工程居间合同

上传人:战神 文档编号:47402183 上传时间:2021-12-20 格式:DOCX 页数:9 大小:16.59KB
收藏 版权申诉 举报 下载
工程居间合同_第1页
第1页 / 共9页
工程居间合同_第2页
第2页 / 共9页
工程居间合同_第3页
第3页 / 共9页
资源描述:

《工程居间合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程居间合同(9页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、工程居间合同工程居间合同 篇1 (甲方)委托人(施工承包方):_ (乙方)居间人(委托受理方):_ 工程名称:_ 依据中华人民共和国合同法第二十三章居间第四百二十条,第四百二十六条之规定,经当事人双方协商一致,订立如下条款,共同遵照执行 工程条款: (一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善,皆视居间方已完成委托方的要求,委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言,作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。 (二)、居间酬金付款办法:按工程总造价_%计算共计人民币_万元,分_次税后现金支付。具体按: (三)、如委托人不按

2、时支付酬金给居间人时,居间人有权委托工程发包方支付酬金,甲方不得有异议,居间人可凭此合同向法院起诉,申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误,订不到工程合同,甲方不付分文。 (四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的经济纠纷,不承担工程发包方任何风险责任。 (五)、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕失效。 (六)、签约地点: 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 工程居间合同 篇2 委托人: 以下简称甲方 居间人:以下简称乙方 根据合同法相关居间条文,双方遵循资源共享、合作

3、共赢,诚信自愿的原则就居间合作事项,经双方友好协商达成本合同如下条款,以资各方共同遵照实行。 第一条 乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商,开发的吉首市城区商住楼,该小区规划总用地近百亩,总建筑面积20多万平方,其中一期有9万多平方的建筑设计任务,甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意,故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立;具体细节均在正式签订设计合同中体现。 第二条 报酬计算: 居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。 笫三条 居

4、间服务费的支付 设计合同成立生效后,随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次,如此类推。 第四条 相关责任事项 1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的,甲方不需支付本报酬服务费;甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方,无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费。 2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜,乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项,本合同即随之生效。 3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后,保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费;如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保

5、全,由此造成的后果均由甲方承担全部经济法律责任。 第五条 本合同自双方签字随同建筑设计合同同步生效,本合同一式二份,双方各执一份。 委托人签字: 居间人签字: 年月日: 工程居间合同 篇3 甲方(委托人): 联系地址: 联系电话: 乙方(居间人): 联系地址: 联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、 委托事项 1、 乙方接受甲方委托,负责()省( )工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要资料与信息,并最终促成甲方与()签订该工程项目的专业承包施工合同

6、。 2、 “居间成功”是指完成本条所列全部委托事项(甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成)。 二、 乙方的义务 1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目的进行实地考察。 2、 乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、 甲方义务 1、 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建

7、设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关 3、 4、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。 甲方如不履行本合同的承诺,乙方可凭承诺向本合同签订地的人民法院起诉执行。乙方向甲方追索欠款期间所发生的一切费用,经法院确认均由甲方承担相关的法律违约责任。 四、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、居间成功后,甲方同意按总工程量百分之(税后),进场施工预付人民币元给乙方,其余按甲方收到工程进度款时按工程量的百分之支付给乙方,直到工程完工为止。 3、 甲方可以转账或现金的方式支付。 五、 居间费用的承担 居间费用是指乙方完成委托事项实际支出的

8、必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担部分费用)。 六、 保密事项 1、 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 七、 合同相关义务 1、经甲乙双方协商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方代表 无关。 2、 如果居间成功,本次工程交易过程所涉及的相关原件一样具有同等的法 律效力。 3、 本合同完全履行完毕后终止。 八、 争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、 其它事项 1、 2、 甲方:(盖章)乙方(盖章): 法定代表人或委托代理人: 法定代表人

9、或委托代理人: 合同签订地: 合同签订日: 甲乙双方不得将本合同委托事项进行转委托。 本合同一式叁份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。 工程居间合同 篇4 甲方(委托人): 乙方(居间人): 联系地址: 联系地址: 法定代表人身份证: 身份证: 联系电话: 联系电话: 甲乙双方根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位

10、就该项目签订书面的工程承包施工合同。 二、甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚

11、实义务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %(即人民币 万元,大写: 万元)。 2、居间报酬结算方式:居间报酬总金额为人民币 万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、转账事宜 甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充

12、分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。 3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。 七、合同终止 1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。 2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将

13、本合同委托事项进行转委托。 2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。 合同签订地: 乙方指定账户户名: 乙方指定账户账号及开户行: 甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人: 年 月 日 工程居间合同 篇5 合同编号:XXX 委托人:XXXXX签订地点:XXX 居间人:XXXXX签订时间:XX年XX月XX日 第一条委托事项及具体要求:XXXX 第二条居间期限:从XXXX年XX月XX日至XX年XX月XX日。 第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促成

14、合同成立金额的XXXX%或者(大写)XXX元。委托人应在合同成立后的XX日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。 第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)XX元。 第五条本合同解除的条件 1、当事人就解除合同协商一致; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的; 3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务; 4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行; 5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第六条委托人的违约责任:XX

15、X 第七条居间人的违约责任:XXX 第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第XXX种方式解决: (一)提交XX仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第九条其他约定事项:XX 第十条本合同未作规定的,按中华人民共和国合同法的规定执行。 委托人(章):居间人(章):鉴(公)证意见: 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 居民身份证号码:居民身份证号码: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 开户银行:开户银行:鉴(公)证机关(章) 账号:账号:经办人: 邮政编码:邮政编码:年月日 工程居间合

16、同 篇6 甲方(委托人): 联系电话: 身份证号码: 乙方(受托人): 联系电话: 身份证号码: 甲乙双方为了发挥双方优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依照平等自愿、互惠互利的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就项目,引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与 2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。 二、乙方义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责

17、和 2、如果居间成功,则甲方全面履行和所签订的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%,向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式 1、本项目报酬为 2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付(每次支付 )。 3、甲方可以转帐或现金方式支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有权利要求对方承担违约责任。 六、合同终

18、止 1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。 2、如果居间成功,本合同完全履行后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时,本合同终止。 七、争议解决方式 1、如果发生合同争议,双方协商解决。 2、协商不成,提交当地仲裁委员会仲裁。 八、其他事项 1、乙方未经甲方同意,不得将本合同委托事项转委托。 2、本合同未尽事宜,经双方协商同意后,签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。 3、本合同签字盖章后生效。 4、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人和委托代理人(盖章): 签订地点: 签订日期: 工程居间合同 篇

19、7 甲方(委托人): 乙方(居间人): 甲乙双方本着优势互补、互惠互利的宗旨,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的发包方直接洽谈,为甲方提供咨询、建议,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与发包方签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与发包方签订书面的工程施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、发包方供应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方

20、对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,够成为甲方与发包方所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。 5、乙方在甲方与发包方进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与发包方的关系。 6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,

21、相关的所得税由乙方自行承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包方进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和发包方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同总额的%。 2、首次付款时间为工程施工合同签订后日,甲方付给乙方居间费用总额的%;甲方收到第一次拨款后日内,甲方将剩余所有居间服务费一次性付给乙方。 3、甲方以银行转帐的方

22、式支付。账户名:,收款账号:。 五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,自行承担全部居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。 七、合同终止 1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。 2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,由#人民法院管辖。 九、其他事项 1、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字或盖章后生效。 2、本合同在市县(区)签订。 甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 年 月 日 年 月 日

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!