监理工程师 合理 试卷

《监理工程师 合理 试卷》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师 合理 试卷（195页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（ ）。A是终局的，对发包人具有强制约束力B不是终局的，但对发包人具有强制约束力C是终局的，仅对承包人具有强制约束力D不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。 A1年 B2年 C5年 D工程设计年限 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ ）后

2、推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人 施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（ ）。A. 无权对该工程主张任何权利B. 无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C. 可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D. 可以留置该工程 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无须通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无须通知对方 D解除合同，但应当通知对

3、方 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。 A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ ）。 A费用由发包人承担，工期给

4、予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ ）顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 依据施工合同示范文

5、本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别 分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（ ）。 A分包商可直接向工程师递交索赔报告 B分包商可直接向业主递交索赔报告 C在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 D在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告 依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。 A只能向有合同关系的对方提出索赔 B工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

6、C工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D索赔处理应尽可能协商达成一致 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ ）。 A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据 在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ ）。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作 对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（ ）合同。 A. 单价 B. 总价 C. 成本加酬金 D. 综合单价合同法律关系包括（ ）。A.合同法律关系主体 B.合同法律关系客体C.合同法律关系权利 D.合同法律关

7、系内容 E.合同法律关系义务按照合同法的规定，属于要约邀请的包括（ ）。 A价目表的寄送 B招标公告 C递送投标书 D无价格的商业广告 E发出中标通知书在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（ ）等抵押合同。 A土地使用权 B城市房地产 C车辆 D机器 E土地所有权 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。A投标人提供投标保函 B中标人提供担保公司出具的履约保证书C发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D发包人提供的在建工程留置权担保E承包人提交的预付款保函 依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（

8、）。 A工程设计的建议权 B工程规模的认定权 C工程设计变更的决定权 D承包人索赔要求的审核权 E施工协调的主持权 公证与鉴证的区别包括（ ）。 A合同公证和鉴证所依据的法规不同 B公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同 C公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同 D合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则 E公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性 依据合同法，法定解除合同的条件有（ ）。 A合同履行过程中发生不可抗力 B合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行 C当事人一方迟延履行主要债务 D当事人一方违约行为致使合同目的不能实现 E合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履

9、行主要债务下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。 A与限制民事行为能力人订立的合同 B因重大误解订立的合同 C与无代理权人订立的合同 D与行政法人单位订立的合同 E与超越权限的法定代表人订立的合同 项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 按照合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（ ）到达受要约人，才能取消该项要约。 A要约到达受要约人之前 B受要约人发出承诺通知之前 C承诺通知到达要约人之前 D受要约人发出承诺通知之后 依据合同法，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（ ）。 A合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商

10、解决 B合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。 A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（ ）。A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金 法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求，则（ ）时，合同成立。A要约生效 B

11、承诺生效 C双方当事人签字或者盖章 D附生效期限的合同期限届至 合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。A债权与债务 B代理与被代理 C法人与自然人 D权利与义务 关于无权代理，下列说法正确的是（ ）。A无权代理行为不能转化为合法的代理行为B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C代理权终止后继续行使代理行为D被代理人不可以对无权代理行使“追认权” 开展建筑活动的主要依据是（ ）。A合同主体 B合同内容 C合同客体 D合同程序 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（ ）。A保证 B定金 C留置 D质押在建设工程

12、委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。 A建设工程委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件 C建设工程委托监理合同专用条件 D双方共同签署的修正文件 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ ）的人民法院管辖。 A工程所在地 B被告住所地 C原告住所地 D合同签字地 公开招标在开标时，应当由（ ）。 A招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B招标监督机构主持，投标人自愿参加 C招标人主持，所有投标人均应参加 D招标人主持，投标人自愿参加 我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。A施工合同的发包人 B施工合同的承包人C施工合同发包人和承

13、包人 D工程项目的代建方和施工合同的发包人依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。A委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B非监理人原因暂停监理业务超过6个月C委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周 D委托人拒付合理化建议奖 某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（ ）。A监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索

14、赔成立，造成委托人的经济损失C施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失 在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（ ）。A对设计、施工承包单位的选定权B对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C对工程设计变更的审批权 D对工程规模、规划设计等要求的认定权 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ ）承担。A公路管理部门 B承包人C发包人 D承包人与发包人共同 公开招标和邀请招标的区别包括

15、（ ）。 A对投标人资质的要求不同 B竞争程度不同 C招标费用不同 D邀请投标人的方式不同 E评标工作量不同 合同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（ ）。 A. 补偿性原则 B. 严格责任原则 C. 惩罚性原则 D. 有限责任原则 E. 连带责任原则 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。A. 施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B. 通过有关调解仍未解决合同纠纷C. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D. 和解无效 E. 人民法院没有管辖权 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。 A 委托人违约，赔偿

16、监理人经济损失 B因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失 C因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 E任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A发包人未按约定提供施工场地 B分包人对承包人的施工干扰 C设计变更 D承包人的主要施工机械出现故障 E发生不可抗力依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（ ）。 A办理临时用地、停水、停电申请手续 B向施工单位进行设计交底 C提供施工场地地下管线资料 D做好施工现场

17、地下管线和邻近建筑物的保护 E开通施工现场与城乡公共道路的通道 下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ ）。 A承包人自检后书面通知工程师验收 B工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括（ ）。 A监理招标文件 B监理中标函 C合同实施过程中双方签署的补充文件 D监理合同标准条件

18、E工程量清单 某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（ ）。 A通知承包人延期开工 B赔偿承包人损失 C顺延工期 D将协调工作交给承包人 E按原约定期限支付预付款施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（ ）。 A承包人负责拆除 B承包人承担拆除发生的费用 C发包人承担拆除发生的费用 D延误的工期不予顺延 E已完成的工程应予计量支付 建设工程一切险的被保险人可以包括（ ）。 A. 业主 B. 总承包商 C. 分包商 D. 业主聘用的监理工程师E. 设备供应商在监理招标中，

19、体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。 A. 投标人资质 B. 监理大纲 C. 总监理工程师业绩 D. 监理单位业绩 E. 监理费报价施工合同的当事人包括（ ）。A发包人 B发包人的法定代表人 C工程师D承包人 E承包人法定代表人 按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ）。A. 办理土地征用 B. 向工程师提供工程进度计划C. 提供保证施工安全需要的围栏设施D. 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E. 提供施工现场的地下管线资料发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（ ）鉴定部门鉴定。 A申请人指定的 B政府建设主管部门指定

20、的 C工程师指定的 D当事人约定的 E仲裁庭指定的 下列文件中，属于订立合同要约文件的是（ ）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 按照合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（ ）到达受要约人，才能取消该项要约。 A要约到达受要约人之前 B受要约人发出承诺通知之前 C承诺通知到达要约人之前 D受要约人发出承诺通知之后 依据合同法，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（ ）。 A合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人

21、民法院管辖 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。 A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（ ）。A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金 关于无权代理，下列说法正确的是（ ）。A无权代理行为不能转化为合法的代理行为B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C代理权终止后继续行使代理行为D被代理人不可以对无权代理行使“追认权” 开展建筑活动的主要依据是（

22、 ）。A合同主体 B合同内容 C合同客体 D合同程序 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（ ）。A保证 B定金 C留置 D质押在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。 A建设工程委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件 C建设工程委托监理合同专用条件 D双方共同签署的修正文件 我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。A施工合同的发包人 B施工合同的承包人C施工合同发包人和承包人 D工程项目的代建方和施工合同的发包人依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。A委

23、托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B非监理人原因暂停监理业务超过6个月C委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周 D委托人拒付合理化建议奖 在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（ ）。A对设计、施工承包单位的选定权B对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C对工程设计变更的审批权 D对工程规模、规划设计等要求的认定权 建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（ ）。A是终局的，对发包人具有强制约束力B不是终局的，但对发包人具有强制约束力C是终局的，仅对承包人具有强制约束力D不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 在签订施工合同时，要同

24、时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。 A1年 B2年 C5年 D工程设计年限 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ ）后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人 施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（ ）。A. 无权对该工程主张任何权利B. 无权申请人民法院

25、拍卖该工程，但可主张该工程所有权C. 可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D. 可以留置该工程 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无须通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无须通知对方 D解除合同，但应当通知对方 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。 A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承

26、包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ ）。 A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断

27、道路申报批准手续 D组织设计交底 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ ）顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付（ ）承担违约责任。 A4万元 B8万元 C10万元 D14万元 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装

28、前造成损失，该损失应由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别 分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（ ）。 A分包商可直接向工程师递交索赔报告 B分包商可直接向业主递交索赔报告 C在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 D在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告 依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。 A只能向有合同关系的对方提出索赔 B工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D索赔处理应尽可能协商达成

29、一致 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ ）。 A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据 在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ ）。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作 对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（ ）合同。 A. 单价 B. 总价 C. 成本加酬金 D. 综合单价合同法律关系包括（ ）。A.合同法律关系主体 B.合同法律关系客体C.合同法律关系权利 D.合同法律关系内容 E.合同法律关系义务按照合同法的规定，属于要约邀请的包括（ ）

30、。 A价目表的寄送 B招标公告 C递送投标书 D无价格的商业广告 E发出中标通知书 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。A投标人提供投标保函 B中标人提供担保公司出具的履约保证书C发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D发包人提供的在建工程留置权担保E承包人提交的预付款保函 依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（ ）。 A工程设计的建议权 B工程规模的认定权 C工程设计变更的决定权 D承包人索赔要求的审核权 E施工协调的主持权 依据合同法，法定解除合同的条件有（ ）。 A合同履行过程中发生不可抗力 B合同履行期限届满之前当事人一方明确表

31、示不履行 C当事人一方迟延履行主要债务 D当事人一方违约行为致使合同目的不能实现 E合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。 A与限制民事行为能力人订立的合同 B因重大误解订立的合同 C与无代理权人订立的合同 D与行政法人单位订立的合同 E与超越权限的法定代表人订立的合同 在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ACE）。A.仲裁事项B.仲裁申请书C.请求仲裁的意思表示 D.选定的仲裁员 E.选定的仲裁委员会 施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款。这是合同履行中的（ D ）。 A.先履行抗辩权

32、B.后履行抗辩权 C. 不安抗辩权 D. 同时履行抗辩权 设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（A）组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人 采购重要设备，单项合同估算价在（B）万元人民币以上时，必须进行招标。 A.50 B.100 C.200 D.500 在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（ C ）。A.按监理工程概预算百分比计收 B.按委托人和监理人商定的方法计收C.按参与监理工作的年度平均人数计收 D.按监理工程估算价百分比计数 因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了

33、要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ A ）。A.继续后续工作的施工B.向发包人发出请求复工的通知C.向工程师再次发出请求复工的通知 D.向发包人发出解除合同的通知 工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（ A ）签署意见。A.总监理工程师 B.监理工程师 C.发包人代表 D.质量监督机构负责人建设工程施工合同(示范文本)中的标准化附件包括（CDE）等。A.协议书 B.专用条款 C.承包人承揽工程一览表D.房屋建筑工程质量保修书 E.发包人供应材料设

34、备一览表 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。A. 施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B. 通过有关调解仍未解决合同纠纷C. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D. 和解无效 E. 人民法院没有管辖权 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。 A 委托人违约，赔偿监理人经济损失 B因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失 C因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 E任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出按照施工合同示范文本的规

35、定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A发包人未按约定提供施工场地 B分包人对承包人的施工干扰 C设计变更 D承包人的主要施工机械出现故障 E发生不可抗力依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（ ）。 A办理临时用地、停水、停电申请手续 B向施工单位进行设计交底 C提供施工场地地下管线资料 D做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E开通施工现场与城乡公共道路的通道 下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ ）。 A承包人自检后书面通知工程师验收 B工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时

36、参加验收，承包人可自行检验 D若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（ ）。 A通知承包人延期开工 B赔偿承包人损失 C顺延工期 D将协调工作交给承包人 E按原约定期限支付预付款施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（ ）。 A承包人负责拆除 B承包人承担拆除发生的费用 C发包人承担拆除发生的

37、费用 D延误的工期不予顺延 E已完成的工程应予计量支付 在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。 A. 投标人资质 B. 监理大纲 C. 总监理工程师业绩 D. 监理单位业绩 E. 监理费报价 按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ）。A. 办理土地征用 B. 向工程师提供工程进度计划C. 提供保证施工安全需要的围栏设施D. 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E. 提供施工现场的地下管线资料 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（ ）。A. 发包人无权要求交付工程 B. 发包人有权要求交付工程C. 发包人未要求交付工

38、程的，承包人仍应承担工程照管责任D. 发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E. 承包人可以留置该工程在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。 A施工企业伪造资质等级证书签订 B招标人与投标人串通签订 C施工企业的违约责任明显过高 D建设单位的违约责任明显过高 E约定的质量标准低于强制性标准施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（ ）请求撤销合同。 A建设行政主管部门 B仲裁机构 C人民法院 D工程师 E设计单位 建设工程监理招标的特点包括( )。 A招标文件强调对人员数量的要求 B招标宗旨是对监理单位能力的选择 C报价在选择中居于次要地位 D邀请投标人较少 E强调对监理

39、单位提供设备的要求 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）。 A投标书及其附件 B招标阶段对投标人质疑的书面解答 C资格审查文件 D工程报价单 E履行合同过程中的变更协议 依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（ ）。 A发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行工

40、程师对分包合同的管理包括（ ）。A. 检查确认分包工程质量 B. 对分包商索赔的批准C. 对分包商发布变更指令 D. 对分包商资质进行审查 E. 计量、确认分包商完成的工程量发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（ ）鉴定部门鉴定。 A申请人指定的 B政府建设主管部门指定的 C工程师指定的 D当事人约定的 E仲裁庭指定的 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（ ）。A建筑物 B工程技术 C施工工程款 D工程施工行为 施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（ ）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 抵押与质押的区别主要在于（ ）。 A担

41、保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权 合同法规定，要约生效条件为（ ）。A. 要约人向受要约人发出要约 B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C. 受要约人作出有效承诺 D. 要约以任何形式到达受要约人 对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（ ）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 下列有关无效合同的说法中，错误的是（ ）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认

42、无效后，履行中的合同应终止履行 按照合同法的规定，（ ）属于委托合同。A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 D某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同 依据合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（ ）。 A.必须征得对方同意 B无须征得对方同意，但应提供担保 C无须征得对方同意，但要通知对方 D无须征得对方同意，也无须通知对方 因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（ ）条款仍对双方具有约束力。 A. 质量 B工期 C解决争议 D结算 按照担保法的规定，下列财产中

43、可以作为抵押物的是（ ）。 A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B. 抵押人使用的宅基地 C. 抵押人拥有的股票 D学校设施 下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是（ ）。 A通知中标结果并退还投标保证金 B通知中标结果，但不退还投标保证金 C不通知中标结果，也不退还投标保证金 D不通知中标结果，但退还投标保证金 采用评标价法进行评标，

44、评标委员会确定的评标价格本质上是（ ）。 A确定中标价 B确定合同价 C衡量各投标书优劣的依据 D确定投标人实现各种指标的依据 依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是（ ）。 A因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作 B合同专用条款内约定的监理人工作 C因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的正作 D因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作 按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。 A提供监理单位施工现场办公房屋 B提供夜间施工使用的照明设施 C提供施工现场的工程地质资料

45、 D提供工程进度计划 按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（ ）。 A应当由发包人保管并承担保管费用 B应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担 C应当由承包人保管并承担保管费用 D应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担 某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（ ）。 A检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延 B检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延 C检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延 D检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延 施工合同履行中，

46、由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（ ）计算。 A按工程师提出的单价 B按承包人提出的单价 C按设计单位提出的单价 D参照报价单内类似工作的单价 施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的（ ）鉴定。A工程师 B工程质量监督部门C仲裁机构 D政府行政部门 施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（ ）。 A承包人送交竣工验收报告日 B发包人组织竣工验收日 C开始进行竣工检验日 D验收组通过竣工验收日 依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是（ ）。 A根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量

47、验收标准 B按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续 C因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作 D因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作 将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（ ）进行的分类。 A索赔目的 B索赔起因 C. 索赔的合同依据 D索赔事件的性质 如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交（ ）。 A索赔意向通知 B索赔报告 C施工现场的记录 D索赔依据 在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（ ）。 A承包人必须接受 B不具有强制性的约束力 C仲裁机构应予以认可 D排除了法院的诉讼管辖 监理合同的有效期是指（

48、 ）。 A合同约定的开始日至完成日 B合同签订日至合同约定的完成日 C合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 D合同约定的开始日至工程验收合格日 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ ）。 A人民法院的判决 B仲裁机构的裁决 C经过公证的还款协议 D经过鉴证的还款协议 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。 A建设单位直接向材料供应商追究 B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究 D建设单位不追究

49、施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付（ ）承担违约责任。 A4万元 B8万元 C10万元 D14万元 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（ ）。 A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多 C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多 某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10作为预付款。

50、订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（ ）。A. 同时履行抗辩权 B. 后履行抗辩权C. 不安抗辩权 D. 合同中止履行的权利 某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供应2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的（ ）。A. 债权转让 B. 合同变更 C. 债务转移 D. 合同转让 建设工程合同纠纷由（ ）的仲裁委员会仲裁。A. 工程所在地 B. 仲裁申请人所在地 C. 纠纷发生地 D. 双方协商选定 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金

51、。当一方违约时，守约方（ ）。A. 必须适用违约金条款 B. 必须适用定金条款C. 可以选择适用违约金或定金条款 D. 两者都不能适用，因约定无效 在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还。 A. 发出中标通知书后 B. 完成评标后 C. 提交履约担保后 D. 合同履行完毕后 建设工程委托监理合同（示范文本）规定，监理人承担违约责任的原则是（ ）。A. 补偿性原则 B. 惩罚性原则 C. 无过错原则 D. 有限责任和过错责任原则 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B

52、. 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延 C. 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D. 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延 某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在（ ）中。 A建设工程委托监理合同 B中标函 C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（ ）承担。A. 发包人 B. 监理单位 C. 承包人 D. 维修公司 某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施

53、工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人（ ）。A. 30万元 B. 70万元 C. 100万元 D. 170万元在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ ）。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作法人应当具备（ ）等条件。 A依法成立 B有必要的财产或者经费 C有自己的名称、组织机构和场所 D能够独立承担民事责任 E经上级行政主管机关批准在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。A投标人提供投标保函 B中标人提供担保公司出具的履约保证书 C发包人

54、提供银行出具的工程款支付担保函 D发包人提供的在建工程留置权担保E.承包人提交的预付款保函建设工程监理招标的特点包括（ ）。 A招标文件强调对人员数量的要求 B招标宗旨是对监理单位能力的选择 C报价在选择中居于次要地位 D邀请投标人较少 E强调对监理单位提供设备的要求 与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有（ ）。A主体具有特定的资格条件和资质条件B兼有工程合同和委托合同两类合同的特点C内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约D合同标的是质量、进度、投资三控制E在法律上依附于相关的工程设计、施工合同，属于从合同性质 监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外

55、监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有（ ）。A由于工程设计变更而需要延长的监理工作B由于承包人延误竣工而延长的监理工作C发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作D不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作E由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作 可以对合同价款进行相应调整的情况有（ ）。A地方税收的变化 B工程造价部门公布的价格调整C一周内非承包人原因中断通讯累计超过8小时 D行政法规影响到合同价款 E市场价格变化 依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（ ）。 A发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B承包人为了便于施工，可以要

56、求对原设计进行变更 C承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 依据合同法，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有（ ）。 A当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理 B当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审 C一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行 D仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力 E建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理 合同法规定的合同有效条件包括（ ）。 A. 合同当事人

57、具有民事权利能力和民事行为能力 B. 当事人意思表示真实 C. 合同当事人签字或盖章 D. 合同应当采用书面形式E不违反法律或社会公共利益 合同履行中，承担违约责任的方式包括（ ）等。 A继续履行 B采取补救措施 C赔偿损失 D返还财产 E追缴财产，收归国有 依据建设工程委托监理合同（示范文本）的规定，下列事项中，属于委托人义务的有（ ）。 A办理施工有关的行政审批手续 B将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方 C负责工程施工各方的协调管理 D与监理人协商一致，选定项目承包人 E提供监理工作需要的资料 建设工程委托监理合同（示范文本）规定，监理人的主要义务包括（ ）。A. 依法履行监理职责

58、，公正维护委托人及有关方面的合法权益B. 推荐选择工程的施工单位 C. 选派合格的监理人员及总监理工程师 D. 不得泄露与工程有关的保密资料 E. 代表委托人与承包人解决合同争议 按照建设工程施工合同通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（ ）。A. 招标公告 B. 招标文件 C. 投标书 D. 工程量清单 E. 中标通知书在施工合同中，发包人的义务通常包括（ ）。A平整施工场地 B确保施工所需水、电供应 C提供工程进度计划 D负责施工现场的安全保卫E办理施工临时用地的批准手续 按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（ ）。A. 工程本

59、身的损害 B. 由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C. 由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D. 承包方人员伤亡 E. 承包人停工损失 工程师对分包合同的管理包括（ ）。A. 检查确认分包工程质量 B. 对分包商索赔的批准C. 对分包商发布变更指令 D. 对分包商资质进行审查 E. 计量、确认分包商完成的工程量 建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（ ）日。 A工程动工 B全部工程验收合格 C工程所有人实际占有全部工程 D施工合同约定的竣工 E保修期满 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（ ）鉴定部门鉴定。 A申请人指定的 B政府建设

60、主管部门指定的 C工程师指定的 D当事人约定的 E仲裁庭指定的 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。 A委托人违约，赔偿监理人经济损失 B因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失 C因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 E任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出 按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A发包人未按约定提供施工场地 B分包人对承包人的施工干扰 C设计变更 D承包人的主要施工机械出现故障 E发生不可抗力 工程师对质量控制

61、和处理有关内容的说法正确的是（ ）。A发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D因工程师指令失误发生的迫加合同价款由发包人承担E工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任 设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（ ）。A单机无负荷试车由发包人组织 B单机无负荷试车由承包人组织C联动无负荷试车由发包人组织 D联动无负荷试车由承包人组织E竣工后的试车由承包人组织 工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括（ ）。A合同专用条件中的条款 B经工

62、程师认可的施工进度计划 C施工现场和施工会议记录 D工程延期审批表 E费用索赔审批表 关于监理人的责任限度，下列说法正确的是（ ）。A监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任B监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任E因监理人失职造成损失，监理应承承担全部责任 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（ ）。A. 发包人无权要求交付工程 B. 发包人有权要求交付工程C. 发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D. 发包人未要求

63、交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E. 承包人可以留置该工程在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。 A施工企业伪造资质等级证书签订 B招标人与投标人串通签订 C施工企业的违约责任明显过高 D建设单位的违约责任明显过高 E约定的质量标准低于强制性标准施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（ ）请求撤销合同。 A建设行政主管部门 B仲裁机构 C人民法院 D工程师 E设计单位 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）。 A投标书及其附件 B招标阶段对投标人质疑的书面解答 C资格审查文件 D工程报价单 E履行合同过程中的变更协议 依据施工合同示范文本的规定，下

64、列有关设计变更说法中正确的有（ ）。 A发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行工程师对分包合同的管理包括（ ）。A. 检查确认分包工程质量 B. 对分包商索赔的批准C. 对分包商发布变更指令 D. 对分包商资质进行审查 E. 计量、确认分包商完成的工程量 在招标程序中，（ ）等将作为未来合同文件的组成部分。A

65、招标文件 B中标人的投标文件 C中标函D未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改 依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由（ ）等构成。A直接成本 B公司管理成本C间接成本 D税金 E利润 某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应（ ）。 A及时通知委托人变动后果 B延长完成监理任务的时间C终止监理合同中增加内容的执行 D追索委托人的违约金E申请支付附加工作的报酬 在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（ ）。 A立即停止施工 B要求签订延期付款协议 C在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工 D追究违约责任 E立即解除合同 某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（ ）。A修改施工组织设计 B承担更换设备发生的费用C要求顺延此项变更导致延误的工期 D自行享有获得的工程收益E与发包人协议工程收益的分享 按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以（ ）。A留置该工程 B与发包人协议将该工程折价C自行将该工程折价 D申请人民法院将该工程依法拍卖E优先受偿该工程拍卖的价款