变电站工程安装合同范本

《变电站工程安装合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《变电站工程安装合同范本（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、110KV变电站施工合同编制日期：二一三年月输变电工程建设施工合同工程单位（全称）：（以下简称甲方）施工单位（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民国合同法、中华人民国建筑法及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商 一致，订立本合同。一、工程简况工程名称：工程地点：二、承包围本工程自110K V线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至 110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一 个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（

2、10KV及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部 分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。（甲方提供设备及材料详见甲供材清单）,本期工程通讯设备费，综合电缆费另计，不包括照明工程安 装。三、双方一般权利和义务1、甲方职责1.1参与工程质量、安全活动；1.2按合同规定支付工程款。2、乙方职责2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收；2.2组织工程送电后的工程质保期因材料、施工等原因的缺陷消除工作。2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建围的现场作业和施工方 法的完备和可靠负全部责任。2.4乙方按约定的容和时间完成以下工作：1、根据工程需要设置施工使

3、用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误 造成的经济损失和责任；2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安 全生产等的经管规定，按规定办理有关手续；3、保证施工场地清洁符合环境卫生经管的有关规定，交工前清理现场达 到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。四、合同工期1、开工及延期开工1.1本工程开工时间定于年月日，年月日保证具备送电条件。1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。 乙方不能按时开工，应当不 迟于合同约定的开工日期前 7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和 要求。甲方应当在接到延期开

4、工申请后的 48小时以书面形式答复乙方。逾期 未答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未 在规定时间提出延期开工要求，工期不予顺延。1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。2、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在 提出要求后48小时提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工，并 妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复 工要求，甲方应当在48小时给予答复。甲方未能在规定时间提出处理意见， 收到乙方复工要求后48小时未予答复，乙方可自行复工。因甲

5、方原因造成停工的，由甲方承担乙方由此造成的损失并顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。3、工期延误3.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：因国家或主管部门计划调整；重大设计变更、工程量差；因不可抗力影响。3.2乙方在3.1款情况发生后7天，就延误的工期以书面形式向甲方提出 报告。甲方在收到报告后 7天予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见， 则视为同意顺延工期。4、工程竣工4.1乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。4.2因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣 工的，乙方承担违约责任。4.3施工中甲方如需提前竣

6、工，双方协商一致后应签订补充协议，作为合 同文件组成部分。其容应包括：提前的时间和修订后的进度计划。乙方为保证工程质量和安全采取的措施。甲方为提前竣工提供的条件。五、质量规1、工程质量规：110K V及以上送变电工程启动及竣工验收规 (DL/T782-2001 )电气装置安装工程高压电器施工能验收规(GBJ147-1990)输变电工程达标投产考核评定规(2005 版)2、工程质量2.1工程质量应当达到合同约定的质量规，质量规的评定应执行电力建设 工程施工质量检验及评定规等规定。2.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定， 所需 费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任

7、时，由双方根据其责 任分别承担。2.3出现质量事故乙方应在发生后 24小时通知甲方，并在7天提供工程 事故分析报告。3、双方责任由于设计原因试运行达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计， 乙方按修改后的设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新安装的全部 费用，工期相应顺延。由于设备制造原因试运行达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新 购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方承担修 理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由甲方采购的 甲方承担上述各项费用，工期相应顺延。由于乙方施工原因试运行达不到验收要求，乙方按甲方要求重新安装和 试运，并承担重新安装

8、和试运的费用，工期不予顺延。甲方在试运行合格后不在调试记录上签字，试车结束24小时后，视为甲方已经认可调试记录，乙方可继续施工或办理竣工手续。六、安全施工1、甲乙方按有关规定签订安全文明施工协议，明确安全文明施工目标要 求，双方职责及奖罚条款。2、安全施工2.1乙方应按电力工程建设安全健康与环境经管工作规定 等有关安全 生产经管规定组织施工，认真开展安全施工经管工作。并受甲方在安全施工 方面的监督经管。因乙方自身原因造成事故和因此发生的费用，由乙方承担。2.2甲方未执行国家、行业有关规定，经管人员违章指挥，强令职工冒险 作业等原因而导致安全事故发生，由甲方承担相应的责任和发生的费用。3、事故处

9、理3.1甲、乙方对发生的事故应在查清原因，分清责任的基础上按有关规定 和事故调查组提出事故处理意见，对事故责任方进行处理。甲方乙方对事故 责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。3.2发生重伤以上事故，乙方应按有关规定即时报告有关部门并通知甲 方，同时按政府有关部门要求调查处理，由事故责任方承担发生的费用。七、合同价款及支付1、合同总价：2、合同价款的调整因素包括：2.1国家和省公司计划有重大调整；2.2省级及以上有关部门颁发的政策性调整；2.3经初设审批单位正式批准的重大设计变更及零M以下基础处理发生的重大量差；3、合同款工程支付方式工程以包工包料费用包干方式，合同签定后甲方预付给乙方50

10、%合同总价 作为施工预付款（采购材料），工程竣工验收合格后7日一次性付清余款（合 同价款的50%。八、工程变更1、工程设计变更1.1 施工中甲方如需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变 更通知进行施工。1.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生 的费用及由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。2、其他变更合同履行中甲方要求变更工程质量规及发生其他实质性变更，由双方协商 解决。九、竣工验收1.1工程具备竣工验收条件，乙方按电力建设施工及验收技术规等有关规 定，向甲方提供竣工验收报告。

11、1.2甲方收到竣工验收报告后2天给予确认或提出修改意见。乙方按要求 修改，并承担由自身原因造成的费用。1.3甲方收到乙方送交的竣工验收报告后 28天不组织验收，或验收后14 天不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，并从第 29天起由甲方承担 工程保管及一切意外责任。1.4工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。 工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲 方验收的日期。1.5工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使 用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。1.6整套启动试运验收，执行电力建设工程启动及竣工验收规程等

12、规定， 由甲方承担整套启动试运验收的组织工作，全面处理试运验收中发生的问题。 乙方参与有重大影响工程的整套启动调试方案和措施的制定，在启动调试中 负责其施工工程的维护、检修、消缺。十、质量保修1.1乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对 交付甲方使用的工程在质量保修期承担质量保修责任。1.2正式移交签字之日起的一年时间是质量保修期。十一、争议1、执行合同过程中的一切争议，应通过友好协商解决。如果协商不能 达成协议的，可向工程所在地人民法院采用诉讼方式解决。2、诉讼过程中，除了诉讼事项外，双方应继续履行本合同。十二、合同生效及其它1、除合同另有规定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同书上签名并盖单位公章后，合同生效。2、本合同一式四份，由甲方、乙方各执两份。3、完成合同规定的责任和义务、价款结清后，本合同即告终止4、本合同未尽事宜，双方可补充协议解决。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址:地址:电话:电话:传真:传真:邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行:帐号：帐号：合同订立时间：年月日