发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理

《发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理（20页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、华能辛店发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理 合同编号： 华能辛店发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理合同甲 方：华能辛店发电有限公司乙 方：山东中达联工程咨询有限公司签订时间：2013年10月签订地点：华能辛店电厂华能辛店发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理合同依据中华人民共和国合同法和建设工程监理规范及有关规定，结合本工程的具体情况，由华能辛店发电有限公司（以下简称发包人）与山东中达联工程咨询有限公司（以下简称监理人），经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。根据发包人要求，监理人愿意依照本合同所规定的条款，承担华能辛店发电有限公司2300MW机组脱硝工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。

2、1. 发包人委托监理人监理的工程项目：工程项目名称：华能辛店发电有限公司煤场抑尘网工程合同总价：人民币48000.00元整(大写：肆万捌仟元整)工程项目地点：山东省淄博市临淄区乙烯路369号华能辛店电厂2合同中的措词和用语应与下文提及的“发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同标准条件”、“ 发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。3监理人向发包人承诺，按照本合同规定，履行监理服务，不再分包。4发包人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。5本合同组成文件材料及其使用和解释的优先顺序为：51在实施过程中双方共同签署的补充协议与修

3、正文件材料；52华能国际电力工程建设监理合同（包括补充和修改文件材料）；53华能国际电力工程建设监理合同附件A（监理服务范围和内容）、华能国际电力工程建设监理合同附件B（发包人提供的设备、设施服务）、华能国际电力工程建设监理合同附件C（监理服务费用支付）；54发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件；55发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同标准条件；56监理报价书。6上述条款第51条是组成本合同文件的一部分，应作为合同的一部分进行阅读和理解。7未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。8本合同经双方代表或委托代理人签字盖章后生效。9监理服务期：自合同签订之日开始实施，至

4、本工程施工完毕验收合格后止完成。质保期：一年（自本工程施工完毕验收合格之日始计算）。10本合同正本一式二份，双方各执一份；副本一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。发包人：（盖章） 监理人：（盖章）华能辛店发电有限公司 山东中达联工程咨询有限公司法定代表人 （签字）： 法定代表人（签字）：或 或委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：地址：山东省淄博市临淄区乙烯路369号 地址： 济南市历下区解放路112号 电话：0533-7322144 电话： 0531-82660586 传真：0533-7322144 传真： 0531-82660809 开户行：建行淄博市临淄区支行 开户行：齐鲁银行

5、济南历山东路支行 帐号：37001636542050001895 帐号： 1170914000000004750 本合同签订于2012年10月 签订地点：华能辛店电厂（一） 发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同标准条件1. 词语定义及解释1.1定义：下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：1.1.1“工程项目”是指发包人委托实施建设监理的工程。1.1.2“发包人”是指承担直接投资责任和委托监理服务的一方以及其合法继承者。1.1.3“监理人”是指承担监理服务和监理责任的一方，以及其合法继承者。1.1.4“监理机构”是指监理人派驻本工程项目现场实施监理服务的组织。1.1.5“总监理

6、工程师”是指经发包人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。1.1.6“第三方”是指除监理人以外，发包人就工程项目建设有关事宜签订合同的当事人。1.1.7“服务”是指监理人根据合同所履行的服务，包括正常的服务、附加的服务。1.1.8“合同”是指包括发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同标准条件以及发包人/ 监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件、华能国际电力工程建设监理合同 附件A（监理范围和内容）、华能国际电力工程建设监理合同附件B（发包人提供的设备、设施服务）、 华能国际电力工程建设监理合同附件C（监理服务费用支付）、投标报价书、已正式签订的合同。1.1.9“日”是指任

7、何一天零时至第二天零时的时间段。1.1.10“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。1.1.11“商定的补偿”是指发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件中规定的根据合同应支付的附加款项。1.1.12 “不可抗力”指当事人订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并且不能克服的事件。1.1.13 “文件材料”指任何书面报告、计算书、原始计算依据、图纸和其他以书面形式存在的文件资料，以及任何电子版文件。2. 适用法规和监理依据21本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规、电力工程建设监理及电力建设的部门规章和工程项目所在地的地方法规及规章、以及发

8、包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件中规定的技术标准。22开展工程项目建设监理的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件材料、工程建设合同文件材料。3. 通知与联系31发包人应当授权一名熟悉本工程项目情况，对工程项目建设中的出现的问题能迅速响应的常驻代表。负责与监理机构联系并通知监理机构。更换常驻代表，需提前通知监理机构。32在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知，并在48小时内即补书面通知。4. 发包人的权利41发包人有权依据本合同对监理机构和监理服务进行检查和监督。发包人对工程项目建设中质量、进度、造价方面等重大问题有最终

9、决定权。42发包人有权要求监理人更换不称职的主要监理人员，直到终止合同。43发包人对监理人调换总监理工程师有批准权和否决权。44发包人有权要求监理机构按本合同规定提交监理服务报告。45发包人如果认为监理人在投标中所报监理服务总人月数不能保证本工程实际需要，则发包人有权要求监理人立即增加人员，直至满足监理服务范围内监理服务的需要为止，但发包人将不增加任何费用。4. 6发包人有权撤换工作不到位的监理人员（包括总监）5. 发包人的责任51发包人应履行监理合同约定的义务，如果违约，应向监理人支付违约金。6. 发包人的义务61发包人应负责工程项目建设所在地的外部关系的协调，为监理服务提供必要的工作环境和

10、外部条件。62发包人应在合同期限内免费向监理人提供他能够获得并与监理服务有关的一切技术文件材料。63发包人应在约定的时间内，就监理人提交的并要求发包人做出决定的事宜做出书面决定并送达监理人。若超过约定期限监理人未收到发包人的决定意见，可理解为发包人对监理人的明确建议无异议，并将该建议意见视为发包人的自动认可。64监理服务开始之前，发包人应当将监理人、监理服务内容、总监理工程师的姓名以及委托监理人的职责与权限书面通知第三方。其赋予监理人或监理机构的职责与权限应在与第三方签订的工程建设合同中予以明确。65发包人应为监理人提供如下帮助：651提供本工程项目建设使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家

11、名录；652提供本工程项目建设第三方的名录。6.5.3提供必要的办公、生活条件【详见华能电力基建工程建设监理合同附件B（发包人提供的设备、设施服务）】。7监理人的权利71发包人委托监理人行使以下基本监理权限：711用于工程项目实施的设计文件（包括由设计单位和第三方提供的设计）的检查确认权；712就工程项目建设中的有关事项向发包人提出优化建议权；713对工程项目施工措施、计划和技术方案进行审核；714对工程项目承建各方的施工行为进行现场协调；715按发包人要求和合同规定，发布开工令、停工令、返工令和复工令；716工程项目建设中使用的材料和施工质量的检验权、质量否决权、安全生产与施工环境保护监督权

12、；717工程项目施工进度的检查、监督权、以及合同工期的确认权；718在发包人授权范围内行使工程项目变更的处置权；719按工程项目建设合同的规定，对工程量计量和工程款支付凭证的审核后提出合理建议；7110有权向发包人建议撤换第三方不称职的现场人员。8监理人的责任81监理人的责任期即监理合同规定的服务期。82监理人在责任期内，应承担履行本监理合同中约定的义务。如果违约，应向发包人支付违约金。83如果因监理人过错而造成了发包人直接经济损失，应当向发包人赔偿。监理人的累计赔偿总额不应超过监理费用总数。合同规定的工程监理范围内因监理人过错发生安全、质量事故，发包人扣罚监理人合同费用的5%。84监理人对第

13、三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货、交工）时限，不承担全部责任，但应承担监理人应承担的责任。85因不可抗拒力而导致监理合同不能全部或部分履行，监理人应根据实际情况与发包人共同承担适当的责任。9监理人的义务91向发包人报送委派的总监理工程师及其监理机构的主要成员名单、监理大纲及工程项目监理细则。92按本合同规定，及时组织配套人员、设备进驻工程项目施工现场，同时组建监理机构并积极开展工作，完成本合同规定的监理服务范围内的监理服务。93在监理服务期限内，监理人可根据工程项目建设进展和监理服务需要对监理机构人员做出合理调整。若更换现场人员，应代之以同等条件的人员。其中，总监理工程师的调整与更

14、换应事先报经发包人同意。监理机构人员应保持相对稳定，以确保监理服务如约进行。94监理人在履行本合同服务期间，应遵循监理职业准则和行为规范，应用合理的技能为发包人提供与其监理人员资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效的工作，帮助发包人实现工程项目建设合同预定的目标。95监理人应按照“公正、独立、自主”的原则开展工程项目建设监理服务，公正地维护发包人和第三方的合法权益。96监理人应及时将其授予现场主要监理人员的职责与权限书面通知发包人及第三方。在监理过程中，监理机构可以通过书面文件发出或变更这种授权。现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。97监理人

15、使用发包人提供的设备、设施和物品除有特殊规定者外，均属发包人的财产，在监理服务完成或合同终止后，应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给发包人，并按合同约定的时间和方式进行移交。98监理人不得参与与监理合同规定相违背的任何活动。除发包人同意外，监理人及其人员也不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目及监理服务有关的报酬。99在本合同服务期限内和合同终止后，未征得发包人同意，监理人员不得泄漏与本工程项目、本合同服务活动有关的文件材料。10.合同变更与中止101本合同自双方签署之日起生效，至合同服务期满结清监理费用后终止。在监理服务过程中，如果发包人要求延长监理服务期限，双方应进一步商定相应延长

16、的合同服务期，并续签合同服务期延长协议。102由于发包方或第三方的原因使监理服务受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知发包人，由此增加的工作量视为附加工作，完成监理服务的时间应当相应延长，并得到附加的酬金。103如果因情况发生变化致使监理合同需进行变更时，当任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行更改。但提出变更申请的一方应在42天前书面通知另一方。104发包人如果要求监理人全部或部分暂停执行监理服务或终止监理合同，则应当在56天前通知监理人，监理人应当立即做出安排，停止执行监理服务，同时由发包人承担违约责任。105当发包人认为监理人

17、无正当理由而又未履行监理服务时，可向监理人发出指明其未履行监理服务的通知。若发包人发出通知后21天内没有收到答复，可在此后14天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。监理人承担违约责任。106合同生效后，国家有关法律、法规发生变化时，签约双方经协商后可对合同有关条款和文件做出调整和变更。107在监理服务期内，由于工程项目建设计划的重大调整，或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，甚至不得不终止合同时，经发包人书面提出终止监理合同的通知后，本监理合同即行终止。双方协商解决由于终止监理合同而发生的有关问题。由于监理人的责任致使监理合同终止，监理人不得接受未履行监理服务期的费用。108监理合同

18、的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。11.监理服务费用计算与支付11.1监理费用的组成与计算方法11.1.1监理服务费用由常规监理服务费、额外服务的酬金组成。11.1.2常规监理服务费是指监理人为履行本合同而支付的直接、间接成本开支以及税金和利润。监理人可参照有关规定，依照电力工程建设合同附件A监理服务范围与内容，按参与监理服务的人员类别、数量、人年产值和时间，提交分项报价和总报价。11.1.3额外服务酬金是指监理人在本合同规定的监理服务范围与内容以外的应发包人请求而承担的监理服务的报酬。11.2监理费用的支付发包人应按如下方式向监理人支付监理费用。11.2.1常规监理费的支付：11

19、.2.1.1本合同生效后30日内，发包人支付常规监理费的5%作为预付款；11.2.1.2发包人向监理人支付预付款时，监理人应提供金额为合同总价的5%的资金往来发票或盖有税务局监制章的正式收据正本一份；11.2.1.3发包人根据工程进度比例按季度向监理人支付常规监理费。11.2.2调整的监理费用支付：按上述条款第11.2.1.3的规定执行。11.2.3额外服务酬金的支付：按上述条款第11.2.1.3条的规定执行。11.2.4质保金的支付：本合同总承包价的5%作为质保金，待本合同二台机组脱硝工程均通过168小时试运后，全部监理文件交接完毕且发包人同意退场后壹年支付。因监理人原因造成质量责任事故的，

20、发包人有权扣除部分或全部质保金。11.3发包人支付监理人的上述款项时，监理人应提供服务税务发票正本一份，以及付款申请书。12.合理化建议121监理人在监理服务过程中提出的合理化建议，使发包人得到了直接经济效益，发包人酌情给予监理人合理化建议奖励。13.争议的解决13.1 争议13.1.1发包人、监理人双方如果发生了争议，这些争议无论是与合同或工程监理有关的或其产生的，无论是在工程监理过程中或完成工程监理后，无论是在放弃合同、终止合同之前或之后，双方应以书面通知进行。一方应在收到另一方通知60天内，做出回应。13.1.2除合同已被放弃或被终止外，监理人应以全力进行工程监理。如果发包人、监理人任何

21、一方不能对争议达成一致，双方可向仲裁部门申请仲裁。13.1.3 友好解决：除非双方就争议不能首先友好解决，仲裁方可开始。除非双方另有协议，无论争议是否友好解决，仲裁应在通知发出后的第60天以后方可开始。13.2仲裁13.2.1双方中任何一方在向仲裁人申述的证据或论据均不应限于与争议有关的任何事项。13.2.2 双方同意仲裁事项应提交南通市仲裁委员会，按照该会当时有效的仲裁规则裁决。仲裁地点为江苏省南通市。13.2.3除非在仲裁的事项外，合同或工程的其他部分应正常履行。13.2.4仲裁裁决为终局裁定，对双方均有约束力。13.2.5仲裁费用除仲裁裁决有规定外，由败诉一方承担。（二） 发包人/监理人

22、华能国际电力工程建设监理合同专用条件1. 词语定义及解释111“工程项目”是华能辛店发电有限公司2X300MW机组脱硝工程。112“发包人”是华能辛店发电有限公司。2. 发包人通知与联系21发包人常驻代表为：姓名：张洪峰 电话：0533-7322252职务：策划部副主任22 发包人联系地址：发包人的地址：山东省淄博市临淄区乙烯路369号邮政编码：255414Fax ：0533-73222523. 监理人通知与联系31监理人常驻代表为：姓名：刘向银 电话：15963159237职务：总监32监理人的地址：山东省济南市历下区解放路112号正大时代广场19层 Fax: 0513-82660809E-

23、mail：jinanzdl5. 发包人的责任51发包人应当向监理人支付的违约金比例为监理服务费用的5%。6. 发包人的义务61发包人应及时向监理人提供他能够获得并与监理服务有关的华能辛店发电有限公司2X300MW机组脱硝工程等有关文件材料。62发包人就监理人书面提交的并要求发包人作出决定的事宜回复期限为：一般文件3个工作日；紧急事项报告文件1个工作日。63发包人向监理人提供华能国际电力工程建设监理合同附件B（发包人提供的设备、设施服务）中的设备和设施。7. 监理人的权利71监理人的权利还包括：711参与工程项目竣工文件材料（含竣工资料、竣工图）的审核工作；712安全事故、防洪抢险紧急处理权。8

24、. 监理人的责任81监理人应当向发包人支付的违约金比例为监理费用的5%。82监理人应当严格按本监理合同的规定提供监理服务，如果在其提供监理服务过程中，由于其作为或不作为、过失、疏忽导致发包人蒙受任何损失，监理人均应向发包人赔偿,总监理工程师因故离开现场应征得发包人同意，否则需支付违约金1000元/天给发包人.83监理人、监理机构或其任何人员在监理服务期内实施监理服务都必须遵守有关安全工作的法律、法规、规章及规程、贯彻“安全第一、预防为主”的方针。凡因监理人、监理机构或其任何成员违章或过失导致自身或他人人身伤害或财产毁损，监理人应负全部责任。9. 监理人的义务91无论本监理合同其他条款如何规定，

25、监理人均应按工程项目建设进度在工程项目现场保持相应的技术力量，以保证各项建设工作不因监理人员不足而延期，该项责任应为监理人在本监理合同项下的主要责任之一。92监理人在实施本监理服务时编制的任何文件材料，其所有权均属于发包人，该文件材料所含的知识产权由双方共同拥有。对于发包人按本监理合同规定向监理人提供的任何文件，监理人仅拥有使用权，并在监理合同终止后须如数归还发包人。除非经发包人书面同意，否则监理人不得将其专为本工程项目编制的文件材料及发包人提供的文件材料用于本监理合同之外的其他工程项目，也不得在发包人提供的文件材料的基础上为其他工程项目编制任何文件材料。93下述条款第11条所述的监理费用为监

26、理人提供监理服务而收取的唯一报酬。监理人、监理机构或其任何人员在履行本监理服务过程中，不得接受任何佣金、回扣或其他费用，也不得向第三方报销其任何费用。在本监理合同有效期内，监理人、监理机构均不得参与为本工程项目提供设备、材料、物品或服务的活动。10.监理合同变更与中止101发生下列情况之一时，发包人可提前10天通知监理人后，终止本监理合同：1011本监理合同生效后，监理人无正当理由而不履行本监理合同项下的 服务，且在发包人提出通知后的15天内，监理人未给予发包人满意的答复，也未采取任何补救措施；1012监理人严重违反本监理合同的其他规定；1013监理人发生破产、重组或停业整顿，或监理人的相应资

27、质被有关部门吊销；1014由于监理人的原因导致工程项目建设进度延期达30天之久。如果因监理人的原因导致本监理合同提前终止，则在本监理合同终止后，发包人将要求监理人支付未履行监理服务的费用的5%作为违约金。监理人并应就发包人因此而蒙受的任何损失做出赔偿。11.监理费用计算与支付111除本监理合同另有规定外，在履行监理合同过程中，第三方向监理人或发包人收取的任何费用均应由监理人或发包人自行承担。112监理人或发包人依法所应缴纳的税款或行政规划费均应由监理人或发包人自行承担。如果法律规定发包人为监理人税款的代扣代缴义务人，则发包人在扣缴该税款后，将相应扣减支付给监理人的款额，同时向监理人提供有关完税

28、证明。113如果监理人进行了本监理合同附件A规定的服务范围以外的任何其他工作，且该项工作是应发包人要求，或经监理人建议而由发包人批准实施的，则此工作将作为本监理合同项下的监理服务附加服务。但不得将监理合同中明确规定、或隐含于监理合同条款中，以及为履行本监理合同所必须提供的服务作为附加服务。若由于监理人的违约行为导致增加某项工作，则该项工作不得视为本监理合同项下的附加服务。13.争议的解决131双方友好协商解决，直至提交仲裁机构仲裁解决。132仲裁机构的裁决是最终裁决。133仲裁地点及机构:地点：山东省淄博市。机构：淄博仲裁委员会。134仲裁规则：按照淄博仲裁委员会当时有效的仲裁规则裁决。135

29、在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同或工程的其他部分应正常履行。136仲裁费用除仲裁裁决有规定外，由败诉一方承担。14.其他专用条件141本监理合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。如果在本监理合同生效后，因适用法律发生变化导致本监理合同某条款无效，双方应协商修改该条款。142监理人不得将其在本监理合同项下的监理服务转让或分包给任何第三方。如发包人意欲将其在本监理合同项下的监理服务转让给除贷款人以外的第三方，须经监理人同意。143监理费用的5%作为质保金，因监理人原因造成质量责任事故的，发包人有权扣除部分或全部质保金。14.4委托的建设工程监理所必要的监理人员外出考察、材料设备复试及出厂

30、检验、不在工程所在地召开的会议所发生的费用，经发包人同意，在预算范围内监理人向发包人实报实销。华能国际电力工程建设监理合同附件A监理服务的范围与内容1.监理服务范围11监理人承担华能辛店发电有限公司2X300MW机组脱硝改造工程SCR反应区、氨区安装调试监理的全部工作，包括工程施工前准备工作、施工图审查、桩基（含检测）、基础、建（构）筑物、安装施工、试运调试、通过168小时试运、及竣工验收完毕以及第二台机组烟气脱硝工程通过168小时移交试生产后六个月内所应承担的全部监理内容，并配合达标投产工作。2.监理服务内容2.1协助业主落实必须提供的施工条件，检查第三方开工准备工作。2.2协助业主审核第三

31、方提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、工艺试验评定、临建工程设计以及使用的主要材料的质量等。2.3督促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。2.4组织施工图会审。工程进度协调：协助业主进行进度协调，依据招标人制定的里程碑计划编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准第三方提出的施工实施进度计划，检查其实施情况；当实施的进度发生较大偏差时，及时向业主提出调整的建议性意见，协调好进度、质量、安全的关系。2.5施工安全控制：协助招标人监督检查各承包商建立健全安全生产责任制、建立健全安全生产教育培训制和执行安全生产的有关规定与措施，加强对职工安全生产的

32、教育培训。审查施工安全、劳动防护、环境保护以及汛期防洪渡汛等各项措施，并负责措施的监督检查、督促落实执行；负责常规安全检查，参加或者组织安全大检查和安全事故调查，并提出处理意见；遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知；负责检查所有进场施工单位、施工人员的资质和施工机具的检验证书，确保施工单位、施工人员持证上岗，确保机具检验合格有效；做好现场施工平面管理，依据安全文明施工管理制度做好监督检查工作。监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见；下达对施工单位的违章、违制罚款通知单。遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂缓施工”的通知，并及时通知项目法人。查验重要施工机械、起吊设施

33、经检验的有效合格证件；检查实验室及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验、测量及试验设备的有效合格证件。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。2.6施工质量控制：协助发包方建立施工质量管理体系，并使其有效运转，使工程建设的施工质量处于全过程受控状态；审查第三方的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。依据工程建设监理合同文件材料、设计文件材料、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价；对混凝土工程进行全过程旁站，混凝土搅拌和混凝土振捣必须同时有人监督。见证第三方试验室所作原材料取样。定期召开质量分析会，通报质量现状提出改

34、进措施并监督实施；根据施工单位的报验，及时参加三级和四级检验项目、所有隐蔽工程的检验工作，并根据施工质量验评标准（施工图纸和制造厂要求）严格把好施工质量关，并对有关施工质量问题实行质量跟踪和复验，直至符合规定要求。重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施，对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓施工”通知，并制定处理措施；协助业主组织质量事故调查、分类评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。2.7为了实现本工程项目施工质量要求达到投产考核标准，争创国家优质工程的工程质量目标，根据合同所规定的工程监理项目，监理人应作好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量始终处于

35、受控状态。旁站监理应列出目录清单，做好旁站记录；编写防止质量通病的针对性措施。组织质量检查组每日进行质量检查，每周向业主提交一份质量检查通报（含电子版），由业主审定、并下发，通报内容包括每日质量检查内容、项目、发现问题、每周施工单位质量检查计划执行情况，每周对施工单位的质量工作评价、本周质量验评情况、原材料送检情况、本周质量总体情况。按电力行业验评划分的规定及华能国际电力股份公司火电工程建设考核标准（20080220）进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告。2.8现场监理工程师/员的现场记录，必须真实准确，严禁监理不到位而抄袭施工单位记录的情况。

36、要特别做好以下质量控制要点：2.8.1反应器的安装焊接严格按照设计图纸要求进行并遵循现行相关国家规范及强制性条文标准，反应器入口罩、出口罩、壳体、内件必须经过检查验收，主要构件无裂纹、气孔、严重锈蚀、损伤，验收合格后方可安装使用；2.8.2催化剂安装质量符合厂家技术要求，为了催化剂以后的寿命监测，在安装催化剂模块时应该详细记录催化剂模块的位置和数量；2.8.3催化剂模块从地面吊至SCR反应器装载平台的过程中应小心运送以防损坏，安装催化剂层应从上到下安装，以免催化剂污染和堵塞，催化剂安装完毕以后，反应器、烟气通道和催化剂层必须保证清洁；2.8.4吹灰器内耙管焊接时，要求氩弧焊打底，保证焊接质量，

37、吹灰器管道错口1mm，反应器内部清洁无杂物；2.8.5所有的焊缝高度严格按图纸要求，焊缝及热影响区表面不允许出现裂纹、砂眼、未熔合等缺陷，焊缝内不允许出现气孔、夹渣，不得有漏焊等缺陷，焊接前将焊口两侧各不小于30mm范围内的铁锈、污垢、油污、氧化铁等清理干净，露出金属光泽；2.8.6壳体接口对接时，错口必须控制在1mm以下，不同管段上的直焊缝应错开至少100mm，对口焊缝距最近的支吊架边缘应不小于75mm；2.8.7支吊架在构件方向找平外，垂直方向应使用水平尺找正。设备和法兰、吊架螺栓孔，应采用机械加工，不得随意用火焰切割，切割的部件一律进行打磨。2.8.8支吊架调整后，紧锁螺母伸出长度一致，

38、保证工艺美观，检修方便。吊杆严禁错用、混用、串用。螺纹部分应完好，无损伤，且一律涂铅油，丝口超出螺帽长度一致，尽量控制在2-3个丝扣内，按规定紧锁螺帽。2.9工程量核算： 审核第三方的进度报表和结算报表，协助业主控制工程进度款的支付。2.10施工安全及文明生产监督：配置专职的安全监督工程师。审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施、汛期防洪渡汛措施、抗台措施等，并负责检查、督促落实执行；组织制定工程防台预案方案，报送甲方；参加安全事故调查并提出处理意见；做好现场施工平面管理，监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。应提供整个工程安全危险源、危险点清单、以及预控措施。组织成立安全检查组

39、，每日进行安全检查，每周向业主提交一份安全检查通报（含电子版），由业主审定、并下发，通报内容包括每日安全检查范围、内容、发现问题，每周施工单位安全检查计划执行情况、每周对施工单位的安全工作评价、本周安全总体情况。每周至少组织一次文明施工专项检查，检查应使用专用表格记录。2.11因本工程属改造工程，由于拆除工作量大、施工与生产同步、施工道路与生产安全通道共用、施工场地狭小、工期紧张等多种不利因素，安全风险凸显，因此监理人应针对以下项目加强安全监管：2.11.1锅炉钢结构加固过程对原有锅炉稳定性的影响。2.11.2原有设施拆除过程中对原有结构的破坏，拆除物对周边设施和工作人员的安全威胁。2.11.

40、3施工和生产同步进行，施工现场对生产维护人员的安全威胁，运行设备对施工人员的安全威胁；施工人员及其作业对机组安全运行的威胁。2.11.4火灾事故的几率增加。2.11.5部分带电设施不能完全隔离造成的用电安全威胁，触电事故几率增加。2.11.6施工场地狭小、设备材料转运道路有限，对原有的生产设施造成威胁，并且会限制消防通道和紧急疏散通道。2.11.7高空作业和交叉作业多，不安全因素突出，威胁作业及管理人员的安全。2.11.8台风对工程的影响。2.12 参加业主组织的工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的工作，汇报安全、质量等相关工作。2.13 由项目部总监理师组织工程安全文明生产、质量月度例会

41、，做好监理合同授权范围内的工作，编制会议纪要，会议纪要包括至安全、质量计划执行情况，安全、质量方面存在问题，质量验收评价，审核下一次质量、安全工作监督、检查计划。2.14协助业主按电力行业验评划分的规定进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收。及时提交相应的工程建设监理报告 ，以及总的监理报告。2.15 信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制工程项目总结报告。2.16 参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。2.17 监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给业主。监理部应合理安排上下班时间，满足

42、工程的需要，上下班时间应报送甲方；监理部每日对监理人员出勤情况进行考勤，并对各人员工作情况进行考评，每月底向业主提交考勤表以及考评情况；业主有权对监理人员的工作情况进行检查、监督，有权对项目部报送的考勤、考评进行修改，并发送贵公司总部。3.监理人应向发包人提供的信息文件材料31定期信息文件材料根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向发包人报送监理周报和月报，主要内容包括：311工程形象进度；312施工质量和安全情况；313进场施工机具设备及劳动力状况；314设备供货和图纸交付情况；315监理合同变更和工程变更情况；316监理服务情况；317工程建设大事记；318其他。监理人应使用P3或其

43、他项目管理软件实施监理服务，有关工程项目的数据文件材料提供给发包人共享。32根据监理服务进展情况的不定期报告：321关于工程优化设计、变更和施工进展的建议；322资金、资源投入及合理配置的建议；323发包人合理要求提交的其他报告；324工程阶段验收、竣工验收监理服务报告。33监理服务过程文件材料：331施工措施计划批复文件材料；332施工进度调整批复文件材料；333监理服务协调会议纪要文件材料；334其他监理服务往来文件材料；335质量事故处理文件材料。4. 监理服务文件材料整理41监理服务文件材料是监理人在工程项目实施过程中直接形成的，各种原始记录具有保存价值。42监理服务文件材料除上述条款

44、第3条外，还应包括以下内容：监A01 施工组织设计报审表监A02 工程开工报审表监A03 工程施工进度计划（调整计划）报审表监A04 成品、半成品供应单位资质报审表监A05 安装材料报审表监A06 复工申请表监A07 工程变更费用申请表监A08 延长工期报审表监A09 整改复查报审表监A10 技术核定报审表监A11 工程质量问题（事故报告单）监A12 工程质量事故处理方案报审表监A13 工程报验单监A14 施工备忘录监B01 工程停工通知单监B02 监理备忘录监B03 监理通知单监B04 会议记录监B05 专题报告监C01 实测项目检查记录表监C02 外观项目评分表监C03 质量保证资料检查记

45、录表监C04 监理日记监C05 监理月报监C06 工程初验报告监C07 工程质量评估报告43监理人应设专人收集管理监理文件材料，按发包人提供的工程项目基建档案编制规定对文件材料进行整理组卷，并在规定时间内向发包人移交。5.人员配置5.1本工程专业监理人员应配齐、配足，人数和专业至少应满足下列要求：5.1.1监理专业工程师配置至少应满足下列人数的要求，监理工程师的到场、退场时间，应根据实际工期计划详细制定，监理员人数根据情况自行确定（以满足现场需要为准）。5.1.2总监理工程师 1人（需常驻现场，直至工程结束） 5.1.3安装监理工程师 4人（土建1人、机务2人、电热1人，施工高峰期应增加人员以

46、满足工程需要）5.1.4安全监理工程师 1人5.1.5档案管理 1人（可以兼职）华能国际电力工程建设监理合同附件B发包人提供的设备、设施服务根据工程项目建设监理合同之发包人/监理人电力工程建设监理合同标准条件条款第66条规定，发包人向监理人提供下列房屋、设备、设施：1. 住房：发包人在工程项目所在地尽可能提供住宿房间以满足监理人使用，费用由监理人自理。如发包人因客观原因无法供住用房, 由监理人自行解决。2. 用餐：监理人在监理期间，发包人向监理人提供就餐条件，发包人免收管理费。3. 通讯：发包人尽可能为监理人提供通讯设施、上网设施，但长途电话费用、上外网等费用由监理人自理。4. 办公用房：发包

47、人免费向监理方提供现场办公用房，办公用品及设施由监理人自理。华能国际电力工程建设监理合同附件C 监理服务费用支付1. 监理费用的组成与计算方法1.1 监理服务费用由常规监理服务费、额外服务的酬金组成。1.2 常规监理服务费是指监理人为履行本合同而支付的直接、间接成本开支以及税金和利润。监理人可参照有关规定，依照电力工程建设合同附件A监理服务范围与内容，按参与监理服务的人员类别、数量、人年产值和时间，提交分项报价和总报价。1.3 额外服务酬金是指监理人在本合同规定的监理服务范围与内容以外的应发包人请求而承担的监理服务的报酬。2. 监理费用的支付发包人应按如下方式向监理人支付监理费用。2.1 常规监理费的支付：煤场抑尘网工程施工完毕验收合格后，甲方支付乙方90%的监理费。2.2 质保金的支付：本合同总承包价的10%作为质保金，质保期满验收合格后付清质保金。因监理人原因造成质量责任事故的，发包人有权扣除部分或全部质保金。2.1.11发包人支付监理人的上述款项时，监理人应提供服务税务发票正本一份，以 及付款申请书。20