公路工程监理工程师过渡考试合同管理题库

《公路工程监理工程师过渡考试合同管理题库》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程监理工程师过渡考试合同管理题库（120页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、公路工程施工监理工程师资格考试合同管理试题1一. 单选题（在括号内填入你认为最正确的被选题号；每题1分，共10分）1. 法人代表是指 （ ） 由法人委托的代表； 依照法律或者法人章程的规定，代表法人行使权力的负责人； 法定代表人； 代表被代理人接受或行使意识表示的人。2. 下列那种行为属于要约 （ ） 业主向承包人发出的订约通知； 业主发售的招标文件； 承包人投送的投标文件； 业主签发中标通知书；3. 合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有： （ ） 不可以成为招标人 不可以成为投标人 不可以招标但可以投标 可以招标但不能投标 既可以招标又可以投标 既不能招标也不能投标4. 招

2、标投标法规定评标工作应由以下的哪个单位负责。 （ ） 业主； 业主组建的评标委员会； 上级主管部门； 上级主管部门指定的评标小组； 受业主委托的监理工程师； 代表国家的常设评标机构。5. 任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则： （ ） 以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废； 以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝； 以上两次投标都将被拒绝； 以上两次投标都有效；6. 凡是在工程量清单中列有细目名称的，不管其是否填写了工程量，承包人在填写报价时都应当填入单价或

3、总价；凡是承包人在投标时没有填入单价或总价，但有名称的细目，在合同执行时，承包人必须按监理工程师的指令完成该项施工任务，而且按FIDIC合同条件的规定，认为： （ ） 应当由监理工程师进行计量，由监理工程师与承包人共同协商一个单价，报业主同意后，按实际完成的工程量与协商确定的单价，进入月进度款中支付； 承包人必须施工，业主不应付款。 应当认为该细项工程属于合同以外的“协议补充工程”，按工程变更进行； FIDIC合同条件明确规定，认为该细项的工程费用已经分摊到其他细目的单价或总价中去了，业主在支付其他细目的工程费用时已经支付过了，不再另行计量与支付。7. 监理工程师在施工承包合同中的地位是： （

4、 ） 委托代理人 独立第三者 既是委托代理人又是独立第三者 法定代理人8. 以下那种证书才是证明承包人所施工的工程已被批准的唯一文件：（ ） 中间支付证书； 工程移交证书； 缺陷责任期终止证书； 各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单。9. 工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由 给予确认的过程。 （ ） 业主 业主、监理工程师、承包人三方 承包人 监理工程师 10. FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是： （ ） 通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面。 专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件较为全面。 专用条件是针对通用条件

5、有关条款进行的补充、修改或具体化，故专用条件优先。二. 多选题（有多个或一个答案，在括号内填入你认为正确的被选题号，每题1分，共40分）1. 下面那些是法人必须具备的条件： （ ）要有书面委托文件； 能够独立承担民事责任； 有自己的名称、组织机构和办事场所； 有公民权的合法自然人； 有必要的财产和经费； 依法成立； 是经济实体。2. 要约的法律约束力表现在： （ ） 要约生效后，在要约有效期内，要约人不得随意反悔（即不得撤消和修改要约）； 对方必须按照要约的条件订立合同； 是邀请投标人参加投标的法律证据； 要约人应当承担一旦受要约人做出承诺，就必须与其签订合同的法律责任。3. 根据合同法给合同

6、所下的定义，以下那些说法是正确的 （ ） 合同又称契约，他是当事人双方或数方设立、变更和终止相互权利和义务关系的协议。 合同是平等民事主体的自然人、法人、其他组织之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。 合同法所称的合同包括一切民事权利义务关系。 合同法所称的合同不仅包含民事范畴的民事合同关系，也还包含行政法范畴的合同关系。 合同法所称的合同，仅仅是关于财产关系即民事债权债务关系的协议。 合同法所称的合同，既不包括涉及婚姻、收养、监护等有关身份的民事协议，更不包括涉及综合治理、计划生育、征购、征地等有关行政法范畴的合同关系。4. 我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种。 （ ） 公开招

7、标 议标 内部招标 邀请招标 5. 以下那些人可以符合招标投标法的规定参加投标。（ ） 法人 自然人 上级主管机关推荐的人 经政府审核批准的人 其他社会组织6. 招标投标法第五条规定：招标投标活动应当遵守（ ） 公开原则 合理原则 诚实信用原则 公平原则 尊重事实原则 公正原则 不得擅自变更原则 自愿原则 协商一致原则7. 为填写的投标报价，FIDIC合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是： （ ） 投标截止日前的第二十八天的当日； 由投标人选择的计价的基准日期； 认为报价中的 材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的； 投标截止日当日； 投标报价中应当包括了

8、工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的8. 下列说法那种正确？ （ ） 只有经过鉴证或公正的合同才具有法律的约束力； 没有经过鉴证或公正的合同才具有法律的约束力； 没有经过鉴证或公正的合同没有法律的约束力； 没有经过鉴证或公正的合同也有法律的约束力； 只要是依法签订的合同，无论是否鉴证或公证都一样地具有法律的约束力。9. 施工承包合同是一种经济法律关系，经济法律关系的三大要素是： （ ） 内容 法院 主体 法律法规 客体 审计部门10. 在以下的“人”当中，谁有权认定合同无效。 （ ） 法人 司法行政机关 法院 当事人双方一致 当事人中的任一方

9、仲裁机构 工商行政管理当局 合同双方的上级主管 11. 下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（ ） 投标人投标后不能变更或撤消投标文件； 投标人中标后必须要履行合同； 投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书； 投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）； 接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。 投标人接到评标委员会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。12. 根据FIDIC合同条款，在处理隐蔽工程时下列损失中已经明确不应由业主负责赔偿的是 （ ） 隐蔽工程复查时造成的费用损失 隐蔽

10、工程复查证明不合格时造成的工期损失 隐蔽工程复查后证明不合格时恢复原状的费用 隐蔽工程复查且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失13. 在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是： （ ） 审查并修改施工方案； 对影响施工安全的施工方法提出警告； 修改施工方法； 对承包人不经济的施工方法予以优化。14. 下列哪些工作不是承包人在缺陷责任期内的任务： （ ） 修复因施工引起的工程缺陷； 完成尚未完成的剩余工程； 工程照管； 可能出现的变更工程的施工。 维护施工临时道路。15. FIDIC合同条款中的指定分包只能是： （ ） 材料供应 特殊服务 工程分包 属于合同中暂定金额下的工作或服务16

11、. 在一般分包行为中以下哪些是承包人不需要报请监理工程师审批的行为。（ ） 工程中某一部分工程的分包； 按照技术规范采购材料； 劳务分包； 构件与设备的加工。17. 合同有效必须满足的条件是： （ ） 主体资格必须足够； 订立合同时，在要约与承诺过程中的意识表达必须真实 合同内容必须明确具体； 承诺方完全同意要约方的要约内容； 守法，不违反法律法规的强制性规定； 不违反地方性的规章制度； 合同的形式符合法律的规定或双方的约定。18. 合同法规定合同效力可以分为： （ ） 合同有效 双务合同 格式化合同 无效合同 要式合同 可撤消合同 委托合同 合同效力待定 居间合同 行纪合同19. 承包人延期

12、申请能够成立并获得监理工程师批准应具备。 （ ） 工程延期事件是否有文字材料作依据； 延期事件是否发生在关键线路上； 延期是由承包人自身原因引起； 由于分包人的失职造成的工期延长； 是否符合FIDIC条款的规定； 延长天数计算是否正确； 在程序上是否遵守了三个关于时效的时间规定。20. 根据FIDIC合同条款，在承包人完成缺陷责任保修任务的前提下，退还保留金的方式是： （ ） 在签发移交证书时全部一次退还； 在签发缺陷责任期终止证书后一次退还； 在工程交工验收后一次退还； 不需退还； 在签发移交证书时退还保留金额的一半，到签发缺陷责任期终止证书后再退还另一半。21. 按FIDIC合同条款，下列

13、做法哪几种更合适。 （ ） 先订委托监理合同、再进行施工招标 先进行施工招标，再签订委托监理合同 施工招标与监理招标同时进行 谁先谁后都一样 因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，必须在招标文件中就应当给予明确22. 在使用FIDIC合同条款时，规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是： （ ） 支付证书； 移交证书； 缺陷责任期终止证书； 在使用公路工程国内招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。23. 在合同文件中工程量清单中所填写的工程量应当是： （ ） 合同结算时的支付依据； 就是承包人实际完成的工程量； 是估算的或设计单位预计的工程数量； 最

14、终计量时的工程量的净值 仅仅作为所有投标人投标时的共同基础。24. 对于无权代理人应当承担的法律责任，以下那些说法是正确的？ （ ） 一般来说，被代理人对无权代理所进行的代理行为，不承担法律责任。 如果被代理因无权代理的行为受到损害，应该由无权代理人予以赔偿。 当被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但却符合自己的意愿和利益时，则有权追认。 无权代理行为一经追认，便成为了有效代理；就对被代理人发生效力。 被代理人行使追认权的方式必须要采取书面的方式。 没有经过追认的无权代理，一律被法律视为该代理为一概无效。 当被代理人认为无权代理行为违背自己的愿望和利益时，有拒绝权。 行使拒绝权的时效为：“自

15、被代理人知道他人以本人的名义实施民事行为之日起，一年之内”。被代理人对无权代理行为不做拒绝表示的，法律一律视为已经追认。25. 凡在中华人民共和国境内进行的下列那些工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购必须进行招标： （ ） 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的 全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 受自然地域环境限制的工程项目 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 受自然地域环境限制的 施工单项合同估算价在200万人民币以上的 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同价在50万元人

16、民币以上的；26. FIDIC（或公路工程国内招标文件范本）通用合同条款第2.5条规定：各级监理工程师发出的指令应是书面的。但由于某种原因，监理工程师可以发出口头指令，对于各级监理工程师发出的这种口头指令，承包人应当： （ ） 必须等总监理工程师发出书面确认后方才能够执行； 凡属总监理工程师发出的口头指令，都无须确认应当立即执行，但其他监理工程师发出的则需得到总监确认后方才能执行； 各级监理工程师发出的口头指令，承包人都必须执行，但是在监理工程师发出口头指令后的3（FIDIC合同条款为7）天内，必须以书面的形式确认上述口头指令。 如果承包人在监理工程师发出口头指令的3天内，未收到监理工程师的上

17、述书面确认，则认为监理工程师已经默认该口头指令为有效； 公路工程国内招标文件范本规定，如果承包人在监理工程师发出口头指令的3天内，未收到监理工程师的上述书面确认，承包人应立即以书面形式要求监理工程师确认上述口头指令； FIDIC合同条款规定，承包人在接受各级监理工程师的口头指令时，应做好对该口头指令的书面记录，当如果发生监理工程师发出口头指令的7天内，未收到监理工程师的上述书面确认的情况，承包人可以向监理工程师发出通知，在通知中附上书面记录的副本，要求监理工程师在收到该通知后的七天内，以书面的形式确认承包人的书面记录。 如果监理工程师在收到承包人要求确认上述口头指令的通知后的3（7）天内，未收

18、到监理工程师的上述书面确认，则认为监理工程师已经确认了该口头指令。27. 公路工程国内招标文件范本规定：监理工程师应在发出中标通知书后 天 ，向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 份。 （ ） 28天、 35天内、 42天内、 7天后、 3份、 6份、 2份28. 业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象、和料场分布等资料汇编成“参考资料”，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行，但参考资料的性质是： （ ） 构成招标文件的组成部分，与招标文件有同等效力； 不构成招标文件的组成部分，但是要构成合同文件的组成部分； 不构成招标

19、文件的组成部分，也不构成合同文件的组成部分，但对投标有重大的参考意义； 仅供投标人在投标时参考，所以称其为“参考资料”，对投标没有任何约束力； 业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述参考资料所做出的解释或推论负责。 业主和委托勘察设计单位应当对参考资料承担一切责任。 承包人可以引用参考资料作为报价的依据，也可以不是用参考资料，自己独立获取相应的资料，但承包人一经采用了参考资料的数据，则认为承包人就应当对资料的真实性、正确性承担全部责任。29. 在工程施工期间为加强管理和认真履行合同义务，承包人应保证投标书附表中所报的项目经理、项目技术负责人能及时按合同

20、到位，保持岗位稳定，并常驻工地，对本合同工程进行管理，如果： （ ） 承包人需要更换投标书附表中所报的项目经理、项目技术负责人，应事先取得监理工程师的批准； 承包人需要更换投标书附表中所报的项目经理、项目技术负责人，应事先与监理工程师协商，在协商一致后才可以更换； 承包人需要更换投标书附表中所报的项目经理、项目技术负责人，应事先与监理工程师协商并取得业主同意后才可以更换； 如果是监理工程师认为已经委派到工地的承包人的项目经理或项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，应由监理工程师与承包人本着对工程负责的精神，协商解决； 如果是监理工程师认为已经委派到工地的承包人的项目经理或项目技术负责人的工

21、作能力和业务水平不称职，应由监理工程师报告业主，经业主同意后由业主与承包人协商解决； 如果是监理工程师认为已经委派到工地的项目经理或项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，则应由监理工程师报告业主，经业主同意后，由业主书面通知承包人，承包人在接到业主要求撤换的通知后，应尽快地撤回原委派的项目经理或项目技术负责人，同时委派一名经业主与监理工程师同意的新的项目经理或项目技术负责人； 承包人在接到业主要求撤换的通知后，如果，认为撤换的理由不能接受，则构成合同争端，按争端解决程序进行处理； 承包人在接到业主要求撤换的通知后，不管什么理由，只要拒不在合理时间内撤回原委派的项目经理或项目技术负责人，同时

22、委派一名经业主与监理工程师同意的新的项目经理或项目技术负责人，就视为承包人严重违约。30. 监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员（ ）。 不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用； 经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作； 应当永远离开本合同工程，不得继续留用； 未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程工作。31. 工程计量的工作是由 （ ） 承包人负责的工作 承包人负责计量在由监理工程师审核确认的工作 监理工程师与承包人共同进行，相互监督的工作； 监理工程师才是计量工作的责任人 只有监理工

23、程师确认的计量结果才是进行支付的唯一依据 只有经过承包人认可后的监理工程计量，才是进行支付的唯一依据。32. 如果监理工程师根据合同条件第37条的规定，确定材料或设备有缺陷则：（ ） 监理工程师可以有权拒收这些不合格的材料和设备； 监理工程师应就不合格的材料和设备立即通知承包人，说明拒收的理由； 承包人收到上述通知后应立即修复所述缺陷，或替换被拒收材料或设备，使其符合合同的规定，并提交监理工程师复验； 如果监理工程师要求在相同的条件下进行或重做被拒绝的材料或设备的检验，重复检查的费用应由承包人承担； 如果承包人拒不修复所述缺陷，或替换被拒收材料或设备，则视为承包人严重违约。33. 以下那些情形

24、属于无效代理行为： （ ） 法定代理 无权代理 双方代理 自身代理 被动代理 主动代理 恶意串通 委托代理 指定代理34. 工程施工合同的有效期就是指： （ ）自合同生效时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间。从签发合同协议书及递交履约保函之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间。 等于开工准备期、加合同工期、加缺陷责任期、加42天、加最终结账的时间。 施工工期就是合同的有效期。 等于施工工期加合同有效期。35. 下列那些文件是构成土木工程施工合同文件的组成部分的： （ ） 通用合同条件； 投标人须知； 专用合同条件； 合同协议书； 投标书 投标邀请书； 投标书附录；

25、技术规范； 工程量清单； 招标公告。36. 在工程量清单中所填写的工程量应当是： （ ） 合同结算时的支付依据； 就是承包人实际完成的工程量； 是估算的或设计单位预计的工程数量； 最终计量时的工程量的净值 仅仅作为所有投标人投标时的共同基础。37. 表明承包人合同义务完成的文件是： （ ） 质量验收单； 缺陷责任期终止证书； 移交证书； 中间交工证书。38. 一旦监理工程师有指令，承包人应按照监理工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或其部分工程的施工。在暂时停工期间，承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障起安全无损。但由于下述那些原因引起的停工，在时间与费用上业主不予补偿： （ ）

26、当发生不可抗力等情况时，承包人行使暂停施工的权利 承包人为调整本工程的施工部署，或为了本工程或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所须的停工； 因质量检验发现承包人的工序能力异常，监理工程师行使指令承包人暂时停工整顿。 由于承包人失误或违约导致的暂时停工 由于现场气候条件导致的在关键线路上的必要停工 由于现场气候条件导致的不在关键线路上的必要停工39. 以下那些规定可以被认为是符合合同条件中关于因工程变更引起的工程价格的增加或减少额的估价的： （ ） 如果合同中已经有可以使用的单价或价格，而且监理工程师又认为这一单价或价格合适，则应依照合同中规定的单价和价格予以估算。 任何情况下均应由监理工程

27、师、按工程概预算编制办法重新确定单价或价格。 如果合同中没有包括可以完全适用与变更工程的单价或价格时，只要监理工程师认为适合，可以用合同中相应的近似项目所规定的单价及价格作为估价的基础。 如果合同中没有可以完全适用或近似项目的单价，则由监理工程师和承包人共同协商后，商定一个合适的单价或价格，并报业主同意，按经同意后的商定单价估算。 如果协商不成，则监理工程师有最终确定单价的权力，由监理工程师决定一个他认为合适的单价或价格，并通知承包人，抄报业主。 如果此单价或价格一时不能议定，监理工程师可以决定一个暂定的单价或价格，以暂付款 的名义列入月进度款中，待议定后再在其后的月支付中多退少补。 监理工程

28、师如果认为必要和可取，可以指令承包人按计日工完成任何需变更的工作。40. FIDIC合同条款规定在履约阶段的合同担保形式有： （ ） 定金； 履约保证金； 质押； 抵押； 留置权； 预付款保证金保函； 保留金 三. 判断题（正确的打“”；错误的打“”；每题1分，共10分）1. 合同法所定义的合同是：平等民事主体的自然人、法人、其他组织之间 订立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份的协议，适用其他法律的规定。 （ ）2. 合同成立与合同生效是两个不同的概念，对于土木工程施工承包合同而言，招标人签发了中标通知书即代表要约承诺的过程的终结，因此，签发中标通知书就意味着合同关

29、系已经成立；但是只有中标人在收到中标通知书后二十八（28）天内向业主提交了履约保证金保函和与招标人签署了合同协议书之后，合同方能生效；因此说：对于存在附条件和附时间的，只有附条件和附时间成就以后合同才能生效。 （ ）3. 根据我国现行法律规定，如果合同当事人对仲裁机构裁决不服，可以进一步向人民法院起诉。 （ ） 4. 合同法规定：只要是“不履行合同义务或者履行义务不符合约定”的，就是履约违约，就要承担履约违约的责任，这个原则被称之为“过失责任原则”。（ ） 5. 招标人采用公开招标的，应当发布招标公告邀请不特定的法人或其他组织参加投标。而邀请招标是指招标人可以不公开发布招标公告，以招标邀请书的

30、方式邀请特定的法人或其他组织参加投标的方式。招标人是采取公开招标还是邀请招标，完全由招标人自主确定，任何单位或个人均不得干涉。 （ ）6. 评标委员会的人数应为五人以上的单数，其中技术经济专家的人数不得少于三分之二。 （ ）7. FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。 （ ） 8. 当工程的监理方，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷、不符合合同规定时，则监理工程师有权拒收这些材料或工程设备。 （ ）9. FIDIC条款中规定，承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，承包人有权使用到本合同之外的其他项目的施工中去。 （ ） 10. 工程变更是土

31、木工程施工承包合同中一种特有的合同变更形式。它是指由一方当事人或者第三方提出合同变更建议，提交给监理工程师，由监理工程师审查核准后签发工程变更令。在一般情形下承包人只能执行监理工程师所下达的工程变更令；但是业主是合同的一方当事人，且在我国还规定：监理工程师对工程变更的批准必须得到业主的同意，因此业主也可以根据具体情况直接向承包人下达工程变更令。 （ ）四. 简答题（每题4分，共20分）1. 请根据公路监理规范的规定，说明监理工作的六个依据 。2. 请根据FIDIC合同条件的规定说明当承包人出现严重违约时所执行的“留置权”的含义。3. 请说明工程延期与工程拖延两个概念的主要区别。4. 合同法对广

32、义的合同所发生的合同的争议，规定可以通过哪几种方式解决，以哪种为主，哪种优先。5. 招标文件由那些文件组成？其中那些文件将进入合同文件？五. 综合分析题某公路工程项目，实行公开招标，合同工期为30个月，当工程进展到第27个月时，承包商提出申请延期，其延期理由为：原有的自来水管拆迁延误 承包商申述：土方工程（关键路线上）因供水管道问题受阻，原供水管道接近位于公路25公里的工作地段内，应由第三方将供水管道移走的工程仍未完成，造成工期延长，须给予延期（180天）。上述申请能否批准，请你答复。我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方

33、工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？附：本卷的答案一、 单选题 题号12345678910答案号二、 多选题 题号答案号题号答案号题号答案号11528216293173041831519326203372134822359233610243711253812263913274014三、 判断题题号12345678910对错四、 简答题1. 据公路监理规范的规定，

34、说明监理工作的六个依据 。答：监理单位进行施工监理工作的主要依据有：法规依据、工程规范、工程依据、相关合同、行业惯例和补充依据等六个方面。（以下的文字考生可以不答，仅阅卷者参考） 法规依据： 指国家和国务院颁布的与工程建设有关的法律和法规。 工程规范： 他是各类工程通用的依据，主要指国家、行业主管部门及有关部门颁发（或合同约定使用国际通行）的工程建设中必须遵守的、用于工程的设计、工程的施工、工程验收等方面的规范、规程、标准，以及工程质量检验评定标准。 工程依据： 经上级主管部门批准的工程设计文件，他属于该具体工程项目的依据，具有特殊性，只对该工程的本身有效，不能适用于别的项目中去，他包括工程项

35、目建议书、各阶段的可行性研究报告、设计文件、概（预）算书、建设计划、设计图纸以及其他一切与本工程有关的文件。 相关合同： 依法签订的工程监理合同及依法签订的施工承包合同。以及其施工承包合同文书中的合同条件、技术规范、工程量清单及图纸。 国际惯例和公认的行业工作准则 补充依据： 经监理工程师审核批准的、和核准修改的施工进度计划；经监理工程师批准的所有图纸；监理工程师发出的指令；以及在工程实施过程中有关的会议记录、函电、和其他文字记载等均可作为监理依据的补充。2. 请根据FIDIC合同条件的规定说明当承包人出现严重违约时所执行的“留置权”的含义。答：FIDIC条款第54条规定的留置权是指：所有承包

36、人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有工程师的同意，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外）。3. 请说明工程延期与工程拖延两个概念的主要异同。答：“延期”和“延误”都是指工程的施工不能按照合同预定的工期完工的客观事实；凡属因为承包人的原因造成的、或因为承包人违约引起的施工不能如期完工的情形，在中文中用“延误”、英语使用的是“Delay”；它是承包人的责任，由承包人负责赶工，或接受处以误期违约金的处罚。对于符合合同条件第44.1款、以及42条、6条、12条、40条、51条、20条、65条等条款所规定的，承包人有权通过监理工程师

37、向业主要求给予时间索赔（延期）的，在中文中用“拖延”或“延期”、英语使用的是“Prolongation”；它是由于额外或附加工作的数量或性质，业主占用现场、监理工程师延误提供图纸、资料等，不利实际障碍或自然阻碍，暂时停工、非承包人的责任引起的等；它们都应由业主承担责任，承包人可以通过索赔获得时间补偿。4. 合同法对广义的合同所发生的合同的争议，规定可以通过哪几种方式解决，以哪种为主，哪种优先。答：合同法对广义的合同所发生的合同的争议，规定可以通过 协商 、 调解 、 仲裁 、 诉讼 等方式解决。解决合同纠纷应坚持以 协商 为主，调解 优先的原则。5. 招标文件由那些文件组成？其中那些文件将进入

38、合同文件？答：根据中华人民共和国交通部公路工程国内招标文件范本（2003版）的规定，招标文件包括下列文件及所有按投标须知发出的补充通知、和标前会 的会议纪要：第卷第1篇 投标邀请书第2篇 投标人须知第3篇 合同通用条款第4篇 合同专用条款第卷第5篇 技术规范第卷第6篇 投标书与投标担保格式第7篇 工程量清单 第8篇 投标书附表格式第9篇 合同协议书格式第10篇 履约担保格式附篇 施工组织设计建议书格式第卷第11篇 图纸 其中：3、4、5、11篇直接进入合同文件；第6、8、9、10、以及附篇等所提供的仅为文件格式，投标时投标人应按此格式填写，而进入合同文件的应当是在投标文件中已经填写好以后的合同

39、协议书、投标书、投标担保、施工组织建议书；履约担保需在接到中标通知书以后才能提交。进入合同的是投标人已经标价后的工程量清单不是招标文件中的为标价的工程量清单。五、 综合分析题1. 某公路工程项目，实行公开招标，合同工期为30个月，当工程进展到第27个月时，承包商提出申请延期，其延期理由为：原有的自来水管拆迁延误 承包商申述：土方工程（关键路线上）因供水管道问题受阻，原供水管道接近位于公路25公里的工作地段内，应由第三方将供水管道移走的工程仍为完成，造成工期延长，须给予延期（180天）。上述申请能否批准，请你答复。 答：原有的自来水管拆迁延误，从动因上说属于不利障碍，从依据与实际损害来说也可以承

40、认其有文字根据和确实工期受到了延误，可以成立；但是问题出在承包人无视FIDIC条款中关于程序的规定，超出了可以申请的时效，本题对索赔事件发生于何时虽然没有明确地给出，但从要求索赔180天来看，索赔事件至晚也应当发生在提出申请时间的180天以前，早以大大超过三个28（328=84）天的规定，监理工程师不能支持其素赔的请求。2. 在我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不

41、变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？答：、本题中土方工程量由1100立方米增加到1600立方米，显然，单项实际施工完成的工程量较工程量清单中的招标工程量增加了500立方米，与单项招标工程量相比超过了25%，再比较增加500立方米土方施工所可能增加的费用，约为50015=7500元人民币，占合同价240000元的7500/240000100%=3.125%，也超出了中标通知书所列合同价的2%，属于应当予以调整单价的工程变更。 、根据调价的规定，承包人对于工程量清单所列工程量上下25%的范围内的单价应当信守合同价格不变，即

42、1600立方米中的11001.15=1265立方米的单价仍然按承包人的报价15元/立方米计价，剩余的16001265 335立方米，采用经协商确定的新土方单价14元/立方米。 、承包人应获得的土方总价为：1265153351423665元 （人民币）。119公路工程施工监理工程师资格考试合同管理试题2一、单选题(下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将该备选项的代号填入括号中，每题1分，共10分，选错或不选不得分)1、甲工程公司作为分包人与某作为承包人的乙工程公司订立了一般分包合同，合同履行中，甲公司比合同约定晚了12天才竣工（已验收）；乙公司欠甲公司工程款23万元超过了应支付的时间半年。甲

43、公司向法院起诉乙公司要求支付工程款23万元应付的工程款及滞纳金1.1万元。法院判定：被告给原告23万元应付的工程款，并支付逾期的利息给原告。被告有权追偿延误工期12天造成的误期违约金。这是因为（ ）。 被告有原告工期延误造成的损失 该合同属于无效合同 原告违约在先 双方都违约，应各自承担自己的损失2 某业主在一项在建工程中有一小型附属工程急需动工，业主便将预先拟订的合同内容交给原施工单位，希望与原施工单位签订附属工程的施工合同；原施工单位研究后，提出了工期要延长、某些单价要调整提高的方案，并函告业主；业主复函同意单价提高，拒绝工期延长，但可支付一笔5万元的赶工费，原施工单位同意并签署承包合同。

44、请问在该过程中，要约和承诺各有多少次（ ）。 1次要约和2次承诺 2次要约和1次承诺 3次要约和1次承诺 1次要约和3次承诺3、合同法赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（ ） 代位权 撤销权 概括转让 约定解除权4、当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是( )。 定金 抵押 质押 保留金5、施工中某隐蔽工程未经验收，承包人就自行将工程隐蔽，事后监理工程师指令承包人剥开已经隐蔽的工程重新检验，检验结果表明承包人所施工的工程符合合同要求，承包人因执行监理工程师的上述指令所引起的剥开、检验及重新隐蔽的费用应当由（ ）承担。 业主 承包人 监理公司 工程师6

45、、依据FIDIC土木工程施工合同条件，业主与承包人签订的工程承包合同，只有当（ ）后，才解除承包人对工程的全部义务。 合同约定的保修期届满 质监站开具工程移交证书 承包人提交最终报表 监理工程师开具缺陷责任终止证书7、公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（ ）的机械施工。 45dB； 55dB； 75dB； 85dB。8 按合同法的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（ ）。 终止合同 中止履行合同 恢复履行合同 解除合同9、业主投保“建筑工程一切险”后，工程建设中的( )。 一切风险转移给保险公司 全部风险仍由业主承担 将“工程一切险”的风险

46、转移给保险公司 全部风险转移给承包人10、合同当事人如果发生履约违约，其被追究的法律责任是( )。双方通过协商后使一方受到损害 由于不可抗力事件令一方不能履行合同导致的损害按严格责任原则追究合同违约的民事责任国家产业政策的变化导致工程停建使承包人受到的损害二、多选题（在下列各题的备选答案中，有两个及其以上的选项符合题意，请将其代号填入括号内；若选项中有错误项该题得0分，选项正确但不完全的给0.5分，完全正确得1分；共40分。）1、根据FIDIC合同条件，由承包人承担工程暂停增加费用的情况有：（ ）。3 工地气候恶劣所造成的不超过7（不同范本天数会略有差异）天的停工 政治风险 因承包人的施工方法

47、不当引起的工程暂停 承包人为了本工程或其和其任何部分的安全采取技术措施而所需的停工。 监理工程师的过失2、以下哪些是在一般分包行为中，承包人不需要报请监理工程师审批的分包行为。 （ ） 工程中某一部分的分包； 按照技术规范采购材料； 劳务分包； 构件与设备的加工。3、施工招标的投标人资格预审，主要审查投标人的（ ）。2 “具有履行合同的能力” “具有独立订立合同的权利” 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 4、以下那几项事务是FIDIC土木工程施工合同条件中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，（ ） 发布开工令 处理承包人违约 指示“暂定金额”开工

48、特殊风险的处理 隐蔽工程验收5、公路工程国内招标文件范本规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有（ ）。 对合同进行公证 提交工程师处理 “仲裁或诉讼” 当事人友好协商 忍让6、依据合同法下述（ ）合同情形属于无效合同。 以合法形式掩盖非法目的的 损害社会公共利益的 因重大误解订立的 显失公平的合同的 一方以欺诈胁迫的手段所订立的损害国家利益的合同7、缺陷责任期内，下列工作中（ ）仍是承包人的义务。 修复因施工所引起的工程缺陷 施工期内未完成的剩余工程施工 工程照管 可能出现的变更工程施工 进行风险投保8、承包人在承包合同工程开工前做的工作应包括：（ ）。 施工的人财物资源准备 变更合

49、同 熟悉合同 提交工程进度计划 寻找指定分包 9、公路工程施工监理一般包含（ ）等阶段。 设计阶段监理 施工招标阶段监理 施工准备阶段监理 施工阶段监理 缺陷责任期监理10、合同有效的条件包括( )。 主体资格合格 合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定 经过上级主管部门批准 订立的程序和形式合法 经过鉴证或者公证11、依据FIDIC合同条件，指定分包合同的特点表现为( )。 是由业主或监理工程师选定的分包单位 与业主签订合同 总包人负责施工中的管理 其费用支付来源于暂定金额 将原本属于承包人的一部分工程，指定由指定分包人来完成。承包人仍然要对业主承担合同责任的工程12、法人应具备的条件有( )。有行政主管部门的明确授权 有必要的财产和经费有自己的名称，组织机构和办事场所 能够独立承担民事责任 依法成立13、合同专用条件编写应针对具体的工程项目，考虑项目特点和业主对合同实施的不同要求而对通用条件进行的（ ）。 定义和具体化 内容的修改与调整 内容格式独立 内容的补充与完善 重新直接定义监理工程师的职责与权力14、合同法规定合同的内容由当事人约定，推荐的倡导性条款一般包括当事人名称及（