长沙县暮云镇西湖村安置小区第三期排水工程招标文件

《长沙县暮云镇西湖村安置小区第三期排水工程招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长沙县暮云镇西湖村安置小区第三期排水工程招标文件（38页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、招标文件BIDDING DOCUMENTS 招标编号：GXZB-2009-21项目名称：长沙县暮云镇西湖村安置小区第三期排水工程招 标 人：长沙县暮云镇西湖村村民委员会招标代理机构：长沙广厦建设工程招标代理有限公司日 期：2009年5月22日投标人须知前附表项目条款号内 容 规 定12.4工程综合说明： 工程名称：长沙县暮云镇西湖村安置小区第三期排水工程建设地点：长沙县暮云镇西湖村 建设规模：排水管道长约2382.5米及排水井、化粪池等 承包方式：包工包料 要求质量标准：合格工程 计划开工日期：以业主下达的开工通知为准 要求工期：60天（日历天） 招标范围：西湖村安置小区第三期排水管涵及化粪池

2、工程（具体详见施工图纸及长沙县投资评审中心提供的合同价工程量清单包括的范围）。22.5投标建造师及投标建造师所在单位资质要求：投标建造师：具有行政主管部门核发的建造师证书，且投标建造师本人户籍在湖南省长沙地区范围内。投标建造师所在单位：具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）施工资质，或公路工程施工总承包叁级以上（含叁级）施工资质，或房屋建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）施工资质。323资金来源：自筹42.18投标有效期为60天（日历天）52.17投标保证金额数为：人民币壹万元。请在投标截止时间前汇至长沙县暮云镇电算会计服务中心的银行帐户，并到长沙县暮云镇电算会计服

3、务中心换好收款收据。6/招标文件开始发出时间：2009年5月25日至6月1日每日上午9：0011：30，下午2：305：00（北京时间，5月28日30日为法定节假日，不接受报名）。地点：长沙县建设工程交易中心（长沙县政务服务中心六楼）71.6投标预备会（招标答疑会）时间：2009年6月5日下午3:00（北京时间）地点：长沙县建设工程交易中心开标室 82.19投标文件份数：正本一份，副本三份。 92.21投标文件递交截止日期、时间时间：2009年6月18日上午9:30（北京时间）单位：长沙县建设工程交易中心（星沙镇凉塘路与107国道交汇处，长沙县政务服务中心六楼）102.23开标时间： 2009

4、 年6月18日上午10:00（北京时间）地址：长沙县建设工程交易中心112.24评标办法：“合理定价评审抽签法“详见招标文件规定12 2.28付款方式：无预付款，其付款方式为：工程竣工验收合格后付合同总价的30%，2009年古历年底前付至合同总价的60%，2010年古历年底前付至合同总价的80%，剩余的工程款项在2011年古历年底前全部付清。另补充：凭工程所在地出具的税票办理财务结算。132.27（预交）施工履约保证金：人民币贰拾万元整，请在投标文件递交截止时间前汇至长沙县暮云镇电算会计服务中心的银行帐户，并到长沙县暮云镇电算会计服务中心换好收款收据。 目 录投标人须知前附表第一章 投标邀请3

5、第二章 投标人须知4A 总则4B 招标文件5C 投标文件的编写6D 投标文件的递交9E 开标和评标10F 授予合同13第三章 建设工程施工合同14A 协议书14B 通用条款16C 专用条款16第四章 建设工程技术部分23第五章 投标文件的组成 26结 尾 35第一章 投标邀请长沙广厦建设工程招标代理有限公司受长沙县暮云镇西湖村村民委员会的委托，对其拟建项目长沙县暮云镇西湖村安置小区第三期排水工程进行公开招标建造师。1、招标编号：GXZB-2009-212、招标内容：招标范围：西湖村安置小区第三期排水管涵及化粪池工程（具体详见施工图纸及长沙县投资评审中心提供的合同价工程量清单包括的范围）。3、工

6、期：60天（日历天数）4、招标文件发售时间、地点：符合要求的建造师于2009年5月25日至2009年6月1日，每日上午9：00至11：30；下午2：30至5：00（北京时间，5月28日30日为法定节假日，不接受报名）止，到长沙县建设工程交易中心购买招标文件。5、招标文件售价：招标文件每套（含图纸）售价300元。6、答疑时间、地点：时间：2009年6月5日下午3：00（北京时间）地点：长沙县建设工程交易中心开标室（星沙镇凉塘路与107国道交汇处，长沙县政务服务中心六楼）联 系 人：吴科 联系电话：4025302 7、投标截止日期：2009年6月18日上午9：30（北京时间）8、投标地点：长沙县建

7、设工程交易中心开标室（星沙镇凉塘路与107国道交汇处，长沙县政务服务中心六楼）9、开标仪式日期：2009 年6月18日上午10：00（北京时间）10、开标地点：长沙县建设工程交易中心（长沙县政务服务中心六楼）11、招标公司：长沙广厦建设工程招标代理有限公司 地 址：长沙县建设局七楼 联 系 人：吴科 0731-402530212、招 标 人：长沙县暮云镇西湖村村民委员会 地 址：长沙县暮云镇西湖村 联 系 人：张书记 彭主任 联系电话：13574803806 13874988152第二章 投标人须知A 总 则1、适用范围1.1 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的工程项目。2、定义2.1 “

8、招标人”系长沙县暮云镇西湖村村民委员会2.2 “招标方”系长沙广厦建设工程招标代理有限公司2.3 “投标人”系指向招标方提交投标文件、响应施工招标、参与投标竞争的建造师。3、资金来源 自筹，项目资金已落实。4、工程概况建设单位：长沙县暮云镇西湖村村民委员会工程名称：长沙县暮云镇西湖村安置小区第三期排水工程建设地点：长沙县暮云镇西湖村建设规模：排水管道长约2382.5米及雨水井、检查井、化粪池等承包方式：包工包料招标方式：公开招标质量标准：合格计划开工日期：以业主下达的开工通知为准工期：60天（日历天数）招标范围：西湖村安置小区第三期排水管涵及化粪池工程（具体详见施工图纸及长沙县投资评审中心提供

9、的合同价工程量清单包括的范围）。5、投标资质与合格条件的要求为履行本施工合同的目的，参加投标的建造师及建造师所在单位必须满足：5.1户籍在湖南省长沙地区范围内（以投标建造师本人户口薄为准）；5.2执有行政主管部门核发的建造师证书；5.3投标建造师所在单位必须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）施工资质，或公路工程施工总承包叁级以上（含叁级）施工资质，或房屋建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）施工资质。6、招标与投标委托6.1 招标人全权委托招标方代理招标业务，协调招标人与投标人之间的关系。7、现场勘察投标人可根据自己的需要，对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取

10、与本工程合同所需的所有资料。考察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。8、投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人及招标方对上述费用不负任何责任。B 招标文件9、招标文件的组成9.1 招标文件由招标文件总目录所列内容：1）工程图纸及其他有关资料；2）招标方在投标截止前发出的所有招标澄清（答疑）、补充修改文件等文件。9.2 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的缺漏，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之招标方补全或澄清。如果投标人不按上述要求检查招标文件而造

11、成不良后果，招标方不承担责任。10、招标文件的修改招标文件发出后，招标人可能会因任何原因将以补充通知的方式修改招标文件并通知各投标人。补充通知将以书面形式发给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。当招标文件、招标澄清（答疑）、补充修改文件、工程量清单等文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件、通知为准。11、招标文件的澄清11.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面、传真形式通知招标方，但通知不得迟于投标截止日期前5天使招标方收到，招标方将以书面形式予以答复，并将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分别给予所有已购买招标文件的投标人。11.2 为使

12、投标人有足够的时间按招标文件、招标澄清（答疑）、补充修改文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人，具体时间将在修改补充通知中写明。C 投标文件的编写12、投标文件的语言及计量单位12.1 投标人与招标方之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。12.2 除技术规范另有规定外，投标文件中的计量单位应采用国家法定计量单位。13、投标文件的组成投标文件由商务文件组成，装订成册。商务文件按下述要求顺序装订，并按第五章投标文件的组成格式编制。 13.1本工程采取“合理定价评审抽签法”，即投标人在投标截止时间前递交好投标文件。经评

13、标委员会对投标文件进行资格性和符合性审查，通过资格性和符合性审查的投标人抽签确定中标单位。13.2投标文件的组成应严格按照本招标文件评标办法和以下所要求的内容编制，不得漏项。投标文件组成如下：（1）投标承诺书（格式见附件一）；（2）标价的工程量清单书（按招标人提供的工程量清单中的承诺合同单价和承诺合同总价作为投标报价）；（3）授权委托书（4）投标建造师简历及其资格证书（复印件）。14、投标内容填写说明投标承诺书按提供的格式填写、统一规范，不得自行增减内容。15、工程投标报价15.1本工程计价办法采用工程量清单计价，具体详湖南省建设工程计价办法及有关工程消耗量标准的通知（湘建价2006330号文

14、件）。15.2投标人应在投标书中承诺以招标人提供的工程量清单中的承诺合同单价和承诺合同总价作为投标价，投标价格包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。15.3长沙县投资评审中心提供的工程量清单（不包括工程量清单封面及编制说明）必须逐页加盖投标人单位公章，并由投标建造师或授权委托人签字（或盖章），否则，其投标报价无效，投标文件按废标处理。15.4所有投标报价中的单价和总价均为人民币表示。15.5招标人不接受有任何选择性的报价，投标文件中只允许有一个投标报价，应按招标人提供的工程量清单承诺合同单价和承诺合同总价，若投标人在投标

15、报价时修改了招标人提供的工程量清单数量、工程内容及子目单价、合价时，在算术性复核时按招标人提供的工程量清单数量、工程内容及子目单价、合价予以修正。16、投标工期及质量16.1 工期：60天（日历天数）16.2 工程质量要求达到国家质量验收标准，综合评价指标达到合格的评定标准。17、投标保证金17.1投标人应提供人民币壹万元整的投标保证金并同时预交人民币贰拾万元整的（预交）施工履约保证金至招标人指定银行帐户。单位名称：长沙县暮云镇电算会计服务中心 开户银行：暮云信用社南托岭分社 银行帐号：80080000033079203012 注：投标保证金和（预交）施工履约保证金，由投标建造师（或建造师委托

16、协议合作人）交至招标人指定帐户（长沙县暮云镇电算会计服务中心），并到长沙县暮云镇电算会计服务中心开具收款收据，招标人将凭长沙县暮云镇电算会计服务中心开具的收款收据收受投标文件，请各投标人注意银行转帐的时间差，在2009年6月18日上午9：30（北京时间）前交纳好投标保证金和（预交）施工履约保证金。未能在2009年6月18日上午9：30（北京时间）前提供投标保证金和（预交）施工履约保证金收款收据的投标人的投标文件招标人将拒收。17.2未在投标文件递交截止时间前提交足额投标保证金和足额（预交）施工履约保证金的投标人，将被招标人视为不响应投标而予以拒绝。17.3 投标人未中标或者在投标截止时间前放弃

17、投标的，其投标保证金和（预交）履约保证金于中标通知书发出之日起五日内退还，退还（预交）施工履约保证金采用转帐方式；汇至投标建造师（或建造师委托协议合作人）帐户；投标人已中标的，投标保证金于签订合同之日起五日内退还，（预交）施工履约保证金即转为正式的施工履约保证金；投标人开标后撤出投标或者中标后拒绝签订合同的，所交投标保证金不予退还。招标人拒绝签订合同的，应当向中标人双倍返还（预交）施工履约保证金。18、投标文件的有效期18.1 自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。18.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面

18、、传真的形式进行。按本须知第17条规定的投标保证金和（预交）施工履约保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。19、投标文件（商务标）的签署及规定19.1 组成投标文件的各项资料（按本须知第13条中所规定）均应遵守本条。19.2 投标书一式4份。其中正本1份，副本3份。如果正本与副本不符，以正本为准。19.3投标书的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。其它副本可复印。19.4 投标文件中的工程量清单可按招标方提供的进行复印，在复印件上加盖投标人单位公章，并由投标建造师（或其授权委托人）签字或盖章。19.5投标

19、文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标文件同一签署人在修改错漏处签字（或盖章）或加盖单位公章，否则作废标处理。19.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 D 投标文件的递交20、投标文件的密封及标记20.1 投标文件封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标单位名称、投标人（即投标建造师）名称，并注明“开标时启封”字样，封口处应盖有投标人单位公章，且法定代表人或投标建造师本人须签字（或盖章）。20.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。21、投标截止时间21.1 投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点；21.2

20、招标方将凭足额的投标保证金收款收据和足额的（预交）施工履约保证金收款收据收受投标文件，未能在投标截止时间前提供的投标人的投标文件招标人拒绝接受；21.3 招标方推迟投标截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标方和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。21.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方将拒绝接收（视同废标）。22、投标文件的修改和撤回22.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前，招标方可以予以接受，但不退还投标文件。22.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编

21、号）”和“开标时启封”等字样。22.3 撤回投标应以书面（或传真）的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以书面通知送达招标方为准。22.4 开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。E 开标和评标23、开标23.1 招标单位将于前附表第10条规定的时间和地点举行开标会议，参加投标的建造师或建造师授权委托人（建造师授权委托人必须与投标报名时的建造师委托协议合作人为同一人）必须出席开标会议，并签名报到。23.2 投标证照：23.2.1参加开标会议的投标建造师或建造师授权委托人需携带个人居民身份证原件、建造师和建

22、造师授权委托人户口薄原件或复印件（如果是带户口簿复印件，则户口簿复印件上必须由暮云镇西湖村村委会签“属实”后并加盖公章）、建造师证书原件和建造师授权委托书原件（如果是建造师本人亲自参加开标会议，则不需要授权委托书）。以上证件必须在2009年6月18日上午10：00（北京时间）前交齐，否则以上证件及资料缺少个（或个以上）或经查验1个（或1个以上）无效，招标单位有权以证件及资料不齐、资质不符合要求为由，拒绝该投标人参与竞标，投标文件将不予启封，当场退还给投标人，投标保证金将于中标通知书发出后5日内退回(无息)。23.2.2 以上第23.2.1条规定的证照因年检、年审等原因，不能带至开标现场者，应在

23、开标时间前出示县级及以上建设行政主管部门或年检、年审等办理部门的正式证明（原件），正式证明必须有出示证明单位的公章。否则，招标单位有权以证件不齐、资质不符合要求为由，拒绝该投标人参与竞标。23.2.3投标建造师（或建造师授权委托人）的身份证或户口簿如有遗失，在2009年6月18日上午10：00（北京时间）前必须出示当地派出所的证明原件，否则招标单位有权以证件不齐为由，拒绝该投标人参与竞标。23.3开标会议在县纪委及县招投标办监督下,由招标方组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金和（预交）施工履约保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。23.4投标建造

24、师（或建造师授权委托人）未亲自参加开标会议的视为自动弃权。注：如果建造师本人是长沙县暮云镇西湖村人，且无委托协议合作人的，则建造师必须参加开标会议，否则也作弃权处理。23.5 招标单位当众宣布核查结果,并宣读有效投标的投标单位名称、投标建造师名称、投标报价、工期、质量以及招标单位认为适当的其他内容。24、评标24.1 评标内容的保密24.1.1 公开开标后，直到宣布确定中标单位前，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标单位和评标无关的其他人泄露。24.1.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较过程中投标人对招标单位和评标委员会评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标

25、资格。24.2 投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。24.3 投标文件的符合性审查24.3.1 在评标之前,评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。 24.3.2 就本条款而言，实质上响应招标文件要求的投标文件,应该与招标文件的所有规定、要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准产生实质性影响，或者对合同中招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制：而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应招标文件要求的投标单位

26、的竞争地位产生不公正的影响。24.3.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求,招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。24.3.4 标价的工程量清单的算术性复核原则当数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。招标人不接受有任何选择性的报价，投标文件中只允许有一个投标报价，应按招标人提供的工程量清单承诺合同单价和承诺合同总价，若投标人在投标报价时修改了招标人提供的工程量清单数量、工程内容及子目单价、合价时，在算术性复核时按招标人提供的工程量清单数量、工程内容及子目单价、合价予以修正。24.4 评标办法24.4.1 评

27、标原则评标工作应坚持公平、公正、科学、择优的原则。24.4.2 评标办法本项目评标办法采用投标须知前表第11项规定的评标办法评定，评标是评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较，推荐中标人的活动。评标分两阶段进行，即：第一阶段：投标文件符合性审查评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查，确定不合格投标人和确定进入公开随机抽签的投标人的名单。有下述情况之一的，评标委员会认定其为不合格的投标人，不能进入下一轮抽签定标阶段：（1） 投标文件载明的投标范围不同于招标文件规定的招标范围的；（2） 投标文件载明的投标质量等级低于招标文件规定的；（3） 投标文件载明的投

28、标工期超过招标文件规定的；（4） 投标文件对合同中招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制的；（5） 投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的；（6） 投标文件附有招标人不能接受的条件的；（7） 投标书中实质内容部分字迹辩认不清，或者有涂改而又未按19.5条执行的；（8） 其他未能实质响应招标文件的条件和要求的；（9） 投标人资格条件不符合招标文件规定的，或投标人不能提供23.2.1条所列资料证明其投标资格的；（10）未按照招标文件规定递交足额投标保证金和足额（预交）施工履约保证金的；（11）投标建造师或建造师授权委托人参加开标会议未带个人身份证原件的；（12）投标建造师或建造师授

29、权委托人参加开标会议未带投标建造师和建造师授权委托人户口簿原件的（如果建造师是暮云镇西湖村人，则只需携带建造师本人户口簿原件），或带有投标建造师和建造师授权委托人户口簿复印件而未经暮云镇西湖村村委会签“属实”后并加盖公章的；（13）投标建造师是长沙县暮云镇西湖村人，且无委托协议合作人而未参加开标会议的；（14）投标书中出现两个以上（包括两个）不同的投标总报价的； （15）投标承诺书（格式见附件一）未按招标文件要求加盖单位公章的，或投标项目经理（或授权委托人）未签字（或盖章）的；（16）工程量清单（不包括工程量清单封面及编制说明）一页（或一页以上）未加盖投标单位公章的，或一页（或一页以上）未经投

30、标建造师或授权委托人签字（或盖章）的；（17）建造师授权委托书（格式见附件三）授权人及被授权人未签字（或盖章）的；或建造师所在单位未加盖公章的；（18）带至开标现场的建造师注册证书原件与投标报名时的建造师不是同一人的；（19）建造师授权委托人与投标报名时的建造师委托协议合作人不是为同一人的。通过符合性审查的投标人将进入下一轮的抽签定标阶段。第二阶段：抽签定标（即抽签确定中标人）本项目采用摇号机确定中标人，定标分两轮进行,第一轮：确定投标人所对应号码；第二轮：确定中标人。第一轮：按投标人递交投标文件的顺顺序在摇号机中摇取投标人所对应号码；第二轮：由招标人代表在摇号机中摇取一个号码球作为中标球，若

31、第一轮某投标人摇取的球号与招标人代表摇取的球号号码一致，则该投标人即为中标候选人。通过摇号机抽取的签号必须由投标建造师（或建造师授权委托人）签字进行确认。F 授予合同25、中标通知25.1 在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面确认。25.2 当中标方按第26条规定与招标人签订中标施工合同后，招标方将向其它投标人发出落标通知。招标方对落标的投标人不作落标原因的解释。25.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。 26、签订合同26.1 中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签定中标施工合同，否则按开标后撤回投标处理。合同金额等于中

32、标价格。设计变更签证须经招标人、县财政投资评审中心、监理单位及设计单位四方签字后方有效。26.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为合同组成部分。26.3 中标人在与招标人签订中标施工合同时，中标人必须按招标人的要求提供履约担保金。履约保证金返还方式：工程量完成一半返还保证金总额的50%，工程竣工验收合格后全部返还（不计任何利息）。27、履约保证金27.1 中标人在收到中标通知书后三天内，（预交）履约保证金将转为正式的施工履约保证金（即人民币贰拾万元整），中标人应到招标人处办理相关手续。27.2 中标人在收到中标通知书后七天内应与招标人签定施工合同。27.3 如果中标人不能

33、按招标人规定的时间签定合同，则招标人有充分的理由取消其中标并没收其投标保证金。28、付款方式无预付款，其付款方式为：工程竣工验收合格后付合同总价的30%，2009年古历年前底付至合同总价的60%，2010年古历年底前付至合同总价的80%，剩余的工程款项在2011年古历年底前全部付清。另补充：凭工程所在地出具的税票办理财务结算。第三章 建设工程施工合同中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局一九九九年十二月制订的建设工程施工合同（GF-1999-0201）示范文本。A 协议书发包人（全称）：长沙县暮云镇西湖村村民委员会（以下简称甲方）承包人（全称）： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中

34、华人民共和国建筑法、长县政发2007107号文件、长县政发200822号文件及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：长沙县暮云镇西湖村安置小区第三期排水工程工程地点：长沙县暮云镇西湖村工程规模：排水管道长约2382.5米及排水井、化粪池等二、工程承包范围（具体详见县财政投资评审中心提供的工程量清单）具体承包内容：除合同中有说明的外，均以施工图纸为准，只要施工图上有示意和工程量清单所包括的内容均在承包范围内。三、合同工期计划开工日期：2009年 月 日合同工期总日历天数为 天。四、工程质量标准(A)本工程

35、施工质量要求达到合格工程标准。(B)本工程质量检验验收以国家颁发的现行规程、规范和规定为依据。五、合同价款工程含税造价：（大写） 元（人民币），（小写） 万元（人民币）六、下列文件应作为本协议的组成部分：(1)合同协议书(2)中标通知书(3)本合同专用条款(4)本合同通用条款(5)工程规范、标准及有关技术文件(6)图纸(7)投标文件(8)工程量清单(9)组成合同的其他文件合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并具有优先解释权，且以时间在后的为准。七、乙方在签定施工合同前必须将履约保证金人民币贰拾万元整交至甲方财务部帐户上，履约保证金返还方式：工程量完成一半返

36、还保证金总额的50%，工程竣工验收合格后全部返还（保证金返还期间不计任何利息）。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任（详见工程质量保修合同书）。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效，且具有同等法律效力。合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：双方约定本合同自双方签字盖章并在履约保证金提交后生效。发包人：（公章） 承包人：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政

37、编码：B 合同通用条款（略）参照建设部建设工程施工合同示范文本GF-1999-0201相关条款。一、词语定义及合同文件二、双方一般权利和义务三、施工组织设计和工期四、质量与检验五、安全施工六、合同价款与支付七、材料设备供应八、工程变更九、竣工验收与结算十、违约、索赔和争议十一、其他C 合同专用条款合同专用条款是对合同通用条款的有关条款的补充，删改或具体化。应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。一、语定义及合同文件2 合同文件及解释顺序：2.1 合同协议书2.2 中标通知书2.3 投标文件2.4 本合同专用条款2.5 本合

38、同通用条款2.6 工程规范、标准及有关技术文件2.7 图纸2.8 工程量清单2.9 组成合同的其他文件合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分，并具有优先解释权，且以时间在后的为准。3 语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用语言为：汉语3.2 适用标准、规范：现行建筑工程施工质量验收统一标准、工程质量验收统一规范、工程建设标准强制性条文，国家有关行业验收规范。4 图纸4.1 发包人在开工前，向承包人提供施工图纸肆套。二、双方一般权利和义务5 工程师5.1 监理单位：5.2 监理单位委派的工程师姓名： 职务：总监理工程师发包人委托的职权：选择工程总承包的建

39、议权，选择工程分包人的认可权，对工程技术问题、质量检验权，施工组织设计的建议权，工程进度检查、监督权，合同约定范围内工程款支付的审核和签认权以及工程结算的初审权。需要取得发包人批准才能行使的职权：对承包人规定的义务提出变更权，征得委托人同意，有权发布开工令、停工令、复工令。5.3 发包人派驻的工程师姓名： 职务：工程管理部长发包人委派的工地现场代表职权：对工程设计变更的审批权，对工程质量的监督权，工程进度检查、监督权，监理人员的更换建议权，对工程进度款支付的确认权。5.4 财政投资评审中心派驻的工程师姓名： 职务：跟踪评审员职权：工程造价的控制和确认，工程进度款支付的确认权。7 项目经理姓名：

40、 职务：项目经理8 发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。(2)提供施工用电电源和施工用水水源，不提供临时设施或工棚，由承包人自理。(3) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：建设工程规划许可证。(4) 图纸会审和设计交底时间：自发出中标通知书后三天内进行。(5) 双方约定发包人应做的其他工作：发包人可协助承包人处理好各种外部关系、费用由乙方负责。 9、承包人工作9.1 承包人应按约定的内容和时间及要求，完成以下工作：(1)乙方必须服从业主和监理公司的统一安排和管理，准时参加监理例会，配合协助各方的

41、关系。如因乙方原因，造成的一切后果和费用由乙方自行负责。(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：乙方在收到中标通知书5天内提供总体施工进度计划表。(3)承担施工安全保卫工作及夜间、非夜间施工照明的责任和要求：一切责任和费用由乙方负责。(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：有关手续和费用均由乙方负责办理，甲方可派人协助处理。(5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：乙方应保护好周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木，如有损坏，乙方承担一切责任和费用。(6)施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，乙方

42、严格按有关安全文明施工条例执行，搞好文明施工，树立企业形象，费用自负。如运输道路和施工场地不清洁卫生，发现一次，扣除履约保证金伍佰元整。(7)双方约定承包人应做的其他工作：1、承包人应确保施工期间的交通运输安全和厂（院）区的清洁卫生，如发生任何交通安全事故及泥土满路跑等，一切后果均由承包人承担；2、负责外部各有关部门的关系处理办理有关手续并承担一切费用，确保交付使用后无任何纠纷和后遗症；3、承包人必须严格按照长沙县建设局、长沙县建管站有关文件要求，按时、足额发放工人工资，否则发包方有权从保证金或工程款中直接支付。(8)承包人负责在每月25日前按要求向发包人提供当月已完工程进度情况和下月工程进度

43、计划。（9）负责施工用水用电计量表的安装，并按月结零，费用由承包人承担，在办理结算时，不调整水电价格，亦不扣除预算中的水电费。三、施工组织设计和工期10 进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前5天。发包方应于收到承包方提交的施工组织设计和进度计划后3天内批复。13 工期延误13.1 双方约定工期顺延的其它情况：除不可抗力外，不作工期调整。四、质量与检验17 隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收：按施工技术规范、规程执行。五、安全施工：按通用条款第五条执行，但安全防护措施费和安全事故处理费等一切责任和费用均由乙方承担。六、合同价款与支付23 合同价款

44、 (1) 合同价款包含如下风险因素：本项目实行预算包干即零经济签证管理制度。预算造价（即工程量清单合同价）中已包含完成该项目的所有安全措施费、机械进出场费、临时设施费、搅拌站、除尘降尘和各种税、费等。承包人应认真踏勘施工现场，审核施工图纸，科学制定施工方案，确保施工安全、质量、进度。25 工程量确认25.1 承包人向发包人提交已完工程量报告。26 工程款（进度款）支付26.1 双方约定的工程进度款支付的方式和时间：无预付款，其付款方式为：工程竣工验收合格后付合同总价的30%，2009年古历年底前付至合同总价的60%，2010年古历年底前付至合同总价的80%，剩余的工程款项在2011年古历年底前

45、全部付清。另补充：凭工程所在地出具的税票办理财务结算。七、材料设备供应28 承包人采购材料设备28.1 承包人负责采购的材料设备，承包人应提供出厂合格证、检验合格证、材质证明及安装指导书，对材料设备质量负责，竣工验收后提供一整套资料及维修、售后服务资料。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。28.2 承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。28.3 承包人采取的材料设备在使用前，承包人应按工程师和发包人的要求进行检验或试验不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。28.4

46、发包人发现承包人采购并使用不符合设计要求和标准的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人全部承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。28.5 承包人需要使用代用材料时，应经发包人认可后才能使用，由此增减的合同价款对方以书面形式议定。 28.6 主要装饰装修材料及安装材料采购必须经发包人和县财政跟踪评审员确认后方可进场使用，必要时发包人和县财政跟踪评审员可要求陪同采购。八、工程变更 29、工程设计变更 29.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，

47、并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1） 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2） 增减合同中有关约定的工程量；（3） 改变有关工程的施工时间和顺序；（4） 其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。29.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。29.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸和施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未

48、经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，双方本着经济合理的原则完成工程项目的施工。30、其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。31、确定变更价格31.1 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经发包人和县财政跟踪评审员确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：（1） 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2） 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3） 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，

49、由承包人提出适当的变更价格，经发包人和县财政跟踪评审员确认后执行。31.2 承包人在双方确定变更后14天内不向发包人提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。31.3 发包人应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为工程价款报告已被确认。31.4 发包人不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。31.5 发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同合同价款，与工程款同期支付。31.6 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。九、竣工验收与结算32.1 承包人在合同工

50、程初验后，向发包人提交竣工资料和验收报告，合同工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提供肆套完整的竣工资料。十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：发包方不要求提前竣工，只要求按期、按质完工，但不能推迟竣工，如推迟一天，扣除履约保证金人民币1000元，提前竣工不予奖励。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：分项工程验收不合格时，承包人立即返工，直到合格为止，同时每处理一处按工程总造价（终审价）的5%扣除工程款。双方约定的承包人其他违约的责任：如承包人违约，违约所造成的各项

51、费用和责任由承包人承担。37 争议37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方约定同意提交主管部门协调，如仍未达成一致时，双方约定向长沙仲裁委员会提请仲裁或向长沙县人民法院提起诉讼。十一、其他39 不可抗力39.1 自然灾害不可抗力的约定：不可抗力包括6级和6级以上地震；10级以上的风等自然灾害；地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风资料以当地气象部门提供的资料为准。40 保险40.2 承包人运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，保险费用由承包人承担。发包人提供的材料在清点验收前由发包人办理保险费用，清点验收后由承包人办理保险并支付保险费用。41 担保41.3

52、 本工程双方约定担保事项如下：(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人与发包人签订合同时，必须向招标人提供履约保证金，履约保证金为本招标文件第二章第28.1条规定的金额。在保证工程质量和民工工资等完全履约后，履约保证金按第二章第27.3条规定方式退还。发包人超过约定的支付时间不支付履约保证金，发包人应向承包人支付履约保证金的银行同期贷款利息，利息计算时间从工程竣工验收合格之日后第二天起。46 合同份数 46.1 双方约定合同副本份数：捌份，承包人叁份，发包人伍份。47 补充条款 47.1 本工程不得分包，更不容许转包，否则发包人有权终止合同，所造成的一切损失由承包人负责。47.2

53、除人力不可抗拒的自然灾害外，无论何种原因均不得延误工期，达不到工程质量、进度计划要求和按期交付使用，发包人有权终止合同，承包人已完成的工程量不予计价，已交履约保证金不予退还。47.3 承包人遵守发包人及监理有关本工程管理制度。47.4 承包人应严格把关，现场施工人员严禁带有恶性传染病；由于承包人把关不严，造成发包人及其他承包商的损失由承包人负责。47.5 承包人应严格管理，坚持文明施工，杜绝打架斗殴事件。若发生斗欧伤人现象，发包人视情节对承包人处以罚款：本项目部内部斗欧，每次罚款500元以上，严重的交当地治安机关处理。第四章 建设工程技术部分A 工程条件一、现场自然条件1、温度 38.5极端最

54、高温度： 40.0极端最低温度： -1.5年平均气温： 16.82、湿度 年平均相对湿度： 72%3、除水量 年平均降水量： 1389.8mm 日最大降水量： 192.5mm4、风向及风速： 全年主导风向： NW 最大风速： 20m/s5、其他： 基本风荷载： 0.35KN/m2基本雪荷载： 0.35KN/m2地震基本烈度： 基本烈度6度。二、工程基本情况本项目由长沙曙光建筑设计所设计，项目工程位于长沙县暮云镇西湖村。三、现场施工条件周围交通便利，施工用水、用电能够满足要求。四、工程承包范围西湖村安置小区第三期排水管涵及化粪池工程（具体详见施工图纸及长沙县投资评审中心提供的合同价工程量清单包括

55、的范围）。B 工程技术规范本工程应严格按照现行的工程设计、施工规范和规程标准。主要技术规范有：1、建设工程施工现场用电安全规范（GB50194-93）；2、建筑安全检查标准（JGJ59-99）；3、给排水管道工程施工及验收规范（GB50268-97）；及工程建设标准的强制性条文执行。其他未列出的国家、地方、行业现行规范、规程。C 技术要求一、设计范围及图纸资料1、设计本项目由长沙曙光建筑设计所设计。2、图纸目录： 二、技术要求1、按国家、地方、行业现行规范、规程进行施工及验收。2、承包方必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包方和设计单位同意不得修改；如确因图纸设计有误或施工原因需修改时

56、，需经过发包方和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。3、隐蔽工程必须经发包方、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。4、材料要求本工程所采购材料必须达到国家质量标准，三证齐全，并由监理公司现场取样，全部送检。检验结果未出来之前不能使用。检查不合格的全部清退出场。材料现场抽样送检的标准按有关规定执行。三、质量标准1、工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行。承包人如有违反操作规程及粗制滥造现象，发包人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。2、质量保修：按国务院2000年第279号令执行

57、。若承包人为外地施工企业，在工程保修期内，经与发包人协商后，承包人必须派维修人员长驻现场，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。四、转包本工程投标人中标后，不得以任何形式将本工程转包给其他单位，如发现转包，招标人有权终止合同，所造成的一切损失由中标人负责。五、技术资料承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提交肆套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。竣工资料含：1、开工报告；2、隐蔽工程验收记录；3、材料出厂合格证；4、分项工程质量检验评定表；5、工程安装质量检验评定表；6、主要材料检测报告；7、主要材料试验报告；8、竣工报告；9、

58、竣工验收单；10、竣工图；11、其他湖南省及长沙县规定及业主要求应提供的资料第五章 投标文件的组成（格式）附件一 投标承诺书附件二 标价的工程量清单书（按招标人提供的工程量清单中的承诺合同单价和承诺合同总价作为投标报价）附件三 授权委托书附件四 投标建造师简历及其资格证书（复印件） 附件一 投标承 诺 书（格式）致长沙县暮云镇西湖村村民委员会：根据已收到 长沙县暮云镇西湖村安置小区第三期排水工程 的招标文件，遵照国家有关规定，我方经考察现场和研究上述工程招标文件的投标人须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其他有关文件后，我方愿以招标人提供的工程量清单承诺合同单价和承诺合同总价作为投标价，即以人民币（大写