安徽莱芜市人民医院院区扩建工程设计招标文件

《安徽莱芜市人民医院院区扩建工程设计招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽莱芜市人民医院院区扩建工程设计招标文件（50页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、莱芜市人民医院院区扩建建设工程设计 招标文件莱芜市人民医院院区扩建工程设计招 标 文 件招 标 人：莱芜市人民医院招标代理单位：莱芜市誉诚工程咨询有限公司日 期：2012年02月目 录第一部分: 投标人须知一、 前附表二、 招标文件三、 投标文件的编制四、 投标文件的提交、接受和编号五、 开标六、 评标七、 中标结果第二部分：建设工程设计合同第三部分：设计任务书第四部分：参考格式文件格式1：投标函格式格式2：法定代表人证明和授权委托书格式格式3：联合体代表授权书格式格式4：原创设计声明格式格式5：投标报价表格式格式6：投标人简况表格式格式7：本项目设计负责人简况表格式格式8：本项目设计人员名单

2、格式格式9：设计合同条款响应表格式格式10：联合体协议基本要求格式第五部分：附件 38莱芜市誉诚工程咨询有限公司 0634-6216399第一部分 投标人须知一、投标人须知前附表序号内 容 规 定1工程综合说明招标人：莱芜市人民医院工程名称：莱芜市人民医院院区扩建工程建设地点：长勺路以西，赢牟大街以北招标范围：建筑方案设计、初步设计、施工图设计2资金来源：财政拨款和医院自筹3投标人资质等级：建筑工程设计甲级资质；2008年以来企业及总设计师具有担任过类似于本项目规模综合性医院的设计业绩。拟派总设计师须具有注册于本公司的一级注册建筑师证书。 4投标有效期：90日历天5投标保证金：伍万元6踏勘现场

3、时间：不集中组织7投标质疑：质疑以书面形式提供（一式二份）提交质疑文件时间：开标15日前提出有效。领取质疑答复时间：开标前15日内。地点：汶阳大街10号（陈毅中学斜对过）8投标文件份数：商务标和技术标均为一式八份（正本一份，副本七份）9投标文件递交地点：莱芜市泰山饭店，如有变动，另行通知。10投标文件递交时间：2012年03月6日上午9：00前。11开标时间：2012年03月06日上午9：00。开标地点：莱芜市泰山饭店。12评标办法： 综合评分法13招标人联系人：李复银 联系电话：0634-627621814招标代理：莱芜市誉诚工程咨询有限公司传 真：0634-6216399联 系 人：张波、

4、张敏二、招标文件说明1、招标依据本次招标依据中华人民共和国招标投标法、建筑工程设计招标投标管理办法（建设部2000第82号令）、工程建设项目勘察设计招标投标办法（国家八部委2003年第2号令）、关于进一步加强山东省建筑工程设计招标投标管理的通知及相关法律法规的规定组织实施。2、招标文件的组成本招标文件包括下列文件及所有按本招标文件有关规定发出的补充资料。招标文件包括下列内容：第一部分、投标人须知第二部分、建设工程设计合同第三部分、设计任务书第四部分、参考格式文件第五部分、附件投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有说明及条款，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文

5、件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。3、现场勘察招标人不集中组织投标人现场踏勘，投标人应自行现场踏勘，招标人可为投标人的现场考察提供适当的协助。投标人应认真踏勘现场，自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。招标人（业主）联系人及现场地点：见“投标人须知前附表”。投标人踏勘现场发生的费用自理。现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。中标人签订合同时和在施工过程中，不得以不完全了解现场为由，提出任何增加工程造价或索赔等要求。4、招标文件的修改和澄清招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可以对招标文件进行必要的澄清和修改。投标人若

6、对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表第7项规定的截止时间以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行的修改，还是根据投标人要求对招标文件进行的澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清，投标人按照本须知前附表第7项规定时间、地点领取书面澄清文件。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容发给所有竞标单位，当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。若投标人因自身的原因未能及时获得招标文件的修改、补充或澄清的信息，投标人将承担被拒绝投标或视为没

7、有实质性响应招标文件规定的风险。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在投标文件的修改、补充通知中予以明确。5、招标代理费本次招标代理服务费的数额为贰万元，由中标单位支付。三、投标文件的编制1、投标文件的组成投标文件应由技术部分和商务部分组成，两部分分别密封。投标文件应做到清晰、完整，计量单位均采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则投标文件的所有文字说明和文字标注均采用中文，报价均为人民币，时间均为北京时间。第一部分 商务部分 报价单；（报价单应单独密封，

8、用于唱标，见“第四部分参考格式文件”格式5）投标函； 营业执照、资质证书、税务登记证复印件； 企业法定代表人证明和授权委托书； 投标保证金收据复印件； 原创声明； 投标人的业绩：包括业主名称、项目地点、投资总额、性质、规模、时间（开始时间完成时间）、业主联系人，业主电话号码(如需表格自制)； 本项目总设计师情况（包括技术水平、主要业绩和荣誉）； 本项目设计人员的投入情况（包括人员数量和技术水平）； 项目质量保证体系及后期服务的具体措施； 投标人的信誉、财务状况； 对设计合同条款的响应性。以上文件按顺序以A4规格装订成册。其中:正本1份，副本7份。第二部分 技术部分1 投标文件的签署要求：工程设

9、计的投标和评标，必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，投标人不得在文本文件、计算机文件、设计方案展示图纸文件上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号。如果投标人违反本条规定，其投标文件不予评审，其名次排在所有投标文件符合规定的投标人之后。   评标表决结束前，投标人不得以任何形式私下向招标人、代理机构和参与评标的工作人员展示或描述投标文件内容。投标人违反本条规定将取消中标候选人资格。文本文件：本次招标方案征集，设计单位根据建设方现有条件及初步设想提交设计成果，其最终成果应至少包括但不局限于以下内容：建筑总体规划布局说明；建筑方案构思说明；建筑造型

10、方案说明；医院主要功能及特殊流程设施说明；南北院区连接通道方案说明；设计依据；主要技术经济指标及参数；工程造价估算等，以上所有材料以A3（297mm×420mm）规格编排装订成册，一式8份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本7份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。 电子文件：包括全部文本文件的电子版以及用VCD或PowerPoint格式制作的设计成果多媒体演示文件，均应制作成计算机文件，提交光盘1套（其中设计成果的多媒体演示文件，播放时间不应超过15分钟），并确保光盘内的电子文件能够顺利导出（自行读取一遍，看是否刻录有问题），因无法读取而造成的后

11、果由投标人自行承担。展示文件：规划用地的区域位置图、规划用地红线范围、建设条件分析图、总平面布置图（南北院区）、道路交通组织设计图、绿化规划设计图、建筑各层平面设计图、建筑立面设计图、重要节点平面布置图、效果图（效果图应全方位展示设计效果）、整体鸟瞰图以及其他必要的说明材料、分析图件、表现图件等。其中总平面图（南北院区整体）、整体鸟瞰图（北院区）及主要建筑透视图（分南面、东面、北面各一幅）须以A0(1189mm×841mm)规格单独制作一套并裱在轻质板上。所有图纸展示文件以A3规格制作，图纸比例不限，装订成册，一式8份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本7份，封面标注“副本”字

12、样。正本与副本不符的内容，以正本为准。 保密信封：用于分辨投标文件对应的投标人身份。    设计投标内附A0规格制作的总平面图1张，内容应与投标文件一致，由具有相应资格的注册建筑师签章（专项设计除外），加盖投标人公章。2、投标保证金投标人应在领取招标文件后7日内提交本须知前附表第5项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金应采用支票、现金或银行汇票的形式支付。接受投标保证金的银行及账号：开户名称：莱芜市誉诚工程咨询有限公司开户银行：工行莱芜分行营业部开户账号：1617010209249139179开户行地址：山东省莱芜市鲁中东大街00

13、1号投标人未按招标文件要求提供投标保证金的，其投标应作废标处理或被否决。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。评标委员会要求对投标文件作必要澄清或者说明的除外。未中标的投标人投标保证金在招标人发出中标通知书后五个工作日内予以退还（不计利息）。中标人的投标保证金在招标人与中标人签订设计合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。3、投标有效期：开标后 90 日历天内。4、投标报价说明投标报价可以以工程勘察设计收费标准（计价格200210号）作为参考依据。投标报价应包含完成招标文件中所提出的工程设计全部内容。本项目

14、设总控制价600万元，主要建筑单体工程设计费控制价70元/平方米。凡报价超出控制价的，将按无效标处理。四、投标文件的提交、接收和编号1、投标文件的密封及标记（1）商务标部分：投标人应将商务标的正本和副本分别密封，并在封面上标明“正本”或“副本”。商务标正本应标明投标人名称。为方便开标，投标人应将报价单单独密封一份，并在封面及密封条骑缝处加盖投标人公章。报价单与投标文件正本有不一致之处，以报价单为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。（2）技术标部分：投标人应将技术标的正本和副本分别密封（并在封面上标明“正本”或“副本”），展示图纸也应单独密封，文本文件与计算机文件一起用不透明包装物包装密封、

15、设计方案展示图纸用用不透明包装物包装密封、保密信封用不透明信封独立密封。（3）投标文件密封袋上均应注明： 投标人名称和地址； 投标工程名称； 在开标前（写明具体时间）不得开封。所有投标文件的密封袋的正面和封口及密封条骑缝处均应加盖投标人公章，技术标部分不能出现投标人名称和可能影响评标公正的任何标志和标识。2、投标文件的提交提交与接收投标文件的时间和地点见投标须知前附表第11条，如有变动以招标人或代理机构的最新通知为准，投标人在临近截标时间应向招标人或代理机构查询接收投标文件地址和截标时间，截标时间前60分钟开始接收投标文件，投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达开标地点。

16、0;   投标人到达开标地点后，保密信封交给招标人、监督人原封保存直至公开揭晓，投标文件和报价单交给招标人或代理机构的工作人员，检查投标书、报价单是否按照招标文件的要求予以密封，投标人在投标文件接收记录表格上签署相关内容。    如果设计投标人逾期提交投标文件，其投标文件不予评审，其名次排在所有按时提交投标文件的投标人之后，如果其名次符合招标文件规定，可以领取相应的经济补偿。    设计投标文件开标时不得启封，送达评标地点后，由监督人员、招标人代表、招标代理工作人员启封并编号，参与开标、评标的其他人员应当回避。评标

17、结果揭晓前，负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况。投标文件的正本、副本、展示图纸、计算机文件的编号应当一致。到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。五、开 标开标会由招标人或其委托的招标代理单位主持，按照本须知第11项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。开标程序：1、投标单位签到；2、核验投标文件密封及签章情况；3、宣布标书密封情况；4、按照签到顺序报价，投标人签字确认；5、开标会结束，投标人退场；6、 由监标人和招标人或招标代理机构代表负责对投标文件进行编号，参与评标的招标人应当回避。六、评 标1、评标委员会评标委员会由具备

18、本项目专业特长的专家组建。与投标人有利害关系的人员不得参加评标委员会。2、评标程序（1）成立评标委员会并推选评标负责人；（2）宣布评标纪律；（3）招标人代表介绍工程项目背景情况及规划要求；（4）评标委员会成员领取并阅读和研究招标文件。评标委员会成员至少应了解和熟悉招标的目标、范围、性质、主要技术要求和标准、商务条款、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素；（5）评标委员会成员对每个投标方案进行评审和比较，记录投标文件的优点和缺陷，评标时不需要投标人向评标委员会介绍投标文件；（6）评标采用综合评分法，评标委员会成员按照本招标文件评标办法（见附件2）的要求对每个投标方案进行打分，然后计算总

19、分，按照得分从高到低的顺序进行排名，得分相同的以报价低的排名靠前。投标单位得分排序结果应当立即公布，并由评标委员会成员签字确认；（7）编写、签署评标报告。评标委员会按照投标方案得分排序向招标人推荐前6名作为入围设计方案；同时推荐前3名优秀设计方案，作为中标候选方案。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由；（8）向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。3、方案评审原则设计方案评标主要原则如下：（1）设计成果符合招标文件要求；（2）满足使用功能要求；（3）各项经济技术指标

20、合理、准确，设计方案合理，有特色，体现技术先进、经济合理、有充分的可实施性；（4）报价合理。4、废标的情况投标文件出现以下情况的将被宣布为废标或不合格：（1）投标人的资格、条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；（2）投标文件中没有按有关规定盖章、签字的；（3）投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；（4）投标有效期不能满足招标文件规定的；（5）多于一套投标方案的（本项目要求每家投标单位只能提供一套投标方案）；（6）以联合体形式投标的，未附联合体各方共同签订的投标协议书的；（7）未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的；（8）投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不

21、正当手段谋取中标的；（9）设计成果严重违反本招标文件中设计任务书要求，或技术经济指标严重失实，或被2/3以上专家评委成员认为严重不符合本次招标活动要求的；（10）设计作品已发表过或2/3以上评委认为抄袭其他类似方案或雷同的；（11）设计费报价超出招标方设定的控制价的；（12）违反招标文件其他相关规定，被2/3以上专家评委成员认定应该废标的。评标过程中出现的问题和产生的纠纷，由评标委员会负责裁决。裁决前，评标委员会应认真阅读招标文件的规定，并征询招标人代表、招标代理机构代表和相关主管部门现场监督人的意见。5、投标文件的澄清评标时不需投标人向评标委员会进行方案陈述。如评标委员会对投标文件有质疑，可

22、以向投标人发出书面质疑函。投标人应对质疑函中的问题逐一进行书面解答，并由投标人授权代表签字（一式两份，签字的交招标人留存，未签字的交评委）。但投标人不得改变投标书中的实质事项，不得通过做出变动使不符合要求的投标成为符合要求的投标。七、中标结果1、定标招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选方案，结合投标人的技术力量和业绩进行必要的后期考察和论证，并报请市规划委员会及相关部门审核，最终确定中标方案。最终实施方案应与修改完善后的中标方案基本一致。2、补偿方案对未中标方案的补偿办法：1 评标委员会对各投标人的设计方案给出具体评审，对于评标委员会推荐的前三名优秀设计方案，按得分第一、第二、第

23、三的排序分别给予12万元、9万元、6万元的经济补偿（中标单位不予补偿）；2 对未被评为优秀方案但推荐入围的第四到第六名3家设计方案，将给予每家投标单位4万元的经济补偿； 3 其余投标单位费用自理，招标人不再给予经济补偿。经济补偿     招标文件中规定给予投标人方案设计费或者未中标人经济补偿的，招标人与中标人签订合同后五个工作日内给付。     经评标委员会全体成员认定投标方案未达到招标文件规定的编制深度要求的，或者串通投标的，不给予投标人经济补偿。     未取得设计费的投

24、标方案，在揭晓评标结果后立即退还投标人。知识产权     按招标文件规定获得招标人经济补偿的投标方案，视为投标人受招标人委托创作的作品，其著作权、版权和使用权归招标人所有（署名权除外），该方案评标后不予退回，招标人、中标人可以在本工程使用该方案。     招标人有权在工程建设中使用已支付经济补偿的各个投标方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。3、中标通知中标人公示后，所有投标人未提出异议后，招标人可向中标人发出中标通知书。招标人或招标代理单位向中标人发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标

25、的投标人。4、签订设计合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。第二部分 建设工程设计合同发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 工程设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

26、2.2发包人提交的基础资料2.3设计采用的主要技术标准是： 第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写） 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条 设计人向发包人支付的设计文件、份数、地点及时间第七条 费用7.1双方商定，本合同的设计费为 万元。第八条 支付方式8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 %，计 万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2

27、设计人提交设计文件后10天内，发包人支付设计费总额的 %，计 万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的 %，计 万元，施工图完成后，发包人向设计人支付总设计费的 %，计 万元；余款 %，计 万元在工程竣工验收合格后1月内付清。第九条 双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15

28、天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方应另行协商签订补充协议。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付相应设计费用。9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。9.1.5

29、发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

30、9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为 年。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计

31、费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的20%，最多不超过本项目设计总报酬。9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取

32、咨询服务费，收费额由双方商定。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条 合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2设计

33、人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.7本合同双方签字盖章即生效，一式 份，发包人 份，设计人 份。12.8本合同生效后，按规

34、定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政主管部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（本合同文本仅作为双方正式签订设计合同的参考，双方也可协商另行起草正式合同）。（此页无正文）发包人名称： 设计人名称：（盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）项目经理：（签字） 项目经理：（签字）住 所： 住 所：邮政编码：

35、邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见： （盖章） （盖章）备 案 号： 经 办 人：备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日第三部分 设计任务书一、项目基本情况 1、项目建设单位：莱芜市人民医院 2、项目建设名称：莱芜市人民医院院区扩建建设项目 3、项目建设单位法人代表：张志强 4、项目建设单位联系人： 闫向远 张恒利 5、项目建设单位联系方式： 地址：莱芜市莱城区长勺北路雪湖大街001号 联系电话：0634-6279606 6270415 传真号码：0634-6279398二、项目投资：建设总投资估算

36、为31200万元，不包括土地费用、配套设施建设费、拆迁费和办公家具、用具及医疗设备等其他费用。三、建设工程地点：位于长勺路以西，赢牟大街以北。四、项目背景及规模：随着经济的发展，人民生活水平的日趋提高，群众对医疗服务和健康保健需求呈爆发式增长。莱芜市人民医院作为莱芜市最大的一所集医疗、教学、科研为一体的地市级综合性医院，目前医院医疗用房已严重不足，难以满足病人就医需求，病人看病难，住院难的问题日趋突出。根据市人民医院现所在地及周边环境情况，经市委、市政府批准，市人民医院向北扩建，征用院区以北104.5亩土地，扩大院区规模。在广泛调研的基础上，医院初步确定，现有南区规划为门诊、保健、康复、查体、

37、办公及教学区，北院区规划为急诊、急救、住院区，形成南、北两个功能区。扩建工程分两期进行，一期拟建急救中心及外科病房楼一栋，设计床位800张，建筑面积约7.8万平方米，二期作为远期规划拟建内科病房楼，设计床位800张。该项目占地总面积为257.5亩，其中南院区153亩，新征北院区104.5亩，原院区已有建筑面积约7.3万平方米，床位600张，本次院区扩建项目要求按三级甲等综合性医院标准进行设计。五、规划控制指标：1、规划容积率1.02、绿地率35%3、建筑高度：依据物探报告要求。（因新征土地暂时不具备进场条件，物探工作无法进行，各设计单位在本次设计方案中建筑高度暂不受限制。新征土地具备进场条件后

38、，由中标单位在施工图设计时予以修改，各设计投标单位在投标报价中应充分考虑此因素，中标单位不可因此因素调整中标价格。）4、建筑退道路红线距离（m）：后退长勺路现状路中心线58米以上；后退赢牟大街道路现状路中心线55米以上；建筑物后退长勺路与赢牟大街道路中心线交叉口不小于120米。5、建筑退用地界线距离（m）：后退西侧、北侧地界需满足消防、抗震、卫生防护等规范要求，垃圾处理及停尸房等附属用房宜布置在隐蔽处，减少对周边地块的影响。后退周边现状建筑满足相关规范要求。6、建筑间距（m）:满足相关规范要求。7、机动车停车位：按照山东省工程标准城市建设项目配建停车位设置规范规定设置（设置地下停车场及部分地上

39、车位）。8、道路交通：沿赢牟大街车行出入口应尽量远离该地段十字交叉口，建议设在该院区西侧支路上；沿长勺路不得设置出入口。9、竖向设计：结合场地地形和项目特点，按规范要求编制竖向设计。10、抗震：抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值0.15g。11、其他：总平面图必须如实反映周边已有建筑的现状情况，严格按照规范要求，考虑对现状架空线路及地下管线的避让。六、建筑设计要求1、设计指导思想：以人为本、功能完善、布局科学、便捷适用、绿色节能、定位超前。以人为本：规划设计坚持以人为本的原则，注重关注人的生理和心理需求，注重领域感、归属感、成就感以及开放性、私密性等方面的内容，将人文关怀贯穿医疗、护理、服

40、务和环境的全方位、全过程，最大程度的方便患者，为患者服务。功能完善：严格按两院区的功能定位规划设计，在保证医疗、教学、科研、防保、康复、急救“六位一体”功能的同时要注重现代化医院的运行辅助功能的规划和设计（包括临床教学示教室、科研实验室）。各功能之间要相辅相成、相互协调。布局科学：在土地利用方面做到集约利用土地，为医院的后续建设留出充分空间。在病房布局上要做到动静分区、洁污分流、上下呼应、内外相连、集分结合、流程便捷的科学布局，以有利于医疗、有利于保障、有利于安全。要与原院区做到优势互补，有利于提高医疗配套设施的综合利用能力。在建筑布局方面要做到最大程度的资源共享，减少人流、物流对患者的影响。

41、便捷适用：在整体规划设计充分体现方便适用的原则，便于资源共享；地下通道、停车场与人防工程结合设计、平战兼顾、节省空间；各医疗区既相对独立，又内外双通，最大方便的满足医院运行和患者就医。绿色节能：院区建设尽可能增加绿地面积，树草兼植，突显绿色生态医院的人文特色。同时充分利用节能、环保措施，减少医院的运营费用和成本。定位超前：根据全省及我市周边地区医院发展趋势，新院区建设要做到超前定位，但不追求奢华，先进与适用并举。项目的设计规划力争体现当今医疗建筑最先进理念，充分考虑医院可持续发展、医疗技术和设备更新发展的需求。2、总体规划设计内容和要求总体规划设计应根据现代化医院的设计理念，结合新院区的建设规

42、模，采用合理的功能分区布局形式，充分考虑医院各单位布局之间的相互关系，结合现代医疗流程及不同人流、物流分流的要求，保证医院日常运转的经济、高效和合理。规划设计在用地方面要实现园林化、花园式的建设目标。总体规划中应合理规划预留直升机停机坪位置，以便为急救病人提供最快捷的服务。七、建筑设计内容建筑设计应充分体现医疗建筑的功能要求，符合现代化医学的基本规律，具备相应的科学性、合理性和先进性。建筑形式应着重表现医疗建筑特点及地域、文化特点，塑造莱芜市人民医院的崭新形象。（一）、急救中心：设计应体现现代急救医学特点，反映先进的急救中心的设计理念；急诊部应相对独立，同时与医院其他相关科室联系方便，急救车应

43、可直接到达急诊部。1、医疗区：(1)、急诊分诊大厅。(2)、A区：急诊抢救室，适于立即抢救的病人，设计8张床位；(3)、B区： 适于不易搬动的危重病人，设计10张床位；(4)、C区：各专业急诊诊室。适于各类常见、多发疾病急诊患者的检查及诊治，其中急诊内、外接诊室各设4张接诊床位。(5)、急诊观察室，设置床位在10张；急诊输液大厅，输液床20张。(6)、洗胃室一间。 (7)、外科清创及手术室（2间手术室）。2、支持区： (1)、急诊挂号、收款处。(2)、急诊药房。 (3)、急诊B超室。 (4)、安全保卫室。 (5)、120调度室、院前大夫值班室、院前护士值班室、司机值班室、办公室、物资调配室、车

44、库、仓库等。3、病房区急诊病区设置床位35-50张，另设急诊监护病房（EICU）床位10张。（二）重症监护室（综合ICU）设计床位20-30张（三）儿科急诊（儿科门诊在南院区门诊楼内设置）设置诊室、抢救室、值班室、观察室、输液室等；（四）医技科室1、影像科：CT机房2个，MR机房一个，X-线机房4个，胃肠机房2个，DSA机房2个。2、超声科 机房4间，另设置超声介入手术室、术后观察室、手术准备及仓库等。 3、检验科：临检区（临检区主要为病房及急诊服务）、工作区（生化分析、临床免疫分析区、HIV初筛实验室、PCR实验室、病原微生物实验室、中心实验室）等。4、输血科：（不设置献血功能） 房屋设置应

45、尽量靠近手术室和病区，分别设置入库前血液处置室、血液标本处理区、储血室、发血室、配血室、实验室、治疗室、自身血液采集室、消毒洗刷室、仓库、档案室、值班室、学习室、办公室、更衣室、卫生间、洗浴室等。5、药剂科：设置静脉配置中心、药库和住院药房6、中心供应室7、手术室共设置洁净手术室26间，其中百级洁净手术室3间（负压手术间1间，防辐射手术间1间），其余房间按建筑技术规范设置。 8、病理科（五）病房科室共设置28个病区(包括预留一个病区)，各病区设置床位30-45张，设置六人间扶贫病房一间，其他房间可考虑以一、二、三人间合理搭配，各病房内设独立卫生间，病区如无特殊要求按标准化设置。1、普外科4个病

46、区。2、神经外科2个病区。3、心胸外科2个病区。4、泌尿外科1个病区。5、烧伤外科1个病区，设置一间百级层流病房。6、小儿外科1个病区。7、骨科4个病区。8、妇科2个病区。9、产科设4个病区，包括分娩室1个病区。10、儿科3个病区.11、眼科1个病区。12、耳鼻喉科1个病区。13、口腔科1个病区。（六）设置设备转换层。（七）后勤保障1、设置中央空调机组、配电室、泵房等其它设备用房。2、设置营养餐厅、职工餐厅等后勤服务设施。（八）其他：1、设置具备机动车辆通行能力的南北院区人防地下通道。2、考虑一期与二期工程的连接方式。八、结构设计要求（1）结构设计应先进合理，经济实用，方便施工。（2）结构设计

47、应充分优化钢筋、混凝土等主材的设计，在保证结构符合国家有关规范和安全的前提下，严禁浪费。（3）依据单体建筑的使用功能，综合荷载要求，按照安全、经济原则，提出结构选型方案。选用新材料、新技术、新设备、新工艺的应在设计说明中专题说明。九、机电设计要求排水、雨水及各种污水处理按市政有关规定、规范设计、设污水处理站。考虑中水回用系统。空调暖通系统：结合气候特点，按建筑功能不同及建设单位的需求和特点设计合理的空调系统及供暖，有效防止院内交叉感染，达到容量合理、布局科学、切换方便、使用方便、节约能源的要求。强电系统：采用双回路不间断供电系统，保证用电安全、可靠。整体建筑群设可靠防雷设施，应按国家标准考虑等

48、电位接地。弱电系统：弱电系统应包括消防自动报警和自动喷淋系统、物流传输系统、闭路电视系统、电话系统、广播系统（如背景音乐）、多功能呼叫对讲系统、病房闭路电视监控系统（如手术室、重症病房）、楼宇自控及安保监控系统、闭路电视教学系统、计算机网络系统等。十、环保及消防设计要求本项目工程将环境保护工作作为建设的首要条件，以建设绿色医院为基本原则，医院将在下列各方面严格执行国家各级政府部门的有关规定和标准1）废水排放，污水处理2）放射性屏蔽措施3）危险品的安全处理和储存4）医疗安全5）消防和安全措施6）药品管理7）环保型建筑材料的选择与使用十一、总建筑规模不突破任务书要求。第四部分 参考格式文件格式1

49、投标函格式投 标 函致：招标人根据贵方 招标人名称 设计招标文件的要求，我方签字代表（印刷体姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交按投标人须知第 条要求的，与本投标人相关的全部文件。联合体代表应增加以下条款：1. 我方已与 （其它联合体成员名称、地址）组成联合体，并由我方担任联合体代表。2. 在投标的同时，我们还将提交联合体的其它成员需提交的全部资料及联合体协议。据此函，投标人签字代表宣布同意如下：1按照贵方提供的招标文件的要求，我们愿以总价 元人民币作为本项目总设计费（包括总体规划、方案设计、初步设计和施工图设计）报价、 元/平方米（建筑面积）的设计单价，承担本项目的设计

50、工作并提供相关服务。 2我们已经详细阅读招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时，投标人充分理解招标人本次招投标活动所采取的程序性办法及相应安排。3. 我们保证：我们将遵守招标文件的全部规定，我们提交的文件中的所有陈述和声明均是真实和正确的。4. 我们同意在投标文件递交截止期起的 日的投标有效期内，严格遵守本投标文件中列明的各项承诺，在期满前本投标对我方始终有约束力。本投标文件同贵方的招标文件、中标通知书、双方签订的补充、修改文件、答疑文件和附件均将成为约束双方的、用于设计合同签订的法律依据文件。5. 如果贵方接受我们

51、的投标，我们保证在接到中标通知书后，在招标文件规定的期限内签署设计合同、完成并交付设计合同规定的全部工作成果。 6. 如设计工作能按由招标人批准的设计工作计划进行，我们保证设计工作在投标文件中承诺的主要设计人员的基础上进行。7. 我们已经交付金额为 万元（人民币）的投标保证金，贵方可以按照招标文件规定处置这笔投标保证金。 8. 我方宣布与招标人聘请的为本项目提供服务的公司及任何附属机构无关联。9. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人名称（盖章）：授权人签名：授权人姓名：授权人职务：地址： 邮政编码：电话： 传 真：日期： 年 月 日格式2 法定代表人证明和授权委

52、托书格式法定代表人证明单位名称： 地 址： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系我单位的法定代表人。为施工、竣工和保修莱芜市人民医院院区扩建建设工程设计签署上述工程的投标 文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖章） 日期： 年 月 日授权委托书致: 招标人 本授权书宣告，在下面签字的 （单位名称）、（职务）、（姓名）以法定代表人身份合法代表本单位（以下简称“投标人”）授权 （姓名）为本单位的合法代理人，授权其在 项 目 名 称 的投标活动中，以本单位的名义，并代表投标人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与本项目有关的事务。代理人在本投标活动中的一切行为，均代

53、表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。代理人无权转换委托权。特此委托。 （委托代理人身份证复印件）代理人姓名： 性别：年龄： 职务： （代理人签字样本）投标人名称（投标人盖章）：法定代表人姓名（法定代表人签字）： 日期： 年 月 日注：联合体每名成员均需填写并提供此项文件。格式3 联合体代表授权书格式联合体代表授权书致：招标人鉴于我们已决定作为成员组成联合体参与 项 目 名 称 的设计投标活动，我们 （授权单位名称） ，是一家依据 （国家或地区）法律成立的 （说明单位性质），注册地址为 。谨此合法授权（被授权单位名称），是一家依据 （国家或地区）法律成立的 （说明单位性质），注册地址为 ，作

54、为本联合体代表，合法代表我们参加上述项目的投标活动，代表我们提交相关的资料、接收相关的信息和指示，以及处理与之有关的一切事务。 我们谨此确认：我们所有联合体成员根据 年 月 日发布的上述项目招标文件的规定，对招标人就我们与上述项目的投标活动承担共同连带责任。 本授权书签署于 年 月 日。授权单位： （盖章）签字： （单位法定代表人或授权代表） 姓名： （单位法定代表人或授权代表姓名）职务： （单位法定代表人或授权代表职务） 被授权单位（联合体代表）： （盖章）签字： （单位法定代表人或授权代表）姓名： （单位法定代表人或授权代表姓名）职务： （单位法定代表人或授权代表职务）日期： 年 月 日格

55、式4 原创设计声明格式原创设计声明我 （单位名称）郑重声明：本次投标的 项目的设计成果，是我单位独立设计所取得原创成果。我们完全意识到本声明的法律结果由本公司承担，特此声明。 原创作方案负责人签名： 设计单位：（盖章）日期： 年 月 日格式5 投标报价表格式序号工作内容报 价（RMR元）备注（取费依据、收费标准等）投标报价总计折合每平方米报价设计工期初步设计设计方案批准后（ ）天内全部施工图纸初步设计批准后（ ）天内注：1投标人的上述报价应包含了本招标文件中规定的所有工作内容，未能在此列举的工作内容，招标人认为已包含在此报价中，投标人中标后应完成包括上述项目在内的所有工作。2招标人将对上表所列各项工作内容的总报价进行评比。如投标人认为上表中某些款项有隶属或涵盖关