政策规定进行价差调整，按实际工程量 进行竣工结算。本合同生效后，甲方按如下约定支付工程款：甲方按实际完成工程量的 70炊付第一期工程款；余款待工程 竣工验收合格办理工程决算并经审计后支付第二期工程款，即合同总 金额的25%
9、剩余5%乍为质保金，保修期满后支付。工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。 甲方自接到上述资料30天内审查完毕，到期末提出异议，视为同意。乙方应按施工图纸施工，如实编制竣工决算，乙方编制的竣工 决算资料送交甲方审查后报省分行，由省分行负责组织内审和外部咨 询公司审核。工程款项应汇入乙方在农行开设的账户。第7条 关于材料供应的约定乙方采购的材料、设备必须先经甲方书面认可，确保质量，并 附产品合格证或试验报告，型号、规格、价格均由甲方签证后方可施 工O凡由于乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差 异，应禁止使用。若己使用，对工程造成的损失由乙方负责。主要材料应事先提供材料
10、样品或样本，经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。第8条 有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消 防条例和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建 筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关 的法规、规范。由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消 防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此 产生的一切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例， 导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约责任/由于甲方不合理原因导致
11、延期开工或中途停工，甲方应补偿乙 方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 200元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%。支 付滞纳金。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金2000元。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天， 甲方支付乙方500元，作为奖励。八、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管 线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包
12、括罚款），由乙方负责并承担损失。.、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方 负责。因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止 协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。工程质量如果未按要求达到优良标准，乙方应承担工程总造价1%的罚款。如工程质量不合格，乙方应赔偿甲方的全部损失，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额 20%的违约金。装修工程空气质量要经过权威部门检测并符合相关要求，否则 乙方要承担相应的违约责任；由此造成甲方及其工作人员人身或财产 损失的，乙方应当赔偿全部损失。在合同执行过程中，因非甲方原因造成的人身、财产损失的， 由乙方承担全部民事责任
13、。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时在不影响工程进度的前提 下，双方可采取协商解决，协商不成时，可向甲方管辖地人民法院起 诉。第11条其它约定本工程不得挂靠，不得转包，若私自转包和未经业主同意违法 分包则中止合同，乙方退回甲方所付的全部款项，并承担所付款项20%的赔偿。 /第12条附则合同文件及解释顺序本合同、图纸及设计变更、工程预算书、双方有关工程的洽商等书面协议或文件、会议纪要本合同正本两份，双方各执一份。副本四份，甲方执二份，乙 方执二份。本合同履行完成后自动终止。甲方（盖章）：负责人或授权代理人: （签字）单位地址：电话：传真：邮码：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人：（签字）单位地址：电话：传真：邮码：330027开户银行：农行南昌市省府 大院支行户名：/账号:
中国农业银行江西分行建筑装饰工程施工合同
