某执法业务用房建设投标文件格式

《某执法业务用房建设投标文件格式》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某执法业务用房建设投标文件格式（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、副本越西县环境监测执法业务用房建设项目（项目名称）监理招标投 标 文 件投标人：四川省城市建设工程监理有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）2011年 9月 4 日目 录一、投标函二、法定代表人身份证明二授权委托书三、投标保证金四、监理大纲五、项目管理机构六、资格审查资料七、其他材料注：（1）（）内应标注每部分的超始页码。一、投标函投 标 函致：越西县环境保护局1、在研究越西县环境监测执法业务用房建设项目监理招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其他有关文件后，我方承诺按“发改价格【2007】670号”（国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理

2、规定的通知）及其附件要求收费基准价下浮 20 %的价格承担本工程的实施、完成及其缺陷责任期的全部监理工作。2、如果中标，我公司将保证在接到业主对监理工程师的进场通知后，在监理合同规定的日期内开始监理工作，达到合同规定的各项要求。3、我公司同意在从规定的递交投标书截止之日起60天内严格遵守本投标文件的各项承诺，在该期限满之前，本投标书对我公司始终有约束力。4、在正式合同制定和签署之前，本投标文件连同贵公司的中标通知书应为约束贵、我双方的合同文件。5、我们理解，业主不一定接受最低标价的投标文件或者业主接到的其他任何投标文件。同时也理解，业主不负担我们的任何投标费用。6、我单位将按招标文件的规定履行

3、合同责任和义务，并对提交材料中的所有陈述和声明的真实和正确性负责，若我单位在缴纳投标保证金以后，招标人发现我单位的投标文件资料有隐瞒、欺诈行为的，将取消投标资格，我单位缴纳的投标保证金不予退还，如中标，招标人将取消我单位的中标资格，拒绝履行合同，我单位缴纳的履约保证金不予退还。中标后未能在规定期限内签署监理合同，则我单位提供的投标保证金不予退还。投标单位：（全称、盖章）法人代表或其委托代理人：（签字或盖章）日期：2011年9月4日二、法定代表人身份证明投标人名称：四川省城市建设工程监理有限公司单位性质： 有限责任公司 地址：成都市青羊区太升南路288号锦天国际1栋3单元19楼1906号成立时间

4、： 1998年 11 月 23 日经营范围： 长期 姓名： 杨启厚 系 四川省城市建设工程监理有限公司 （投标人名称）的法定代表人（职务：董事长 电话：13568834630）。特此证明。附：法定代表人身份证复印件投标人：四川省城市建设工程监理有限公司（盖单位章）2011年 9 月 4 日注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。（2）法定代表人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。二、授权委托书本人杨启厚（姓名）系四川省城市建设工程向监理有限公司（投标人名称）的法定代表

5、人，现委托（或委托本单位人员） 安琴元（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改越西县环境监测执法业务用房建设项目（项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投拆另行授权），其法律后果由我方承担。委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件（2）委托代理人身份证复印件、投标人为其缴纳的养老保险（提供最近6个月连续缴费证明）复印件投 标 人：四川省城市建设工程监理有限公司（盖单位章）法定代表人： （签字）委托代理人：

6、（签字）联系电话： 0834-7611960（固定电话） 13778664124 （移动电话）2011年9月4日注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。（2）法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是投标人本单位的人员。（3）最近6个月（企业设立不足6个月，从设立时间起，下同）连续缴费的养老保险是指从购买招标文件时间的上一月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费。（4）委托代理人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、委托代理人身份证原件、委托代理人连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证原件或提供由社保部门出具的委托代理人在该投标人单

7、位连续6个月参保的证明原件备查。（5）委托代理人提供的证件、证明不齐全或不符合要求的，投标文件不予接收。三、投标保证金越西县环境保护局（招标人名称）本投标人自愿参加越西县环境监测执法业务用房建设项目（项目名称）监理的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金。金额人民币（大写）壹万元（￥10000.00元）。本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本账户转账方式交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。附：（1）收据（招标人开具给投标人）复印件（2）银行给投标人的转帐回单复印件（3）人民银行颁发的基本存款帐户开户许可证复印件投标人：四川省城市建设工程监理有限公司（盖单位章）法定代表人或其委

8、托代理人： （签字）2011年9月4日四、监理大纲 说明监理“三控制”、“二管理”、“一协调”的主要任务的具体措施及方案；向监理工作难点、重点的内容及方法，对工程建设的合理化建设。五、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险总监安琴元工程师总监证总监(10)0604号建筑装饰及材料2011.8监理工程师罗四海工程师专监证专监(08)1348号工民建2011.8监理员张磊助工监理员监理员(09)0917号土木工程2011.8（二）主要人员简历表姓名安琴元年龄38学历大专职称工程师职务总监拟在本合同任职项目总监毕业学校1999年 毕业于 重

9、庆建筑大学 学校 建筑装饰及材料 专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话2003年宁南县商业街监理员13778664124注：“主要人员简历表”中的项目总监应附注注册监理工程师证、身份证、职称证、总监证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附注册证或上岗证书、养老保险复印件。如不实、属于弄虚作假上，取消中标资格。（2）养老保险是指：主要人员在该投标人单位的养老保险缴纳凭证（最近连续6个月）或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明。六、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称四川省城市建设工程监理有限公司注册地址成都市青羊区太升

10、南路288号邮政编码610000联系方式联系人方平电话13568834630传真028-86789336网址法定代表人姓名杨启厚技术职称高级工程师电话028-86789336技术负责人姓名刘小平技术职称高级工程师电话028-86789336成立时间1998年11月23日员工总人数： 280人企业资质等级甲级其中注册监理工程师146营业执照号5100000000885592高级职称人员80注册资金壹仟万元人民币中级职称人员170开户银行浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行初级职称人员40账号5806734531000151技工11经营范围工程监理、工程咨询、工程项目管理工程勘察设计备注注：投标人

11、基本情况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.1。（二）近年财务状况表对财务状况表的要求为：20082010年度无亏损。（三）近 3 年完成的类似项目情况表项目名称龙湖清波二期10# 213#楼项目所在地成都市青羊区清波村1、6、7组发包人名称成都龙湖锦华置业有限公司发包人地址成都市龙湖镇发包人电话13708146888合同价格1118亿元开工日期2006.6.20竣工日期2008.6.30承担的工作 监理工程质量合格项目总监李宇项目描述备注注：（1）投标人填写的具体年限应与第二章“投标人须知”1.4.1一致。（2）已完成的类似项目应附材料见“第二章投标人须知”3.5.3。其中，类似项目是依

12、法必须招标的项目，应附中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证书复印件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。（四）正在监理的和新承接的项目情况表项目名称越西县敬老院项目项目所在地越西县城郊村发包人名称越西县民政局发包人地址越西县新大街发包人电话0834-7612246合同价格320万元开工日期2011.6.20竣工日期2012.4.30承担的工作 监理工程质量合格项目总监安琴元项目描述备注注：正在监理的和新承接的项目应附材料见“第二章投标人须知”3.5.4。其中依法必须招标的项目，应同时附中标通知书复印件或合同协议书复印件；非依法必须招标的项目，可只附

13、合同协议书复印件。（五）近3年发生的诉讼及仲裁情况序号案由双方当事人名称处理结果或进展情况1无2345678注（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项不通过资格审查，除非其中的内容涉及其他规定的审查标准，或导致中标后合同不能履行。（2）诉讼及仲裁情况是指在工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生诉讼及仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生影响的其他诉讼及仲裁事项。工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项”，是指：（一）既包括投标人作为原告（申请人），也包括投标人作为被告（被申请人）或作为第三人。（二）既包括投标人与项目业主发生的诉讼及仲裁，也包括工程建设项

14、目招投标和中标合同履行过程中投标人与其他人（法人、其他组织和个人）发生的诉讼及仲裁。（三）既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁，也包括投标人在招投标和中标合同履行过程中因投标、转包、分包、设备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的仲裁。（四）不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何，或在诉讼及仲裁过程中和解（调解）结案或撤诉（撤回仲裁申请）等，只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报。（五）投标人隐瞒招标文件要求提供的“近3年发生的诉讼及仲裁情况”，拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息，或者提供“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生纠纷及仲裁纠纷”的虚假、引人误解的声明信息，属于招标投

15、标法第三十三条规定的弄虚作假行为。（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机构以第三者的身份进行裁决。（4）“案由”是事情有原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。（5）“双方当事人名称”是指投标人的诉讼、仲裁原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。（6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。（7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料见第二章“申请人须知”3.5.5；还没有处理结果，说明进展情况，如某某人民法院于某年某月

16、某日已经受理。（8）如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况，投标人在编制投标文件时，删除表格，另声明：“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”（六）近3年向招投标行政监督部门提起的投诉情况序号案由双方当事人名称处理结果或进展情况1无2345678注（1）本表为调查表。不得因投标人提起过招投标投诉而作为废标处理或作为量化因素或评分标准，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。（2）按照招标投标法的规定，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的，有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监

17、督部门投诉。按照有关规定，任何单位和个人都可对包括招投标在内的违法违规总理 反映情况，有关部门依职权进行查处。本项情况调查表只针对申请人和其他利害关系人依据工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（国家发展改革委等7部委令2004年11号）提起的投诉。（3）招投标投诉的起算时间为：招投标投诉被行政机关受理的时间。（4）投诉已有处理结果的，应附投诉处理结果的文书复印件；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某机关于某年某月某日已经受理。（5）如近3年没有发生投标人向招投标行政监督部门投诉，投标人在编制投标文件时，删除表格，另声明：“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生向招投标行政监督部门投诉的情况，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”七、其他材料本招标文件要求的其他资料。注：（1）招标人要求申请人提供的其他材料应在第二章“投标人须知”3.1.1“构成投标文件的其他材料”列出。（2）招标人不得要求与本标段招标和履行合同无关的材料。（3）招标人在招标文件中没有要求的材料，投标人不需要提供。投标人不得夹带宣传性材料。