《拟建大唐淮北虎山2×660MW机组建筑安装工程施工发电厂 施工招标方案毕业论文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《拟建大唐淮北虎山2×660MW机组建筑安装工程施工发电厂 施工招标方案毕业论文（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、拟建大唐淮北虎山2660MW机组建筑安装工程施工发电厂施工招标方案姓名： 专业：基础工程技术学号： 指导老师： 总说明：本招标文件基于建设2660MW燃煤火力发电机组编制，截止本招标文件发标日，尚有部分项目设计方案仍在优化中，故本招标文件所提供的招标图纸和资料等可能与设计现状存在部分出入。投标单位如有疑问，可在招标文件规定限期内向招标人提出书面澄清。投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的需知、条件、格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件要求
2、的投标书将被拒绝。凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。 关键词： 投标 合同 工程量 清单 图纸和资料工程概况：拟建大唐淮北虎山2660MW机组建筑安装工程施工发电厂。 本文件招标范围为A标段：#1机组设备及系统建筑安装工程；#1机组主厂房至烟道口、#1机组A排柱外、侧煤仓、升压站、集控楼（室）、网控楼等建筑工程；除灰公用系统建筑安装工程。烟囱内筒玻璃钢制作安装由业主另行招标，本标段负责烟囱土建施工。脱硫脱硝系统不属于本标段工作范围。注：以上标段范围仅供参考，具体项目和内容详见招标文件工程量清单和图纸。 第一章 总则1.1 项目概况根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律、
3、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。本招标项目招标人、代理机构、项目名称、建设地点。1.2 资金来源和落实情况本招标项目的资金来源、出资比例、资金落实情况。1.3 招标范围、计划工期和质量要求本次招标范围、计划工期、质量要求。1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.7踏勘现场投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参
4、考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.8分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。2招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：招标公告（或投标邀请书）；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；工程量清单；图纸；技术标准和要求；投标文件格式；投标人须知前附表规定的其他材料。2.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形
5、地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.3 招标文件的修改2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。3投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：投标函及投标函附录；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；联合体协议书；投标保证金；已标价工程量清单；施工组织设计；项目管理机构；拟分包项目情况表；资格审
6、查资料。3.2 投标报价投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第三章“工程量清单”中的相应报价。3.3 投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书
7、后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5投标文件的编制 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。4投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖
8、投标人单位章。4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3如果包封没有按上述规定密封并标志，招标人将不承担投标文件错放或提前拆封的责任，提前拆封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。4.1.4投标人应将密封完整标志正确的投标文件递交到前附表所述递交的单位及地址。4.2 投标文件的递交投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。5开标5.1 开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并
9、邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2 开标程序5.2.1 开标准备5.2.1.1 开标会议在所有投标人的法定代表人或其授权代理人在场的情况下进行，投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人或其授权代理人未能参加开标会议的视为自动弃权。5.2.1.2 开标会议由招标人组织并主持。会上将对投标文件进行初步检查，以确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按要求顺序编制等。但按4.3款规定提交合格撤回通知的投标文件将不予开封。6评标6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟
10、悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标办法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。7合同授予7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标
11、候选人的人数见投标人须知前附表。招标人将把合同授予能最大限度地满足本招标文件中规定的各项综合评价标准，实质上响应本招标文件并按评标程序评选出来的投标人。被确定为中标的投标人必须具备有效实施本合同的能力和财力。7.2 中标通知附表一：中标通知书中标通知书 （中标人名称）:你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称） 标段施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。中标价： 元。工期： 日历天。工程质量：符合 标准。项目经理： （姓名）。请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订施工承包合同，签订合同之后按招标文件第一章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：
12、 （盖单位章）法定代表人： （签字）年 月日附表二：中标结果通知书中标结果通知书（未中标人名称） :我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的 （项目名称） 标段施工投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人： （盖单位章）法定代表人： （签字） 年 月日 第二章 合同条件1.通用条款2发包人义务2.1 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2 发出开工通知2.3 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确
13、、完整。2.4 组织设计交底2.5 支付合同价款2.6 组织竣工验收3承包人3.1 承包人的一般义务遵守法律， 依法纳税， 完成各项承包工作，对施工作业和施工方法的完备性负责，保证工程施工和人员的安全，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作， 避免施工对公众与他人的利益造成损害， 为他人提供方便，工程的维护和照管，其他义务。3.2 分包3.3联合体3.4承包人项目经理3.5承包人人员的管理4.材料和工程设备4.1承包人提供的材料和工程设备 4.2发包人提供的材料和工程设备5施工设备和临时设施5.1 承包人提供的施工设备和临时设施承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进
14、入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。5.2 发包人提供的施工设备和临时设施5.3 要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担6测量放线6.1 施工控制网6.2 施工测量6.3 基准资料错误的责任7施工安全、治安保卫和环境保护7.1 发包人的施工安全责任7.2 承包人的施工安全责任8进度计划8.1 合同进度计划8.2 合同进度计划的修订9开工和竣工包括开工和竣工，发包人的工期延误，
15、异常恶劣的气候条件，承包人的工期延误，工期提前。10暂停施工10.1 承包人暂停施工的责任10.2 发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂13工程质量11.1 工程质量要求11.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。11.12 承包人的质量管理11.13 承包人的质量检查11.14 监理人的质量检查12试验和检验12.1材料、工程设备和工程的试验和检验12.2 现场材料试验12.3 现场工艺试验13变更13.1 变更的范围和内容13.2 变更权13.3 变更的估价原则己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定
16、或确定变更工作的单价。己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3. 5 款商定或确定变更工作的单价。14价格调整14.1 物价波动引起的价格调整（除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。）14.1.1 采用价格指数调整价格差额15计量与支付15.1 计量 计量单位，计量方法，计量周期，单价子目的计量。15.2 预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约
17、定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。15.3质量保证金15.4 竣工结算 竣工付款申请单； 竣工付款证书及支付时间；竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4）目的约定办理。16竣工验收 单位工程验收，施工期运行，试运行，竣工清场，施工队伍的撤离。17违约17.1 承包人违约17.2 发包人违约18索赔18.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的应向发包人提出索赔18.2 承包人索赔处理程序(1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、杳
18、验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。(2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。(3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。19争议的解决19.1 争议的解决方式(l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；(2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。19.2 友好解决19.3 争议评审第二节专用合同条款专用合同条款2 履约保函履约保函（保函格式可以采用银行提供的担保格式，条件是
19、必须能够保证招标人的合法利益）致: (项目法人名称)， (法定地址)鉴于 (承包商名称，法定地址，以下简称承包商)，拟和你方于 (签约日期)签订编号为 合同(合同名称)，承担实施 (工程名称)。鉴于你方在上述合同中要求承包商向你方提交下述金额的银行出具的保函，作为承包商履行本合同的保证金。本银行 (担保人名称，法定地址)，同意为承包商出具此项保函。本银行在此作为担保人，代表承包商向你方承担支付人民币(大写) 元的责任。当承包商在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因违约而使你方造成经济损失，你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你
20、方出具证明或说明背景、理由。本银行放弃你方应先向承包商要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。本银行进一步同意你方和承包方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。本保函直至保修责任证书签发后14天内一直有效。银行名称：（盖章）银行法定代表人：(签字、盖章)地 址：邮政编码：日 期： 年 月 第三章 工程量清单第四章 图纸和资料第五章 工程规范、技术条件和要求第六章 投标文件格式一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、联合体协议书五 、投标保证金六、己标价工程量清单七、施工组织
21、设计八、项目管理机构九、拟分包项目情况表十、资格审查资料十一、质量、安全目标机保证措施十二、P3、Mis、KKs码的使用规划十三、差异表十四、财务用款计划十五、物资供应计划十六、廉洁合同（格式详见专用条款）十七、其他材料七、施工组织设计投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固
22、措施等。结语: 为履行本施工合同，参加投标的施工企业(以下称”投标人”)必须具有火电工程施工总承包一级资质, 必须同时具有高耸构筑物专业总承包一级资质；并通过ISO9000质量体系认证、ISO14000环境管理体系认证和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证。投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格。近三年内投标人必须具有至少完成1台300MW循环流化床发电机组火电厂建筑及安装工程总承包已竣工业绩，并且投产后运行良好。八、致谢词：本建筑安装工程招标文件的设计凝聚了本人六个月的实习积累经验，是我在工程造价这个专业学习的一个新的突破，新的知识积累。在设计此文件的同时，我不断地查阅建筑造价的相
23、关资料，询问专业老师，指导老师。才能完整的做完此项毕业论文,是老师不辞辛苦的给我讲解专业知识、专业的设计以及合同施工方案的制定格式。在此向老师表示衷心的感谢，给些王老师帮助我从论文的选题到资料的收集直至论文编制修改的整个过程。，指导老师的开拓进取的精神和高度的责任心都将使学生受益终生！感谢和我同一设计小组的几位同学，是你们在我平时设计中和我一起探讨问题，并指出我设计上的不足，使我能及时的发现问题把顺利的进行下去，没有你们的帮助我不可能这样顺利地结稿，在此表示深深的谢意!参考文献：1、全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表2、关于调整建筑安装工程费用项目组成若干规定3、招标投标法4、招标公告发布暂行办法5、安徽省装饰工程费用定额6、建筑工程施工发包与承包计价管理办法7、建设工程量清单计价规范。12
拟建大唐淮北虎山2×660MW机组建筑安装工程施工发电厂 施工招标方案毕业论文
