《山东某工程建筑消防安装施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东某工程建筑消防安装施工合同（10页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、建筑消防设施安装施工合同（LTP-2007-001）建设单位： 6*综合局 建筑名称： 9*工程 建筑地点： *市* 施工单位： *建设工程有限公司 合同编号； * 省 *编制*省*局 监制建筑消防设施安装施工合同甲方（建设单位）： 乙方（安装施工单位）： 根据中华人民共和国经济合同法和山东省消防管理办法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条 建筑消防设施概况：（一）工程名称：*（二）安装施工范围：火灾自动报警系统、消防联动系统、消防广播系统、消防电话系统、室外消火栓系统。详见图纸（三）开工日期： 年 月 日竣工日期：年 月 日第二条 图纸、预算交付（一
2、）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告及图纸。第三条 合同价款、拨款和结算（一）合同价款（含自动消防系统检测费） 合同总价：柒拾玖万叁仟陆佰伍拾玖元整（￥793659.00） （二）中标人合同签订后招标人拨付（中标价-暂定工程价）*50%的预付款作为设备购置款，工程完工付款至80%，结算付至95%，结算价=中标价-暂定价工程款及预留金+（设计变更+现场签证），余款保修期满无息付清。签订合同后，甲方从预付款中扣除4万元履约保证金，工程完工后无息退还。暂估价工程根据实际情况经监理单位和现场签证以后结算。第五条 双方责任（一）甲方 ：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工
3、单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款； （二）乙方：应按招标文件指定的品牌及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。第六条图纸变更设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。第七条 验收和工程质量（一）竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，己方在十日内组织验收（二）消防设施安装以通过建筑自动消防系统技术检测并经消防部门竣工验收合格为标准。第八条保修 （一）保修内容：见安装施工范围； （二）保修期限：自验收合格之日起保修贰年。（三）保修期满后，按山东省建筑
4、消防设施使用维修保养管理办法的规定签定维修保养合同。第九条 违约责任（一） 甲方责任：1未按合同规定提供场地、图纸数据、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；2工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按应付款部分的2向乙方偿付逾期的违约金。（二） 乙方责任：1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总价的10%向甲方偿付逾期的违约金；
5、2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。乙方接到修复通知2小时内做出反应，24小时内给予修复3非甲方原因每延期交付1天，扣罚合同造价的1%. 第十条 延期付款免责甲方有15天的延期付款免责期，在此期限内乙方免除甲方责任。本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决：A向仲栽委员会申请仲栽B向 青岛市人民法院提起诉讼第十一条9705工程消防电气及室外消火栓系统施工竞争性谈判文件，做为本合同附件与本合同具有同等效力。第十二条 如需担保，另立合同第十三条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十四条 本合同正
6、本贰份，双方各执一份，副本 肆 份公安消防、工商行政管理等有关部门。第十五条其它 合同订立时间 年 月 日甲方：（章） 乙方：（章）地址： 地址；法人代表： 法人代表；委托代理人：委托代理人：开户银行： 开户银行：账号： 账号；年 月 日以下为赠送的简历模板不需要的下载后可以编辑删除，谢谢！性别：女民族：现居地：广东省出生年份：198*9政治面貌：党员身高：164 cm教育经历2006-092008-07广州医学院所学专业：护理学类获得学历：大专工作/实习经历2008-072009-07广州市第一人民医院单位规模：1000人以上 单位性质：国营 助理护士工作地点：广州市盘福路 下属人数：1 工
7、作内容：在护士长和护师的指导下工作，主要负责病人的基础护理和付治疗，协助医生护士抢救，完成病人的输液和指导病人正确服药及心理健康宣教，根据医嘱完成病人的输血工作，病人进行化疗时要负责心电监护仪的操作。人自我评价我是一个充满自信心且具有高度责任感的女孩,经过1年多的临床工作，强烈认识到爱心、耐心和高度责任感对护理工作的重要性!在血液内科一年的锻炼，让我学会了很多血液科及大内科的知识，临床护理和急救更加磨练了我的意志，极大地提高了我的操作能力和水平。自信这一年的工作让我实现了从护理实习生到内科护士的飞跃，有信心接受一份全职护士工作。当然一年的时间不可能完全达到专业护士的要求，在以后的工作中我会更加
8、努力，为护理工作尽职尽责！专长描述1.能熟练进行各项护理操作,应变能力强,能在实际操作中不断地学习，因而能很快融入到新的工作中； 2.擅长对常见血液病、多发病进行观察和护理； 3.熟练掌握呼吸机和心电监护仪等急救设备的操作，对急救的基本程序和技术要求，以及危重病人的护理、病情监测的技术重难点基本掌握； 4.对病人的心理护理的基本技巧有一定地认知。 目前就读于广州医学院护理学专业一年级。暂未命名意向职位：护士期望薪资：2000-3000工作地点：广东省语言能力英语读写：(良好)听说：(良好)相关技能计算机(良好)兴趣爱好看书、听音乐、滑旱冰、张卢良性别：男邮箱：qqjianli_l90民族：汉族婚姻状况：未婚体重：74 kg出生年份：QQ：123456现居地：上海身高：174 cm教育经历2010-092013-07人民大学所学专业：网络工程获得学历：本科工作/实习经历2013-08现在XX公司网络工程师相关技能网络工程相关(精通)自我评价积极乐观，观察能力强，能够理智思考问题;个性开朗，适应新环境能力强，工作认真负责，敢于迎接挑战，敢于承担责任，具有良好人际关系。求职意向意向职位：网络工程师期望薪资：7500工作地点：上海语言能力英语读写：(熟练)听说：(熟练)兴趣爱好爱好看球、滑冰扫一扫，手机查看本简历
山东某工程建筑消防安装施工合同
