施工合同汇编六篇【模板】

《施工合同汇编六篇【模板】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同汇编六篇【模板】（37页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、施工合同汇编六篇 施工合同 篇1户 主(甲方)： 身份证号：承建方(乙方)： 资质证书(或专业证书)号：乙方法定代表人： 身份证号：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、建筑项目 县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 。二、工程概况： 结构 ， 层数：工程形式：包工包料。三、承建方式：甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。四、甲方职责1.甲方根据家庭人数，从海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集中选择相应的住宅方

2、案建设。如需增加住宅面积，按每13增加选择相应的住宅方案，增加的费用甲方自理。2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。3.甲方必须维护设计文件，不得擅自修改，未经同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决，过后乙方不再处理，增加费用部分由甲方自行负担。5.在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。五、乙方职责1.乙方必须按甲方指定的施工图纸施工，确保质量，服从甲方监督，施工中甲方发现不符合质量要求的及

3、时给乙方说明，有权令其返工。2.乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等，费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题，应由设计部门负责出具设计变更的意见书，不得善自变动。六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责：负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户，并将工程款根据本合同按时拨付给乙方。七、县(市)建设工程质量安全监督站职责：负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责：负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计

4、单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。九、建房工期建房工期为 天，该工程由签订合同生效后10日之内动工。十、承建工程价格及拨款方式由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%，封顶拔付50%，竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款)，工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计： (大写) 元(小写)。十一、施工安全要求及质量问题责任安全施工：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，

5、严格按安全标准组织施工，乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。工程质量：应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失

6、。十二、工期延误乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延：(一)自然灾害等不可抗力。(二)设计变更和工程量增加。(三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行。(四)乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。(五)甲方同意给予顺延的其它情况。十三、付款方式本工程竣工验收后，20个工作日内，由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。本合同自各方签字后生效，生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份，甲乙双方各持壹份，并送市县市县大中型水库移民危房改造

7、办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。十四、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)为保证 工程施工进度，甲、乙双方本着互惠、互利的原则，甲方将钢筋电渣压力焊分项工程承包给乙方施工，为了明确双方在施工中的权力、义务与责任，协商签订以下条款：一、工程承包范围：头连接(电渣压力焊)。二、工程承包方式：分包焊机、夹具、把线、焊药，电源线在楼面连接。三、承包

8、单价：每个钢筋竖向电渣压力焊接头综合单价 元/个。四、工艺标准：按国家相关规范、规程施工。五、双方责任：1、甲方责任(1)全面负责现场施工组织工作，安排工程生产计划。(2)甲方对乙方施工人员进行施工技术、安全交底，乙方必须严格按技术交底要求施工。(3)负责现场工程进度、质量、安全生产监督和管理工作。(4)信守合同，按合同约定支付乙方劳务费用。2、乙方责任(1)遵守合同，依据甲方的施工进度要求，调整组织劳动力;准时如数的向甲方输出合格的劳动力，要求随叫随到，做好进场人员管理工作。(2)教育职工遵守甲方制定的安全生产、文明施工、质量管理、材料管理等各项规章制度。(3)保证施工质量达到现行施工规范以

9、及结构设计要求。(4)督促和检查本组施工人员，做好产品的质检、互检工作，确保工程质量和工期要求。(5)登高作业时必须严格按照高空作业操作规程，正确佩戴安全防护用品。(6)自行办理现场施工人员所需的证件手续。六、项目工程质量与验收(1)每批次作业前，需做试件，经甲方质检人员检查合格后方可进行作业。(2)本工程分包项目质量要求达到优质标准。(3)质量验收标准以设计要求和国家现行施工规范为依据。(4)在每层焊接后，监理及技术人员对质量存在问题提出整改时，乙方要及时整改;如果没有整改到位的部分，监理公司下发的处理罚款通知，由乙方无条件承担。七、安全文明生产精心组织安全施工，加强工人安全意识，做到安全第

10、一。八、工程结算(1)工程量计算方法：按实际完成的工程量计算。(2)结算程序：工程结算时，乙方向甲方上报完成工程量，由钢筋工长审核并开具施工任务单，项目经理签字确认，乙方持结算单方可进行财务结算。(3)付款方式：施工至 ，付已完成工程85%的工程款，施工至85%，主体竣工验收合格后，一次性付清余款。九、未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3发包人全称： （以下简称：甲方）承包人全称： （以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施

11、工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省_市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、 工程概况：工程名称： （以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图

12、和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；

13、施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、 合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体

14、详见合同附件一）。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、 质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）： 建设强制性条文； 建筑工程质量检验评定标准gbj30188； 建筑电气工程施工质量验

15、收规范gb50303-_； 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-_； 采暖与卫生施工验收规范（gbj242-82）； 电气安装工程施工及验收规范（gbj242-82） 建筑电气安装工程质量检验评定标准（gbj303-88）； 省、市相关部门的各种规章制度； 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成

16、工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清

17、单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量：（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同）。（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计

18、算。（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；六、 违约保证

19、金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相

20、关部门和领导全部审定方为有效）。3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、 施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法

21、规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）。2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）。3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。5、_市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）7、_市治安管理处罚条例。八、 合同生效：1、本合同订立时间： 年 月 日。2、订立地点：3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。施工合同 篇4承建单位(甲方)：承包单位(乙方)：按照中华人民共和国合同法和建筑装饰装修合同示范文本的规范，结合工程具体情况

22、，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：第一条 工程概况1、工程名称：2、建筑面积：2、工程地点：3、结构类型：第二条 施工方式及范围4、施工方式：5、施工范围：第三条 合同工期6、合同工期：自 年 月 日起进厂做施工准备工作，从 年 月 日开工至 年 月 日止竣工，共计 天，保温系统施工的合同范本。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。第四条 质量标准8、工程质量：按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。9、结算方式：按保温面积 估算，最终以实际保温面积展开结算。10、合

23、同施工价款：本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。第五条 甲方工作1、开工前五天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方承担。2、指派 为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。第六条 乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。2、指派

24、为乙方驻工地代表，负责合同履行。按照要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位(住户)的关系。4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章，否则无效。5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进行保护(乙方竣工后甲方应及时组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天)。6、乙方服从甲方和监理监督，施工

25、质量应符合甲方设计要求。第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工12小时以上工期相应顺延。4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的情况下，不能施工;室外温度低于5的时间段不允许施工，工期相应顺延。第八条 关于工程质量及验收的约定乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于 cm，单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。施工合同 篇5发包方（以下简称甲

26、方）_承包方（以下简称乙方）_经_批准，本工程于一九九 年 月 日公开招标、邀请投标、协商议标确定由乙方承建，按照中华人民共和国经济合同法修正，国家工商管理局和建设部颁发的（gf910201）建设工程施工合同示范文本，并结合深圳市有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。第一条 工程项目1.1工程名称：_工程地点： _工程内容：道路_m2、人行道_m2、排水管边：规格_m、桥梁：部位_m2.承包范围：_1.2工期（1）按定标（或议标、或约定）规定工期 （日历）天。（2）开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日1.3质量等级：_1.4合同价款：_按定标价（或协商价）含_费用，工程造价为人民币

27、（_币）_元。全部工程等价按下列规定计算：第二条 甲方工程2.1开工前_天办妥建设许可证，开工证和施工临时用地，占用道路等合法手续；2.2开工前_天将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方，并于现场交验；2.3开工前_天向乙方提供施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实准确；2.4合同签订后_天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。2.5协调处理施工现场及周围地下管线和临近建筑物的保护，并承担有关费用。第三条 甲方驻工地代表3.1甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任地，若甲方代表易人，须提

28、前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名，收到时间后生效。3.3甲方驻工地代表及委派人员名单：_3.4委托_监理公司进行工程监理，监理公司任命_为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_份。第四条 乙方工作4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计，施工总进度计划，并送交甲方代表；4.2严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算；

29、4.3作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作交工文件移交甲方；4.4作好施工组织管理、维持现场整治，做到工完场清、道路畅通，达到创建卫生城市标准；4.5工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护、乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复，甲方提前使用后发生的修理费由甲方承担。4.6竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方于接到甲方通知的_天内无条件保修。属设计或甲方使用及其它原因造成工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由甲方承担；4.7施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门。第五条 乙方驻工地代表5.1乙方任命的驻工地的

30、总负责人或总代表，应书面通知甲方，若乙方代表易人，须提前七天通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任；5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责，乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表、甲方代表在回执上签署 姓名和收到时间后生效。第六条 工期提前6.1工程若需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，乙方按提前竣工日期修订进度计划，报甲方批准。甲方在三天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议内容包括：提前的时间、乙方采取的赶工措施费用的承担和提前竣工收益的分享等；6.2乙方按合同规定的工期提前竣工，每提前_天，甲方奖给乙方_元。6.3无正当理由的工期

31、拖延，每延期_天，由乙方付给甲方罚金_元，罚金不超过合同总造价的_%。第七条 工期顺延7.1以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：（1） 设计变更，工程量变化；（2） 不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；（3） 甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度；（4） 甲方资金不足，导致停工、窝工；（5） 甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度；（6） 甲方分包的工程，拖延了工程进度。7.2上述情况发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告

32、后两天内予以确认，答复。7.3非7。1列出各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。第八条 工程质量等级8.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的_标准。8.2工程质量经验收评定为优良标准，并按合同工期竣工，甲方给乙方奖金_元。8.3工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。8.4双方对工程质量有争议，由深圳市质量检验监督总站进行裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。第九条 合同价款及调整9.1合同价款为有条件之可调价款，有下列情况之一者可作调整：（1） 甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证；（2）

33、 甲方代表签认的工程量增减；（3） 建设主管部门公布的价格调整。9.2上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核后，报送工程造价审查部门审定，确定合同价款的增减。第十条 工程预付款及竣工结算10.1合同生效后五天内，甲方付给预算价的_%为工程预付款，计人民币_万元。10.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的强算资料，甲方自签收之日起十五天内将结算审核完毕，并报送造价管理部门审定，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。10.3甲、乙双方在工程竣工验收后一个月内办理完毕工程结算手续。10.4甲方未按合同约定将结算审核完毕并报送造价管理部门审定，或在签

34、收审定书后十五天内不支付工程结算款，则从甲方签收审定书后第十六日起，按施工企业向银行计划外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息，并承担每日按拖欠总额的万分之三的罚金。第十一条 竣工验收11.1乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天向甲方提供完整竣工资料（一式_份）和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十五天内组织有关部门验收，并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。11.2甲方收到乙方竣工验收报告后十五天内无正当理由不组织验收或五天内不予批准且不能提出修改意见，则视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续11.3竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交

35、竣工验收报告中的日期，若要修改才能达到竣工要求的，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。11.4甲方未按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用，工程保管费、每天按承包工程造价的万分之八计醛?11.5经验收符合国家质量标准，自验收完毕起五天内，乙方向甲方移交完毕，若甲方未按时接管而导致已验收工程损坏，造成经济损失，由甲方承担，验收完毕若乙方在五天内未向甲方移交完毕（特殊情况除外）由此造成甲方的经济损失，概由乙方承担。11.6工程未经验收，甲方擅自动用或提前使用，则自甲方动用（或使用）之日即为工程竣工日期，由此而发生的安全、质量责任问题及经济支出或损失，概由甲方承担。1

36、1.7工程竣工验收符合国家质量标准，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付。第十二条 保 修12.1保修期限：分别以每个单位工程竣工验收后格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行，沥青砼路面及人行边为一年，水泥砼路面为三年。12.2保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。12.3保修内容包括：合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。12.4保修费用：从工程结算款中截留，即按合同总价款

37、计算为3%，若发生的累计保修费超过保修费总额，超过部分仍由乙方支付。12.5保修期间：乙方应在接到甲方书面通知后，七天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支持。12.6保修期满后二十天内，甲方将剩余保修费和按保修期内银行存款得率计算的利息一次付给乙方。第十三条 争 议13.1履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，经双方同意可选择下列一种方式解决：1、 向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解；2、 向深圳仲裁委员会申请仲裁；3、 向人民法院起诉。13.2选择上述第一种方式解决争议双方接受调解结果，应在调解结

38、果作出后七天内执行，若对调解结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法执行，任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或直接向人民法院起诉。第十四条 违 约14.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿、违约造成工期延误责任分担：甲方违约、工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。14.2违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款_%的违约金。14.3赔偿经济损失的范围：（1） 甲方代表不按合

39、同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。（2） 乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。14.4损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失，再加上以银行计划外贷款利率计算的利息。14.5除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。14.6因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前十天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查（或签证）部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由

40、违约方承担。14.7因乙方原因中止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关属乙方在现场一切设施、材料、设备和器件的权利。第十五条 安全施工15.1乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。15.2若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。15.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲方承担。第十六条 不可抗力16.1不可抗力原因和因素的认定

41、标准：（1） 六度以上的地震；（2） 六级以上的持续一天台风；（3） 30mm以上的持续24小时的大雨、暴雨；（4） _年以上未发生过，接近或达到人体体温持续二天的高温天气；（5） 自然原因发生的火灾；（6） 其它不可抗力原因（包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等）。16.2上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾情处理提供必须条件。16.3因16.1所列灾害发生的费用由双方分别承担。（1） 工程本身的损害由甲方承担。（2） 人员伤亡由其所属单位负责

42、并承担相应费用；（3） 造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方承担；（4） 乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担；（5） 清理、修理工作的责任与费用承担，双方另签补充协议。第十七条 合同的生效与终止本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章，送深圳市建设工程造价管理站或深圳市城市管理办公室审查后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。第十八条 合同份数本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式_份，甲、乙双方各持_份，建设主管部门，建设工程造价管理站

43、，银行一份。均具同等效力。发包方（公章）?承包方（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间： 年 月 日合同签字地点：审查意见：经办人：审查机关（公章）日期施工合同 篇6甲方：乙方：_装饰公司甲方委托乙方_套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：一、工程项目及内容：铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。二、承包方式：包工包料。三、工程造价（￥_元）为人民币_四、工程款项结算方法：乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即（人民币_

44、元），工程完工验收后，一个月之内付清余款（即人民币_元整）。五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。七、交付使用日期：总施工期为_天，即由_年_月_日至_年_月_日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。八、其它约定事项：九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。甲方：乙方：_装饰公司代表：_代表：_