通信工程劳务框架协议书

《通信工程劳务框架协议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通信工程劳务框架协议书（13页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、通信工程劳务框架协议书甲方：乙方：（身份证号码：经甲乙双方协商一致，乙方工作内容为甲方分发的通信线路工程（管道除外），依据中华人民共和国合同法规定，结合通信线路工程的具体情况，为明确甲乙双方的权利、义务，达成以下劳务条款。一、工程服务的范围及内容：1 .甲方已于年月日与建设单位签订工程承包合同，乙方确认甲方承包该工程。工程名称：工程地点：。工程内容：L劳务承包范围：2 .劳务承包期限：。3.甲方以派工单的形式把具体项目委托给乙方，每项委托的工程都附有工程编号并有委托单项工程的编号（无编号实施的项目，为非甲方委托项目，施工与甲方无关）0甲方对乙方委托必须提供项目图纸，做技术交底，委托将说明项目的

2、完工时限，一旦委托项目，一切要求事项按本协议及建设方的要求执行。派工单详见附件一二、服务方式：包工作内全部内容，不包购料1、工程所需的材料、设备均由甲方提供，甲方负责按时将所需材料提供给乙方，乙方在收到甲方通知或者缺少所需材料时，自带车辆到甲方仓库领取所需材料。2、工程所需的各种工器具及车辆由乙方自行负责，包括工程所需车辆。三、工期1、乙方应按甲方分发的工程的开工及竣工日期准时开工、竣工。2、如遇下列情况，经本合同约定的甲方代表签字认可后，工期相应顺延，顺延期限经双方协商后书面确定。（1）甲方在约定的开工日期未能提供施工场地、交付工程施工图纸资料给乙方，影响乙方进场施工。(2)甲方负责提供的材

3、料、设备未按约定时间进场，延误工程进度；(3)工程设计发生变更，影响工程进度；(4)其他因甲方原因造成的工期延误；(5)因不可抗力事件造成的工期延误。四、工程结算方式1、取费约定：计件或费用比例等结算方式.，详见附件二：1/2工程取费价格表2、付劳务费方式(1)工程竣工劳务费：工程完工并由甲方自检后，根据甲方现场施工管理人员签名确认的施工队竣工图，甲方支付乙方工程劳务费的50%为工程竣工劳务费。(2)工程资料平衡劳务费：乙方提交图纸及材料平衡，经甲方核实，由项目管理人员综合乙方的配合情况签名标注，甲方按实际情况支付工程劳务费的最高20%为工程资料平衡劳务费。(3)工程验收劳务费工程：工程通过建

4、设方验收合格后，由甲方现场管理人员签名确认，标明乙方在竣工后在整改过程中的表现、力度和效果，甲方按标注情况支付工程劳务费的最高10%为工程竣工劳务费。(4)工程保证金劳务费：剩余工程劳务费的20%乍为工程质量保证金，支付方式为：当年1月至8月所做工程劳务费于年底春节前付清，当年9至12月所做工程劳务费于春节后第二年再行付清。每月逢25日为进度劳务费申请时间，乙方必须在此前提交图纸及材料平衡。甲方安排计算、审核后通知乙方领取拨付劳务费。(5)乙方在超出某单项工程完工日期的2天内不提交图纸，每超出一天扣罚100元，超过10天以上，不予结算，并且甲方有权单方解除合同。若乙方出现以下情况，甲方将一并不

5、予结算：3次以上(包不包含3次)超时提交图纸的。无现场管理人员签名确认的。以任何理由不进行整改的。故意推迟、拖延整改进度的。2次以上(不包含2次)故意虚报整改结果的。3、材料清算：(1)领料：领材料时按工程实际发生量领取所需材料，材料需按每个工程清查一次。(新建吊线项目材料按设计70%，加挂按30%开领料单)(2)退料：退料时自行将所退材料送到甲方仓库，并提供一份所退料清单交给甲方仓库负责人核对。任何施工队不得以任何理由积压材料，材料是否每单退还或转接下单项目使用，按仓管需要情况和工程需要而定。一般每月月底对材料进行核对，次月5日前交还余料。(3)线路布放施工的材料损耗，光电缆损耗按定额给予计

6、算，包含余弯。(4)光电缆接续和成端材料的损耗按照定额给予计算。(5)如在乙方仓库或车辆上发生材料丢失被盗等，所产生的一切损失由乙方自行负责，并将由甲方根据营运商的材料价格扣除乙方施工费。营运商材料价格详见附件3.(6)工程完工后，如发生工程电缆等材料被盗、被毁等情况，乙方负责报警和配合警方调查并取得报警回执时乙方不承担丢失材料的任何费用，否则丢失材料的责任将由乙方承担。工日根据建设方和监理单位签证结算。4、工程量(1)工程量约定：按乙方实际工作量并经甲方签字、盖章确认为准，甲方与建设方的结算量与乙方无关。(2)甲方向建设方进行施工验收合格前，如发生工程电缆等材料被盗、被毁等情况，乙方抢修的施

7、工工程量不予计算。(3)甲方提供一式三联的专用竣工图纸给乙方制作竣工图，乙方必须在图纸上标明工作量及材料数量，结算以此为准，遗漏不补。(4)现场签证必须有监理、项目经理和甲方签名、盖章才有效，现场签证至少一式两份，双方各留一份，甲方按照签证中的内容结算费用给乙方，甲方与营运商的签证与乙方无关。(5)施工前的现场测量至关重要，线路施工无法新打吊线，必须通知甲方，经过甲方及监理单位确认方案后方可施工，凡未经甲方许可加挂其他营运商线路的工程，一律不予结算或自行承担返工一切费用并及时返工直至合格，导致整个项目无法通过验收的，将依照第七项违约责任处理。(6)工程完工后乙方提交完工图纸，由甲方现场经理负责

8、核实工作量。甲方给乙方结算当期所有结算单项项目均时由结算人员或者甲方指定人员到现场抽检，按抽检的误差率扣减工作量和材料使用量。五、施工安全及工程质量1、乙方必须按照国家及行业颁布发的有关施工规范、规程和甲方所提供的施工图纸(必须施工主管确认签字有效)的要求严格组织施工；甲方有权对乙方工程进度、质量进行监督。同时配合建设方的管理和要求。2、乙方必须安全生产文明施工。制订安全措施，购置相应的安全保障设备，落实责任制，未按甲方要求者施工中发生的一切安全事故由乙方负责。_乙方必须与甲方签订安全生产协议书。安全生产协议书详见附件三3、乙方必须提供在为期工作的人员的身份证复印件及出具每人60万元以上的人身

9、意外保险，若乙方无购买该险种，将由甲方代办，并从乙方的第一笔工程劳务费中开始扣除相关费用，乙方必须提供工作人员名册给甲方留底，如有变更应尽快通知甲方。甲方将按名册为乙方的员工拍照留底。4、所有工程应符合有关规范和要求，确保工程质量达到国家优良标准；5、甲乙双方需共同签订通信安全协议(详见附件)。六、双方职责1 .施工期间，甲方指定，(身份证号码)和乙方指定(身份证号码)作为工程负责人，共同督促履行合同条约。工程负责人的职责是监督工程进度、质量和安全；检查隐蔽工程；办理中间交工验收；工程变更手续；负责现场协调处理。2 .甲方职责：(1)负责与建设方的协调联系工作。(2)给乙方提供工程所需的材料。

10、(3)给乙方提供工程施工图纸。(4)开工后，负责现场监督、技术指导及遇到重大阻拦的协调处置。3 .乙方职责：(1)必须做好施工前的人员组织、材料清点、施工现场的各项准备工作；(2)对于甲方提供的材料，必须做好保管工作。在材料保管工作过程中，造成甲方材料丢失，必须赔偿甲方所有损失。(3)完工之后，必须规定时限内将工程余料全数退回甲方仓库，同时提供一份余料清单给甲方仓库负责人核对。(4)工程完工后两天内向甲方提供与现场实际相符的竣工草图及材料使用明细表，如未按时提交完工草图或核实工作量，甲方视为乙方自动放弃结算。乙方提供的竣工图原则上路面长度偏差必须在2%以内，如偏差大于2%甲方有权对所有工程按2

11、倍偏差率扣除当月的施工费。(5)在收到甲方所提供的施工图时，必须及时进行现场核对，并在2个工作日内将实际数据反馈给甲方。(6)乙方必须配合甲方进行工程验收，直至所承建项目验收合格。(7)乙方承接甲方项目开工后，无正当理由应将该项目完工，如由公司安排其他施工队继续施工的，甲方视乙方自动放弃该项目结算。(8) 每次收取工程劳务费前，乙方必须向甲方提供本次收劳务费金额30%的正规有效发票，否则甲方有权拒付劳务费。(9)乙方必须维护甲方公司形象，不得作出有损甲方形象的行为(例如：聚众到建设单位或甲方办公司闹事)，每发现一次乙方必须赔偿甲方总工程劳务费的1%作为损失费。七、违约责任1 因甲方原因造成工程

12、停工的，工期予以顺延。由于非甲方原因造成的停工、返工、窝工，其损失全部由乙方自行负责，无故停工造成超期，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金0J%元，甲方可从乙方劳务费中直接扣除，不足以扣除的，乙方应及时向甲方支付。因乙方原因(如不配合建设方的安排，野蛮施工、需要进度和工作量等)造成甲方被投诉以及扣罚劳务费，按照本条第7项规定执行。2 若工程验收不合格，乙方必须无条件免费返工，直到工程达到合同规定的质量要求，因此产生的一切费用(包括但不限于材料费和人工费)由乙方负责，并承担由此造成的逾期违约责任。3 乙方收到甲方整改通知应立即组织人员整改，紧急工程必须当天内整改完毕，非紧急工程2天之内整改完毕，

13、不能按甲方要求时间整改的，甲方有权委托其它施工队进行整改，整改过程中所发生的一切费用从乙方施工费中扣除。4 以上违约行为或其它因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方必须向甲方承5由于乙方代表或其他乙方人员的行为造成甲方及工程损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任。6对于应急工程（甲方根据业务时限要求），乙方在期限内完成施工任务，甲方同意以每个工日提高0.5元作为奖励；若延期完成，将以每个工日扣除1元作为处罚。7-如因为乙方的原因致使建设方等对甲方投诉或处罚，由乙方按如下违约责任执行：建设方等口头投诉2次和2次以上，乙方须向甲方支付违约金100元/次；建设方以邮件或文字方式投诉，乙方应向甲方支付违约金50

14、0元/次；建设方等投诉并有相应的费用处罚，乙方应按照建设方或总包单位处罚费用的3倍向甲方支付违约金。根据建设方投诉对甲方形象的影响程度，甲方有权终止与乙方的施工合作。上述违约金，甲方可从乙方施工费用中直接扣除。8 施工队可提交电子版完工图，但需要打印并经双方项目负责人签字确认方才生效。9 未尽事宜按照甲方的施工管理流程（试行）处理。10 .乙方应按时履行义务，乙方若逾期履行，每逾期一日，应向甲方支付违约金_200元，违约金从乙方劳务费中扣除。如本协议其他条款对乙方不履行义务有明确的违约责任，则按其他条款执行。八、乙方指定银行帐户信息如下：帐户名称：开户行：账号：九、争议的解决甲乙双方发生合同争

15、议时，应友好协商解决。如无法协商的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。十、合同生效本合同自甲、乙双方代表人或其委托代理人签字、盖章后生效，生效后除本协议特别约定的以外任何一方不得单独终止或更改本合同（乙方代表人应需相关证明，并复印留底）。十八一、其他1 .本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。2 .附件为本合同的不可分割的部分。3 .本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决或签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。附件1:安全协议书附件2:派工单附件3:结算取费约定乙方（盖章）：代表人（签名）：签订日期：年月日甲方（盖章）：代表人（签名）：签订日期：年月日附件一:派工单施工机房

16、完工日期工单编号项目名称单项名称项目编号项目属性施工地点派单日期施工队声明我队已接到的施工委托，在此郑重承诺：1 、在材料齐全，管道通畅的情况下按照贵公司要求的工期完成施工任务；2 、在完工的24小时内，以邮件方式上交准确的图纸签字至贵公司项目管理员审核；并按建设方要求拍照以邮箱或微信等方式发送至贵公司资料员在此郑重声明：我队愿意接受贵公司根据双方签订的协议对本项目进行考核。施工队代表：日期:相关附件文件名称数量确认签名甲料领用表乙料领用表图纸日年月 日H年月日附件二：2工程取费价格表序号取费内容名称单位单价备注1234567891011121314151617工程取费价格表序号取费内容名称单位取费比例（%备注1结算审定金额元234567891011121314151617附件三：安全协议书甲方：乙方：甲方和乙方根据法律规定，自愿就工程的施工安全责任达成以下协议：1施工单位必须把安全生产放在首位，积极消除各种安全隐患，不违规生产操作。2、在施工期间，乙方对施工人员、施工设备、工程设备、第三方的安全承担一切责任。3、乙方对施工期间的其它安全责任负责。4、甲方不对施工期间的人员、施工设备、工程设备的安全及其它方面的安全承担责任。5、乙方对自己未能履行的本协议而给甲方带来的损失承担赔偿责任。甲方（盖章）：代表人（签名）：乙方（盖章）：代表人（签名）：、签订日期：年月日