基础桩承包合同范例

《基础桩承包合同范例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基础桩承包合同范例（8页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中国建材租赁网：基础（桩）工程施工承包合同 发包单位： 承包单位： 工程地点： 工程名称： 基础（桩）工程施工承包合同工程发包单位： （以下简称甲方）工程承包单位： （以下简称乙方） 甲、乙双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，经协商一致，甲方同意将以下工程项目的桩基础工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中的权利、义务和经济责任、结合本工程的具体情况，特签订本合同以共同遵守执行：第一条、工程名称： 。第二条、工程地点： 。第三条 工程范围与工程量： 1、工程范围： 桩基础工程 。 2、工程量：根据甲方提供的地质资料或设计图纸提供的数据，暂定桩长 38-44 M,其中:（1） 管桩30

2、0 / 条，约 / M；管桩400 条，约 M；管桩500 / 条，约 / M；（2）方桩200200 / 条，约 / M；方桩250250 / 条，约 / M； 方桩300300 / 条，约 / M；方桩350350 / 条，约 / M； 方桩400400 / 条，约 / M；（3）钻孔桩D600 / 条，约 / M；钻孔桩D800 / 条，约 / M； 钻孔桩D1000 / 条，约 / M；钻孔桩D1200 / 条，约 / M；（4）桩长计算： 桩长以米计算 。第四条 承包方式： 1、乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。 2、 / 材料由 / 方采购供应至现场。第

3、五条 工程造价与结算方式： 1、本工程总造价暂定为人民币 450800 元。（1）管桩300包工料单价 / 元/M；管桩400包工料单价 元/M；管桩500100包工料单价 / 元/M；管桩500125包工料单价 / 元/M。（2）方桩200200包工料单价 / 元/M；方桩250250包工料单价 / 元/M； 方桩300300包工料单价 / 元/M；方桩350350包工料单价 / 元/M； 方桩400400包工料单价 / 元/M。（3）钻孔桩D600包工料单价 / 元/M3；钻孔桩D800包工料单价 / 元/M3； 钻孔桩D1000包工料单价 / 元/M3；钻孔桩D1200包工料单价 / 元

4、/M3。（4）水电费由 甲 方负责。（5）工程税费由 甲 方负责。（6）桩机进场费 元。 2、以实际完成的工程量，并经甲方验收签证的工程为准。（1）工程量计算按每条桩以自然地面以下往桩尖（桩尖长度为 / 米）累计计算，含送桩部分。（2）施工过程中，甲方因实际需要出现个别项目的调整而引起工程量的增减，其结算价以承包单价为基础作相应调整，如有需要补签增减工程补充协议。（3）增减之工程须经甲方现场代表或甲方委托工程监理进行现场签证确认，作为结算依据。第六条 工程付款方法： 1、合同签订后，桩机进场施工之日起，甲方向乙方预付材料款 / 万元，然后甲方按工程形象进度完成 米，再向乙方付 、即 万元，工程

5、完工时，付至 、即 万元，剩余的 、即 万元。按实际完成工程量结算为准。甲方应在工程完工验桩合格后 日内向乙方结算所有工程款。 2、如甲方不如期付款，乙方有权停工或退场，停工或退场造成的费用，由甲方负责，乙方完成的工程，甲方应在一个月内向乙方结算所在工程款。第七条 工程期限： 1、经双方商定，开工日期为 年 月 至 年 月 日，乙方须在甲方通知试桩之日起 个工作天内完成本工程（雨天签证延期）。 2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的经甲、乙双方商定，工期可相应顺延。第八条 甲、乙双方的主要责任：一、甲方责任：1、办理全项工程的施工报建手续及施工临时用地、占用道路、施工现场四邻签定有关协议书（或

6、纠纷）环境噪声、排污等政府有关部门规定的手续和复印件文本。2、提供本工程的基础设计图纸（一式三份）、符合规范的地质钻探资料、水准点场地的规划标志（红线图）、轴线定位等施工依据（一式一套），并协助乙方作好轴线、桩位复检，场地基线移交以及开工日期等手续，并应以书面形式通知乙方。3、办理施工现场“三通”的开通、电源电表、水源水表的连接，至距拟建建筑物不大于50米，平整场地清除地上障碍物等有关事宜。4、协商处理施工现场及周围地下管线，旧基础和临近建筑物的保护，协商处理清除地下障碍物的有关事宜，确认工期顺延签证及所增加按实发生的费用。5、甲方驻工地代表： 负责现场监理、签证及工地协调工作。二、乙方责任：

7、1、提供资料，协助甲方单位办理有关手续。2、按甲方提供的放线点由乙方按轴线定好桩位，经监理确认签证，根据施工顺序，保证桩位准确。3、乙方派驻施工现场总负责人 项目经理 安全员 。4、听从甲方及有关人员的指挥，做好施工现场的质量安全，文明施工。第九条 工程质量要求： 1、乙方应严格执行有关建筑施工的规定，按照甲方提供的设计图纸尺寸和有关说明及要求，结合地质勘察资料，确保单桩极限承载力达到图纸要求，并做好安全防范工作。2、工程质量不属乙方责任而导致质量不符合规定的，乙方只负责返工直达到合格，费用由甲方负责。3、由于乙方责任而导致补桩，乙方只负责补桩费用，而引起其他一切费用均由甲方负责。4、由于设计

8、或钻探资料的错误而造成乙方损失的，应由甲方负责。5、乙方必须根据甲方提供的有关资料编制合理、完整的施工方案和进度计划，并按现行的基础规范要求 ，做好施工资料记录，作为工程验收的依据。6、桩合格与否，以质检部门的检测报告为准，桩的检测费用由甲方负责。7、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商，采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。8、工程桩未经验收合格（单项工程）甲方提前开挖，自甲方动土之日起即为竣工验收日期。并认定为桩质量全部合格，之后引起对桩造成损坏或发生其他问题概由甲方承担责任。第十条 工程变更：1、在施工过程中，甲方不得随意变更施工图纸及说明书,

9、如确需变更时,须经设计单位同意,并出具变更通知书给乙方和质监部门,经乙方和质监部门复查认可后,方可继续施工,同时作为竣工结算与交工验收的依据。2、由于工程变更而引起的材料损失及其相关费用，由甲方负责。3、如工程内容发生增减变化，按现行定额和双方确定的单价计算相应工程增减工程造价。第十一条 停工窝工损失处理办法：1、乙方根据施工合同进场后，由甲方原因（不按进度付款、甲方代表借故不签证、中途因手续未完备被停建、设计变更或土质不明因素引起缓建、材料未按计划进场、设计变更以及场地问题）造成乙方返工、停工、窝工和材料倒运的经济损失、人员、机械调迁等费用，均由甲方赔偿给乙方。2、由意外情况引起的停工、窝工

10、损失，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负责。3、由于甲方原因而发生停工、窝工原因而造成损失的，由甲方按每人每天补偿工人生活费 元，工期顺延；属乙方责任的，由乙方自行负责及赶工，并按每天 元补偿给甲方。4、因人力不可抗拒的自然灾害等造成的损失，应由甲方全部负责。5、如在施工过程中遇到因没有地质资料或地质资料不详的原因引起断桩，经签证认可按实补回给乙方。第十二条 竣工验收和结算：1、工程完工后，乙方应向甲方提供乙方负责收集的竣工资料（一式 4 份）。见附表内容。若甲方不能提供有效相关资料时，乙方只能以竣工施工签证资料单作为竣工资料向甲方提供，今后如发生有关问题和费用全部由甲方承担。2、

11、甲方收到乙方竣工验收报告后十天内无正当理由不组织验收或验收后三天内不予签章，则视为竣工验收报告已被核准，即可办理竣工结算手续。3、乙方在向甲方提供完整竣工验收报告的同时，还应向甲方提供工程结算书，甲方自收到工程结算书之日起十天内将结算书审核完毕。4、甲方未按合同约定将结算审核完毕或在签审后五天内不支付工程结算款,则从甲方签收结算书后第十六日起,按施工企业向银行计划外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息,并承担每日拖欠总额的万分之三的罚金。第十三条 解决合同纠纷的方式:甲乙双方在履行合同期间发生纠纷,双方可通过协商或者协商解决、协商协调不成的，向中山市仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。第十四条 乙方不得将本工程转包给其他单位。第十五条 本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，副本一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自甲、乙双方签订盖章之日起生效。至工程竣工验收交接和竣工结算，付清工程款后，合同自行终止。第十六条、其他： / 第十七条 本合同未尽事宜，按双方协商原则办理。发包单位： 承包单位： 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 合同签订地点： 合同签订日期： 年 月 日7