电力工程施工合同范本五篇

《电力工程施工合同范本五篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力工程施工合同范本五篇（29页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2019电力工程施工合同范本五篇 2019电力工程施工合同范本(一)甲方：_(以下简称_)乙方：_一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包形式：包工包料四、工程内容_五、工程造价本工程合同预算价为_元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_元，在进行开工时再付工程预付款_元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会

2、审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_(大写)元。变压器油化试验费每台_(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备

3、费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三

4、、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方(签章)：_?.2019电力工程施工合同范本(二)发包方(简称甲方)：法定代表(负责)人：设计方(简称乙方)：法定代表人：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就完成合同建设项目的设计任务，协商一致，签订本合同。1、工程项目名称、规模、阶段、投资1.1、工程项目名称： 10 kV 供电线路工程4.5公里1.2、工程建设地点： 磐石市1.3、工程设计规模： 新建 10 KV线路4.5公里，高压电缆敷设 米，室内新建高压配电柜

5、面及配套保护等1.4、工程设计阶段： 方案设计及概算阶段、施工图阶段1.5、工程估算投资：暂定 100 万元 。2、设计内容及范围2.1设计范围：建设项目方案设计、设计概算、施工图设计等。2.2设计内容： 进行现场调查 ，依据相关规范、设计委托书及甲方相关要求进行设计计算、图纸绘制等;按照建设单位要求，参加设计方案、初步设计或施工图等评审会议;参加施工图交底、施工图会审等会议;参加竣工验收。3、设计工作要求3.1时间与进度： 按照甲方要求时间协助甲方完成方案设计及概算、施工图设计其他相关服务 。3.2 设计质量与深度：设计深度执行建设工程设计文件编制深度规定，充分考虑项目的功能性、安全性、经济

6、性、可信性、可实施性、适应性及效能性。4、设计依据、标准和资质4.1设计依据：4.1.1设计委托书或设计中标文件;4.1.2 甲方提交的基础资料;4.2 乙方采用的主要设计标准及规范：66kV及以下架空线路设计规范 GB50061-1997 ;4.3乙方资质等级： 电力行业专业乙级 。5、资料提交及期限5.1甲方向乙方提供设计委托书等文件资料，并对其完整性、可靠性负责;5.2乙方按甲方要求时间向甲方交付项目建议书(电子文档)、装订成册的初步设计图纸(方案设计)和概算各6份，施工图纸8份等设计资料和文件，并对其真实性、准确性、完整性全面负责。6、合同设计费及支付方式6.1合同设计费(含税)：设计

7、费取费基数以甲方工程造价管理部门审后概算中工程费用为准，暂定为 100 万元;设计费收费优惠价按工程造价的4%;合同设计费暂定为人民币(大写)：肆万圆整 (小写) 40000.00元，待概算审定后调整设计费。6.2合同设计收费依据按以下 6.2.3 方式确定6.2.1设计招标中标价;6.2.2双方按国家工程勘察设计收费标准确定;6.2.3双方按发包方/设计方所在地工程设计市场调节价协商确定;6.3按照6.2.2条估算的设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。由其它方式确定的合同设计费不再调整;6.4支付方式按照下列第 6.4.

8、1 款规定执行：6.4.1 分期支付：6.4.1.1合同生效之日起 日内，甲方支付设计费定金(大写)壹万伍仟圆整;(小写) 15000.00元6.4.1.2其他剩余部分待乙方向甲方交付设计文件并通过审查后连同调整部分一次性支付;收款人：开户行：账 号：7、甲方权利义务7.1要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改;7.2参加本合同设计项目各设计阶段的评审、验证和确认，要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充，最终设计完成后，根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改，直至通过审查;7.3要求乙方更换不称职的施工现场工作人员;7.4不得要求乙方违反国

9、家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计;7.5及时办理各设计阶段的设计文件审批工作;7.6不得擅自修改乙方编制的设计文件;确需委托第三方修改设计文件的，应征得乙方书面同意;7.7为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和安全环境。8 乙方权利义务8.1按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文件，并按约定的进度、质量交付设计文件;8.2不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务;8.3 根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底，配合施工，解决施工过程中有关设计问题;8.4委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作，

10、并及时完善和优化设计方案;8.5按照设计内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费;8.6对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题，应及时提出处理意见或解决方案;8.7除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商;8.8工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案;8.9未经甲方书面同意，不得擅自将合同项下的设计业务转委托。9、设计变更9.1甲方因下列原因可以进行设计变更,甲方根据需要进行设计变更，或者所提交资料作较大修改

11、，设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，需返工修改设计的，甲方应按乙方实际工作量支付返工费;9.1.1超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件;9.1.2提交的基础资料错误或作较大修改;9.1.3在设计任务书范围内要求乙方优化设计方案;9.2乙方因下列原因可以进行设计变更。因变更增加的设计费用由乙方承担。由此给甲方、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙方承担;9.2.1设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的;9.2.2设计遗漏、错误、设计深度不够;9.3因一方原因造成设计变更的，变更方应提出

12、设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。10、保密10.1在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露;10.2对乙方所有的技术成果权，甲方负有保密义务。未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。11.不可抗力11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件;11.2由于不可抗力致使双方或任何一方不能履行合同义务的，应采取有效措施避免并减少损失，将损失降

13、低到最低程度。不可抗力发生后 72 小时内，应以书面形式通知对方，并在 10 日内向对方提供发生不可抗力的有效证明文件;11.3因不可抗力致使合同未按期履行或无法履行，造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。12、违约责任12.1甲方未按期提供有关基础资料，致使乙方无法进行设计的，设计文件交付日期相应顺延;12.2甲方无正当理由逾期支付设计费，每逾期一日，按银行同期贷款利率向乙方支付违约金;12.3乙方未按期交付设计文件及有关资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付设计费 5 的违约金(甲方可在设计费中扣除);12.4乙方交付的设计文件不符

14、合约定质量和规范要求的，乙方应向甲方支付设计费 2% 的违约金(甲方可在设计费中扣除);12.5由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题，给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担责任。乙方除免收受损失部分的设计费外，应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失;12.6乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。13、合同变更、解除13.1合同经双方协商一致，可以变更或解除。变更或解除协议应采用书面形式;13.2出现下列情形之一的，一方可以解除合同，但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务：13.2.1给甲方造

15、成损失拒不赔偿的;13.2.2对甲方提出的合理要求拒不履行的;13.2.3擅自将合同项下的设计业务转委托;13.2.4甲方拒不支付设计费超过 50 %的。经书面催告后 15 日仍未支付的。14、争议的解决合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，按照以下第 14.2 方式解决14.1提交 仲裁委员会进行仲裁;14.2向 发包方所在地 人民提起诉讼;14.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决。15、健康、安全和环境保护15.1双方有关健康、安全及环境保护的权利、义务，依照上级有关HSE规定执行。16、合同效力及其他约定事项16.1合同经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字，并加

16、盖单位印章之日起生效;16.2合同履行期：自合同签订之日起至工程竣工之日止;16.3合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准;16.4本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力; 16.5组成本合同的文件及优先解释顺序如下：16.5.1合同条款;16.5.2中标书;16.5.3 设计委托书、批准的初步设计文件、施工设计文件、数据、图表;16.5.4双方往来传真、邮件、会议纪要。甲方(盖章)： 乙方(盖章) ：年月日：2019电力工程施工合同范本(三) 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的

17、贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲

18、方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文关于农村电网建设与改造技术原则、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

19、8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)

20、局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要

21、赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方(签章)： 乙方(签章)：法定代表人： 法定代表人：委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：年 月 日 年 月 日2019电力工程施工合同范本(四)甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法

22、律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就 的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式： 全包 。2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。三、工程工期1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。3、如遇下列情况，工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺

23、延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。四、图纸资料1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。五、 材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见合同技术参数)六、工程质量1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量： 合格工程 。七、工程价款本工程总包价为人民币 万元。(

24、大写： 元整)。八、工程费用标准及结算方式1、工程采用20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准以及20KV及以下配电网工程预算金额【20XX】年的定额及配套定额。2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。九、甲方应承担的主要工作及责任1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。6、协调施工现场上的各施工企业相互交

25、叉作业关系，及时处理有关问题。7、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照50元/天支付甲方安保费用。9、甲方驻工地代表： 联系电话：十、乙方承担的主要工作及责任1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。2、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。3、严格按照设计标准施工。4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理，且自觉、积

26、极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。5、工程质量：本工程应符合电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。9、乙方驻工地代表： 联系电话：十一、安全施工1、甲方应积极配合乙方做好安全设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及安全隐患，确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工安全，并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任

27、和因此造成的一切损失。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在 当 日内通知乙方，乙方应在接到通知后 当 日内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定

28、代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地依法裁决。本合同签订地 。4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：签订时间： 年 月 日2019电力工程施工合同范本(五)甲方： 乙方：根据中华人民共和国合同经济合同法、电力建设安装工程承包合同条例，结合本工程具体情况，双方协商一致，达成如下协议：第一条 工程概况一、工程二、工程内容：三、计划开工日期： 计划竣

29、工日期：四、质量标准：合同工程第二条 本合同执行标准：依据国家、自治区及电力行业标准有关规程、规范。第三条 甲方工作一、甲方工程负责人：二、负责工程施工中的协调工作。三、工程决算的审核。四、其他需要甲方办理的工作。第四条 乙方工作一、乙方工程项目负责人： 张新江二、组织施工、编制工程施工计划。三、绘制施工图、编制工程决算。四、负责工程质量管理。五、负责工程施工中的劳动防护及安全施工、文明施工、综合治理。六、乙方承办的其他工作。第五条 施工组织管理一、延期开工乙方应按合同要求按时开工，若不能按时开工，应以书面形式向甲方报告，并经甲方同意。二、暂停施工有下情况之时，甲方可通知乙方暂停施工：(一)不

30、按规范、标准进行施工;(二)工程质量达不到设计和规范要求;(三)施工组织、安全生产达不到要求。三、工程延误(一)工程量变化和设计变更等原因;(二)因甲方原因引起的工程延误，由甲方承担责任。第六条 工程质量要求一、甲方要求本工程为合格工程二、乙方应按电力行业标准、规范和规程进行施工，达到甲方及设计质量要求。三、达不到质量要求引起的整改、返修等经济损失由乙方承担。四、质量达不到要求的，甲方有权从乙方金额中扣除工程费。同时乙方承担违约责任，并向甲方支付违约金。(合同造价5%)第七条 工程安全管理乙方应做到文明施工、安全施工，并承担安全责任。第八条 合同借款与支付本工程合同总价为：伍万伍仟元，小写：(

31、￥：5.5万元 )。一、合同签订后，甲方向乙方支付合同总价肆万元作为工程预付款。工程竣工验收送电后支付剩余款项。第九条 违约责任一、如甲方逾期付款承担逾期部分的银行利息;二、合同签订后，甲乙任何一方造成本合同不能履行(出不可抗力)，均有权利向对方索赔合同违约金，合同违约金计算方法：按本合同总款项的10%计算。第十条 材料设备供应按电力公司农网建设改造管理办法的规定：设备、导线、电杆、横担等材料由乙方负责，所进材料必须具备三证和检验报告。第十一条 竣工验收本工程实行三级验收制。既施工单位自检，运行单位检查验收和竣工验收。乙方必须按档案资料要求做好工程资料的整理和交接工作。甲方按电力行业标准规程、规范和合同规定的要求组织竣工验收。第十二条 工程保修工程保修期 年，从工程投运之日起。第十三条 本合同未尽事宜，双方协商解决。第十四条 本合同自签订之日执行，一式 份，甲方执份，备案壹份。本合同经双方盖章(签字)后生效。甲方：签字(盖章) 乙方：签字(盖章)法定代表人(或委托代理人)： 法定代表人(或委托代理人)：签约日期： 年 月 日