工程造价考试复习资料精编小抄版

《工程造价考试复习资料精编小抄版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程造价考试复习资料精编小抄版（43页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、A1、按我国现行规定，设备运杂费取费基础是（A.设备原价）。2、按现行规定，施工机械每个工作台班的工作时间计算为（8 ）小时。3、按资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制年度的现行定额、费用标准和价格，调整成编制年度的造价水平及相互比例，属于（A.收集整理资料 ）阶段的操作。4、按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行审查的方法是（C全面审查法 ）。5、按国家税法规定，在建设工程计价中，应计入建设工程造价内的税金包括（ B营业税、城市维护建设税和教育费附加 ）。6、按建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）的规定,建筑安装工程费用的组成

2、为（D.直接费、间接费、利润、税金）。7、按照我国合同法规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（A.请求人民法院变更该合同）。8、按照建筑安装工程费用项目组成建标2003206号）的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用属于（D.直接工程费）。9、按照建筑安装工程费用项目组成建标2003206号）的规定，在建筑安装工程造价中，安全施工费=（B.直接工程费）安全施工费费率。10、按照建筑安装工程费用项目组成建标2003206号）的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了（A.工程排污、工程定额测定、社会保障、住房公积金、危险

3、作业意外伤害保险）费用。11、按照我国现行规定，建设单位所需的临时设施搭建费属于（D.工程建设其他费）。12、按照建设工程工程量清单计价规范规定，工程量清单计价法应采用（B.综合单价法）。13、按照建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）的规定计算，日工资单价=（B.基本工资+工资性补贴+生产工人辅助工资+职工福利费+生产工人劳动保护费 ）。14、按照生产能力指数法（生产能力指数=0.6，调整系数=1），若将设计中的化工生产系统的生产能力提高3倍，投资额大约增加（ D130%）。15、按照单位实物工程量投资估算法，下列工程中以每延长米投资乘以实物工程量计算建筑工程费的是（ B矿井巷道衬

4、砌工程 ）。16、按照工程量清单计价规定，工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是( A措施费 )。17、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是（ B.措施项目 ）。18、按照建设部印发的建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定的要求，投标报价应不低于工程所在地省级工程造价管理机构测定的措施费用标准的（ B90 % ）。B1、把建设工程项目风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险的分类方法是按照风险的（A.来源）来分类的。2、保险合同的主体双方是（A.投保人和保险人）。3、北京市某单位拟建职工住宅楼，其税前造价为150万元。承包人为北京

5、市郊区某县建筑公司，则该建筑公司交纳的税金是（ A50400 ）元。7、标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（ A.不可撤销的信用证）。4、标底是指由业主对招标工程进行工程造价控制的一个（C.预期价格 ）。5、标底编制人可以根据具体的施工方案或施工组织设计确定措施项目，认为不发生者费用可以记为（B.零）。6、变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在（C.工程正在施工）。 8、编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日时止，最短不得少于（20）日。9编制分部分项工程清单时，对于项目特征和工程内容不同的，（D应分别编

6、制）相应的分部分项工程量清单项目。10、编制标底时，措施项目组价方法有（ A.综合单价形式 ）。11、编制（C.施工预算 ）有两种方法，一种叫“实物法”，另一种叫“单价估价法”。12、编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（C.概算定额 ）。13、编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（A.工程量清单报价书和设计变更通知单等）。14、不属于按建设项目性质的分类是（B.在建项目）。15、不属于按建设项目的投资效益分类的是（D.生产性项目）。16、不属于建设工程造价咨询合

7、同（示范文本）组成部分的是指（D.建设工程造价咨询合同补充条件）。19、不属于建设工程工程量清单计价规范中“四统一”内容的是（ C项目特征 ）。17、不属于工程建设其他费中的递延资产的是（D.为保证初期正常生产所必需的备品、备件费）。18、不属于二级但属于三级概算编制形式的组成表格是（ B单项工程概算表 ）。20、不属于建设工程招标标底的编制依据是（ D.企业定额、类似工程的成本核算资料 ）。C1、场地准备及临时设施费属于（B. .工程建设其他费用）。2、常用的项目目标控制方法中，既可用于工程项目进度控制，也有助于工程成本的控制和资源的优化配置的项目目标控制方法是（B.网络计划图）。3、初步设

8、计的限额设计目标是在初步设计开始前，根据批准的（ B.可行性研究报告及其投资估算 ）确定的。3、超长、超宽、超厚引起的运输增加费用属于（C.基本预备费）。4、从工程费用计算角度分析，工程造价计价的顺序是（A.单位工程造价分部分项工程单价单项工程造价建设项目总造价）。5、从计划的实际输出中发现偏差，对偏差采取措施，及时纠正的控制方式是指项目的（D.被动控制）。6、从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是（A.成本加酬金合同）。7、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要坏节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（A.成本核算-成本分析-成本考核

9、）。8、成本计划的编制基础是（D.成本预测）。9、采用工料单价法和综合单价法编制施工图预算，区别主要在于（D.单价包含的费用内容不同 ）。10、采用固定总价合同时，（A.承包商）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。11、采用承包加酬金合同时，（B.发包商）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。12、材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此款纠纷解决的方式是（B.调节）。13、材料损耗率的计算公式，可以表示为（A.损耗量/净用量 ）x100%。14、材料消耗定额包括材料的净用量和必要的（D.材料损耗量 ）。1

10、5、材料预算价格是指材料从其来源地到达（ D.工地仓库堆放场地后的出库 ）价格。16、材料运输损耗是指材料在运输和装卸搬运过程中不可避免的损耗，一般通过损耗率来规定损耗标准，材料运输损耗=（ B.材料运输损耗=（材料原价+材料运杂费）运输损耗率 ）。17、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程的（D.非工程实体）项目的费用。18、措施项目清单应根据拟建工程具体情况编制，参照“建筑工程、装饰装修工程措施项目一览表列项，若出现表中未列的项目，编制人可以补充。工程招投标时，投标人调整补充措施项目必须在（ B投标文件 ）中注明。19、措施项目清单由编制人根据拟建工程的特征，施工现场

11、条件和环境，工程所在地该类工程（C常规的施工方法）等因素编制 。20、措施项目指为完成工程项目施工，发生与该工程前和施工过程中技术、生活、安全等方面的（C非工程实体）项目。21、措施项目组价的方法一般是两种，其中，采用综合单价形式组价方法主要用于计算（ D.施工排水费 ）。22、措施项目组价的方法一般有两种，以（ C.项 ）为计量单位。23、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（B.承诺中增加的建议性条款）。24、承包方提出变更价款后和调整合同价前完成的首要工作是（B.工程师审查）。25、承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（A.变更的相应图纸与说明）。26、承包商在

12、获得招标文件后和计算投标报价前，按照建设工程施工投标程序依次完成的工作是（B.招标文件研究招标环境调查确定投标策略制定施工方案 ）。27、承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经（B.工程师）同意。28、承包商合同关系中的工程分包合同的发包人一般是（B.总承包单位）。29、承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于（A.固定总价合同）。30、承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准

13、则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为（ 48 ）小时。31、承包商的某项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索赔权。这种索赔属于（B.非合同规定的索赔）。32、承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过（ 8）小时。33、承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（ 14 ）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。D大中

14、型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由（A.建设单位）按照有关规定申请领取施工许可证。2、大、中型建设项目竣工财务决算表中，反应建设项目从开工到竣工为止全部资金来源和资金运用情况的是（C.建设项目竣工财务决算表）。3、地砖规格为200mm200mm，灰缝1mm。其损耗率为1.5%，则100地面地砖消耗量为（ 2513 ）块。4、当有些风险必然出现、必须直接面对，而以本身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择风险应对策略为（D.风险转移）。5、当事人依法可以委托代理人订立合同。所谓委托代理人订立合同，是指当事人委托他人以（B.当事人自己）名义与第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行

15、为。6、当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务的，则（A.债务人应当向债权人承担违约责任）。7、当采用类似工程预算法编制概算时，必须要调整的因素是（ C建筑结构差异和价格差异 ）。8、当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程概算中的内容应该包括（C建筑安装工程费 ）。9、当审查工程预算单价套时，下列表述中错误的是（ C审查预算外调增的材料差价是否取了间接费）。10、当使用筛选审查法进行预算审查时，通常选择的筛选标准值是（ D工程量、造价、用工的单方基本值 ）。11、当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照有关规定向（A.人民法院）申请执行。12、当地基开

16、挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单（C.可以进行费用和工期索赔 ）。13、当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ 30 ）天。14、当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中规定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的（C.综合单价）。15、单价合同的工程量清单内所开列的工程量为（A.估计工程量）。60.对于建设期贷款利息的估算正确的是（B.根绝建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款按全年计息）。16、单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（

17、C.总承包商）编制。17、单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（D.竣工结算报告）。18、单台设备安装后的调试费属于（A.安装工程费）。19、动态地比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。这属于控制工程造价的（C.经济）措施。20、定额时间不包括（ B.施工本身造成的停工时间）。21、定额基价，亦称分项工程单价，一般是指在一定使用范围内建筑安装单位产品的（A.不完全价格 ）。22、对于承包商而而言，施工图预算的作用之一是( D拟定降低成本措施 )。23、对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用是（

18、A.检验试验费 ）。24、对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为（C.单价合同）。25、对于新增固定资产的土地征用费、勘察设计费等费用则按（A.建筑工程造价）分摊。26、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（C.不予计量）。27、对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提出的索赔属于（B.综合索赔）。E1、EPC承包合同的当事人是（C.业主和总承包单位）。2、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下（A.勘察工作）工作不包括在总承包之内。3

19、、EPC总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括（D.组织工程设计）。4、EPC总承包合同文件包括的内容有：合同协议书合同专用条件合同通用条件业主要求投标书，则EPC总承包合同文件执行的优先次序是（A.）。F1、负责组织人员编写建设工程竣工决算的文件的责任单位是（A.建设单位）。2、发包人在接到承包人返还保证金申请并核实后，应当将保证金返还承包人的期限是（ 14 ）日。3、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法（建设部78号令）规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（C.15）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建筑主管部门备案。4、风险事件发生概率很大且后果损失也很大的

20、项目，应该采用的应对策略为（A.风险回避）。5、风险转移主要包括保险转移和非保险转移两大类，下列风险应对策略中，不属于非保险转移的是指（D.业主放弃项目）。6、非招标工程的合同价款由发包人，承包人依据（C.工程预算书中的预算价）在协议书内约定。7、非生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的（A.固定资产投资）。8、分组计算审查法的最大优点是（ C回忆审查工程量速度 ）。9、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用（ C十二位）阿拉伯数字表示。10、分部分项工程量清单的项目编码前（9 ）位是统一编码11、分部分项工程量清单项目的工程数量以完成后的净量计算，投标人投标报价时，应在单价中考虑施工

21、中的各种损耗和（B需要增加 ）的工程量。12、分部分项工程量清单计价的实质是（B.综合单价的组价）问题。G18公用工程；生产管理服务性工程；厂外工程；生活福利工程；主要工艺生产装置；辅助工艺生产装置。以上工程在工业建设项目总概算的工程费用中，排列顺序正确的（ D ）。2.固定资产投资所形成的固定资产价值的内容不包括（D.铺底流动资金投资）。14给定下列数据：材料消耗净用量为100单位，损耗率为5%。则材料消耗定额为（ 105 ）单位。2给定以下数据：生产工人平均月工资为1200元，年平均每月法定工作日为20元，月平均日历日为30日，则基本工资为（ 60）元。2规定了在正常施工条件下某工种某等级

22、的工人，生产单位合格产品所需消耗的时间或是在单位时间内生产合格产品的数量。这种定额是（A.劳动定额 ）。17.规费属不可竞争费用，应按规定的费率计算，下列费用中（B.劳动保险费）不属于规费。22.规费中的社会保障费包括养老保险费、失业保险费和（C.医疗保险费）。30.管理人员工资是指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等，其属于（C.企业管理费）。38.国产设备原价等于（A.设备制造厂的交货价，即出厂价）。9.概算指标法采用的是（ A直接工程费指标 ）。12概算定额的编制步骤中的编制初稿阶段不包括（C.计算分项定额的人工、材料和机械台班消耗量 ）。13概算定额的编制步骤不包括

23、（C.平衡调整阶段 ）。14概算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其中一个方面是新编制概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是（C.新编概算定额与现行预算的水平测算 ）。15概算指标是以（A.整个建筑物或构筑物 ）为对象，以“”、“m3”或“座”等为计量单位，规定了人工、材料、机械台班的消耗指标的一种标准。31.根据招投标法，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（A.联合投标）。15.根据国务院关于投资体制改革的决定，政府投资项目实行（A.审批制）。16.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于政府核准的投资项目目录以外的企业投资项目，实行（C.备案制）。10

24、.根据国务院建设工程质量管理条例，下列有关建设工程的最低保修期限的规定，正确的是（C.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期）。12.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（ B.60%90% ）向承包商支付工程进度款。22.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（ 15 ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。14.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（B.承包商）。10.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监

25、理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（ 14 ）天内向承包商支付工程进度款。4.根据建设工程价款结算暂行办法规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（ B.1个月内）。3.根据招标投标法的有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（5）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4.根据招标投标法的有关规定，（ A招标人 ）应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。2.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（10%30% ）比例区

26、间预付。11根据建设工程工程量清单计价规范的规定，在分部分项工程量清单项目特征描述中，若墙体类型是清水砖墙，则该种描述涉及（C.施工难易程度）。8根据建设工程工程量清单计价规范的规定，分部分项工程清单的项目编码第三级表示为（B分部工程顺序码 ）。10根据建设工程工程量清单计价规范的规定，在分部分项工程量清单项目特征描述中，混凝土强度等级C20属于（A必须描述的内容）。9.根据招标投标法的规定，建设工程招投标评标方法有（B综合评估法）。6.根据招标投标法的规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（C.2/3 ）。2.根据招标投标

27、法的有关规定，下列不符合开标程序的是(D开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参)。9根据招标投标法的规定，采用邀请招标的建设项目，邀请投标的单位必须在（3 ）家以上。7根据招标投标法的规定，建设工程招标应在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，该招标方式为（A公开招标 ）。7 根据预可行性研究阶段的投资估算精度要求，投资估算误差应控制在（B20%之内 ）。15.根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）的规定，现场项目经理的工资列入（C.企业管理费）。16.根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）的规定，下列属于直接工程费中人工费的是（D.电焊工产、婚假期的工资）

28、。13.根据全过程成本管理的原则，贯穿于项目建设的各个阶段，作为项目成本管理的核心内容，同时也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂，最基础的建设工程项目成本管理内容的是（B.成本控制）。18.根据建设部2000年颁布的建筑工程施工图设计文件审查暂行办法规定，建设单位因当将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托（D.图纸审查机构），进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。26.根据合同法，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的行为称为（D.提存）。5.根据我国合同法，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款

29、的合同。下列合同中不属于建设合同的是（D.建设项目贷款合同）。34.根据仲裁法，下列说法不正确的是（C.裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理）。18.根据建设工程价款结算暂行办法（财建2004369号）第二十八条规定，建设工程施工合同（示范文本）与本价款结算办法不一致之处，应该以（A.建设工程价款暂行办法）为准。12.根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）的规定，下列属于直接工程费中材料费的是（D.独立柱基础混凝土垫层费用）。14.根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）的规定，下列属于直接工程费中人工费的是生产工人（D.劳动保护费）。39

30、.根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是（C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加）。1 关系到项目成败、决定项目投资水平的最主要因素是（A.项目建设规模 ）。22.关于竣工图的绘制，一般规定：不管在施工单位过程中图纸有无变更、最终是否需要重新绘制，但必须由（B.施工单位）负责在原施工图或重新绘制的工程图上加盖“竣工图”标志。才能作为竣工图。14.关于风险转移，以下说法错误的是（C.如果风险管理人员水平高，保险可转移工程项目的所有风险）。10.关于承诺的生效，以下无效的是（A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺）。13.关于对格式条款的

31、解释，以下错误的是（C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款）。26.关于EPC承包合同的订立过程，业主一般在（A.工程项目立项后）即可开始招标。31.关于EPC总承包合同价款及其支付，以下说法中不正确的是（D.承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，合同价格任何情况均不得调整）。76.关于价差预备费，下列表述错误的是（B.根据价格变化趋势，预测价值上涨率，采用单利方法计算）。1 关于项目决策与项目投资的关系，下列说法中不正确的是（ B.投资合理性是项目决策正确性的前提）。17关于建设工程施工招标投标的程序，在发布招标公告后接受投标书前，招标投标程序依次为（C投标人资格预审招

32、标文件发放勘察现场投标答疑会）。19.关于建设工程招标投标程序,在发布招标公告之前,按照程序需要完成的工作依次为( A建设工程项目报建提出招标申请招标文件编制和备案 )。4.关于仲裁协议，下列说法不正确的是（C.不管仲裁协议是否有效，只要双方达成仲裁协议，一方向人民法院起诉，人民法院都将不予受理）。3.关于竣工决算报告，在大、中型项目竣工决算和小型项目竣工决算中均包括的竣工决算报表是（D.建设项目竣工财务决算审批表）。3.工程承发包市场风险属于（C.经济风险）。21.工程竣工验收的准备应由（A.建设单位）负责。12.工程施工合同的承包人是（C.施工单位）。15.工程造价咨询企业从事工程造价咨询

33、业务，应当按照有关规定的要求出具工程造价成果文件，工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖（A.执业印章，并由执业咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章）。14.工程造价咨询业务范围包括（B.配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制）。17.工程造价咨询企业的分支机构从事工程造价咨询业务，应当由（A.设立该分支机构的工程造价企业）负责承接工程直辖市人民政府建设主管部门备案。18.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务，应当自承接业务之日起（30）日内到省、自治区、造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。19.工程造价咨询企业跨省

34、、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务，应当到（B.建设工程）所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。12.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主而言，在完成了施工图设计后进行招标，应选择的合同类型首先是（A.总价合同）。13.工程项目施工合同以付款方式划分为：总价合同单价合同成本加酬金合同三种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（B.-）。1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指（A.建设项目总投资）。7.工程造价的第二种含义是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活9.工程之

35、间千差万别，在用途、结构、造型、坐落位置等方面都有很大的不同，工程内容和实物形态的个别差异决定了工程造价的（B.单个性）的特点。1.工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（C.建设单位）。2.工程预算资料属于工程资料验收的（C.工程财务资料 ）。3.工程承包合同属于工程资料验收的（ B.工程综合资料）。13.工程完工后，提交工程竣工报告，申请竣工验收的单位是（C.施工单位）。5.工程合同价的确定是以施工图为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目主要适用于(A.抢险工程项目).6.工程合同的确定是以施工图预算为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目是（

36、A保密工程项目）。2. 工程变更确认的一般过程是（C.提出工程变更分析影响分析合同条款确定所需的费用、时间确认工程变更）。9.工程师同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，（ D.发、承包双方另行约定分担或分享）。10.工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时，则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起（ 14 ）天后。13.工程变更不能超出合同规定的工程范围。如果超过了这个范围，承包商（A.有权不执行变更 ）。13.工期索赔的计算方法有（D.网络分析法 ）。2.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说（ D.承包人向发包人 ）的索赔更加

37、困难一些。6 工程量清单报价中的综合单价不包括（ D.规费 ）。12工程量清单计价中加工及安装损耗费是在（ A材料的单价 ）中反映。15工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目，其相关综合单价由（A承包人 ）提出，经业主或监理工程师确认后作为结算的依据。16工程量清单计价以综合单价计价，投标报价时，人工费、材料费、机械费均为（ C市场价格 ）。18工程量清单漏项、设计变更引起新增工程量清单项目（ A应给承包人 ）进行工程价款结算。2 工程量清单是工程报价的依据，工程招标时是（ D.招标文件）的组成部分。7工程量清单的二级编码是（ C专业工程（章）顺序编码 ）。1 工程量清单应由（ A 具有

38、编制招标文件能力的招标人）编制7.工程量清单计价法和工程定额计价法中收集资料不包括（C.分析综合单价）。11.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的（B.综合单价）。并不是计算该清单项目的直接工程费。6工程施工招标可根据工程施工范围的大小及专业对口不同分为全部工程招标、专业工程招标以及（B单项工程招标 ）。2工程造价计价依据按用途分类，可以分为7大类18小类，其中可行性研究资料是（B.计算设备数量和工程量的依据）。4工程造价的计价依据按用途可分为7大类，其中计算设备费的依据是（B.设备价格、运杂费率等）。2.工程造价控制的关键在于（D.投标决策和设计）阶段。6.工程定额计价法的步骤中计算完

39、工程量之后紧接着的工作是（C.套定额单价）。1工程建设其他费用定额是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用的整个建设期间，除了（ A.建筑安装工程费用和设备、工器具购置费 ）以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用开支的标准。2工程建设其他费用定额分别由国家各有关归口管理部门和各省、直辖市、自治区依照行业特点和工程的具体情况、具体问题进行具体分析，细算粗编，在具体编制概预算时，应按照（C.发生的计列，不发生的不列 ）的原则进行编制和管理。4工程建设其他费用属于（C.建设项目工程造价 ）。12工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费=（ C.工程费用 ）费率+拆除

40、清理费13工程建设其他费用包括（A.工程保险费 ）。8工程造价指数按照工程范围、类别、用途分为（ A.单项造价指数和综合造价指数 ）。2工程造价资料积累的内容应包括（ A.“量”（如主要工程量、材料量、设备量等）和“价”及对造价有重要影响的技术经济条件 ）。23.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（C.落实设计变更签证和按图核实工程数量）。H1、合同订立过程必须经过的程序是（C.要约和承诺）。2、合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指（D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人）时生效。3、合同成立的

41、时间为（D.承诺达到的时间）。4、合同成立的地点为（D.承诺生效的地点）。5、合同成立的判断依据是（B.承诺）是否生效。6、合同标的物提存后，债权人领取存物的权利，自提存之日起的一定年限内如果不行使，该权利将被消灭。这个有效时限是（5）年。7、合同双方发生争议后，最好的解决方式是（A.双方协商和解）8、合理确定和有效控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础工作是（A估算的编制及管理 ）。9、合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（C.分段结算与支付）。J1、基本建设项目按投资规模分类的是（C.大型项目）。2、基本预备费

42、的概念阐述正确的是（C.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用）。3、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用，应计入（D.基本预备费）。4、竣工结算的方式不包括（D.分部分项工程竣工结束）。5、竣工验收的一般程序正确的是（B.施工单位提交竣工报告总监理工程师签字组建验收委员会通知质监站组织验收）。6、竣工验收报告的汇总与编制一般由（A.建设单位 ）完成。7、价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的（C.投资综合价格指数）。8、计算建筑安装工程费用的依据是（B.间接费定额和价格指数）。9、计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料和施工机械台班消耗的数量标准

43、定额是（D.预算定额 ）。10、既不改变项目风险的客观性质，即不改变项目风险发生的概率，也不改变项目风险潜在损失的严重性的建设工程项目风险应对策略的是（B.风险自留）。11、间接费除企业管理费外还包括（A.规费）。12、甲为某高校图书馆工程的总承包单位，甲经过业主同意将该图书馆玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则下列说法正确的是（C.该高校可以要求甲和乙承担连带责任）。13、甲公司中标成为某写字楼工程合法的施工总承包人。改工程分为桩基础工程、主体结构工程、暖通水电工程三个部分，甲工程选择了几家符合资质条件的工程公司，经项目业主认可，拟按下列方案之一进行分包。其中建筑

44、法不允许的方案是（C.将桩基础、暖通水电工程和主体结构分别交给乙基础工程公司、丙安装公司和丁公司承包）。14、甲级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于（A.20、10）人。15、甲、乙两家承包公司组成联合体共同投标一体育馆工程项目并中标，则（B.甲、乙双方应共同与招标人签订合同）。16、甲、乙两家建筑公司组成了一个联合体投标并中标。甲、乙的共同投标协议约定。如果在施工过程中出现质量问题而遭遇业主索赔，各自承担索赔额的50%.施工中由于乙所用技术不当出现了质量问题而遭到业主20万元的索赔。以下说法不符合法律规定的是（B.共同投标协议约定甲乙各承

45、担50%的责任，业主只能分别向甲、乙各索赔10万元）。17、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C.丙）的业务许可范围承揽工程。18、将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（A.卖方信贷）。19、将一切造价纠纷通过业主、监理工程师和承包商的共同努力得到解决，既由合同双方根据工程项目的合同文件规定及有关的法律条例，通过有好商量和妥协达成一致的解决工程造价争议纠纷的途径是（A.友好协商解决）。20、经拟建项目的主体工程

46、费或主要设备为基数，以其他工程费与主体工程费或主要设备费的百分比系数估算项目总投资的方法叫（ B.系数估算法）。21、具有独立的设计文件，可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产和效益的工程是指（B.单位工程）。22、具有独立的设计文件，可以独立组织施工，将建成可以独立发挥生产或效益的工程是指（C.单项工程）。23、进口设备外贸手续费=（A.到岸价）人民币外汇牌价外贸手续费率。24、进口设备离岸价格是（FOB）。25、进口设备货价分为原币货价和人民币货价，原币货价一律折算为（D.美元）表示。26、进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（C.进口国的边境港口或车站至工地仓库）。27、监理（业主）在

47、收到承包商送交的索赔报告和有关资料后（ 28 ）天内未予答复或未对承包商作进一步的要求，是为该项索赔已经认可。28、监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（ 15）天起计算应付款的利息。29、建设工程施工合同（示范文本）由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是（D.补充条款）。30、建设工程施工合同（示范文本）附有三个条件，不属于其附件的是（A.承包人分包一览表）。31、 建设工程施工合同（

48、示范文本）的组成部分中发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是（B.通用条款）。32、建设工程施工合同（示范文本）组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是（C.专用条款）。33、建设工程施工合同（示范文本）的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是（D.单价合同）。74、建设工程价款结算暂行办法规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合同价款按（D.承包商提出的价格，工程师确认后执行 ）。75、建设工程价款结算暂行办法规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（A

49、.合同中类似的价格执行）。76、建设工程工程量清单计价规范的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（ 7 ）天内预付工程款。34、建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（A.建设工程固定资产投资和建设工程承发包）35、建设工程定额按（D.生产要素 ）分为：劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额。36、建筑工程的施工质量主要由（B.建筑施工单位）负责。37、建筑工程一切险和安装工程一切险属于（A.财产保险）保险。38、建筑工程施工人员意外伤害保险属于（B.人身保险）保险。39、建设工程周期长、规模大、造价高，不可能一次确定准

50、确价格，要在建设程序的各个阶段分别进行多次计价，以保证工程造价确定和控制的科学性。这反应了工程造价的（D.阶段性）的特点。40、建设工程项目风险是指在项目决策和实施工程中，造成实际结果与逾期目标的差异性及其发生的概率。项目风险的差异性包括损失的不确定性和收益的不确定性。这里的工程项目风险是指（C.损失的不确定性）。41、建设工程项目管理的核心任务是（B.控制项目目标）。42、建设工程项目三大目标之间存在着矛盾和对立的一面。下列选项中，能说明这一点的选项是（A.为了提高质量，就需要增加投资、延长工期）。43、建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则（A.建筑施

51、工许可证自行废止）。44、建设单位应该将工程发包给（D.具有相应资质等级的单位）单位。45、建筑施工现场的安全由（B.施工单位）负责。46、建设程序，是指（C.建设项目必须遵循）在整个建设过程中，各项工作（）的先后顺序。47、建设项目中总投资是指投资主体为获取预期收益（B.在选定的建设项目上所需投入的全部资金）。48、建设项目在开工建设之前完成工程建设准备工作并具备开工条件后，由（A.建设单位）负责及时办理工程质量监督手续和施工许可证。49、建设项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容不包括（A.征地、拆迁、场地平整以及基坑开挖工作）。50、建设项目工程造价是指（B.建设项目的建设

52、投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和）。51、建设项目是一个从抽象到实际的建设过程，工程造价也从可行性研究阶段的投资估算价，到竣工验收阶段的竣工结算价，分别表现为设计概算施工图预算中标价承包合同价工程结算，最终形成的建设工程的实际造价。他们的形成顺序是（A.）。52、建设项目决策阶段工程造价控制的关键环节是（B.做好投资估算）。53、建设项目设计阶段工程造价控制的关键控制环节是（D.强调限额设计）。54、建设项目招投标阶段工程造价控制的关键控制环节是（C.重视施工招标）。55、建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后（ 30 ）天内审查完成。56、

53、建设项目施工阶段工程造价控制的关键控制环节是（D.加强合同管理与事前控制）。70、建设项目全部建成，经过各项工程的验收符合设计的要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要的文件资料，向负责验收的单位提出竣工验收申请报告的是（B建设项目主管部门或发包人 ）。71、建设项目竣工决算应包括（B.从筹集到竣工投产）的全部实际费用。72、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（D.项目主管部门 ）。 57、建筑安装工程直接费中人工费中是指（B.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用）。58、建筑安装工程费用中的文明施工费属于（C.企业管理费）。59、建筑安装工程费用定额的编制应遵循

54、（ C定性与定量分析相结合）原则。60、建筑安装工程费用定额的水平应按照社会必要劳动量确定，这一说法体现了建筑安装工程费用定额的（ A.合理确定定额水平 ）编制原则。61、建筑安装工程费用定额的编制原则不包括（ C社会平均水平的原则 ）。62、建筑安装工程费中的税金计算公式正确的是（D税金=（直接工程费+措施费+间接费+利润）税率（%）。63、建设管理费以建设投资中的（ C.工程费用）为基数乘以建设管理费率计算。64、建设管理费属于（ C.工程建设其他费用 ）。65、建设用地费属于（ C.工程建设其他费用 ）。66、建设场地平整中的余物拆除清理费在（ A.场地准备及临时设施费 ）中计算67、建

55、设工程施工招标文件，既是承包商编制投标文件的依据，也是与将来中标的承包商（ D签订工程承包合同的基础 ）。68、建设工程货物招标投标，在刊登招标公告后和接受投标前，招标投标程序依次为（ B资格预审招标文件发放疑问解答 ）。73、建设工程竣工图是工程进行竣工验收、维护改建和扩建的依据，负责在施工图上加盖“竣工图”专用章的单位是（C.施工单位）。69、建设单位需对原工程设计进行变更，根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前（14）天。L1、了解现场情况；熟悉施工图纸；编制基价直接费计算表；列项计量；编写编制说明；计算预算造价；计算定额直接费；工料

56、分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是B2、零星工作项目费指完成（ A招标人 ）提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。3、联合体中标的，联合体各方应当（A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任）。4、联合试运转费是指（D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分）。5、临时使用土地期限一般不超过（2）年。6、劳务分包人施工完毕，由（A.承包人和劳务分包人）共同进行验收，不必等主合同工程全部竣工后再验收。7、劳动定额中未包含，而在一般正常的施工条件不可避免的，但又无法计量的用工，在预算定额人工消耗指标中称为（D.人工幅度差）。8、劳动定额的主要表

57、现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是（A.互为倒数 ）。9、劳动安全卫生评价费属于（ A.工程建设其他费用 ）。10、利用国外贷款的利息计算中，计算年利率时不需要综合考虑的因素是（D.汇率变动）。11、 利用不同建筑标准下的工程量、造价、用工三个单方基本值表对施工图预算进行审查的方法是（B筛选审查法 ）。12、利润是指施工企业完成所（A.承包工程）获得的盈利。13、利润以直接费为计算基础的计算公式是（ A（直接费+间接费）利润率 ）。14、利润以人工费为计算基础的计算公式是：利润=（C直接工程费和措施费中的人工费 ）相应利润率M3.某房地产开发公司在某市老城区拟

58、开发住宅项目涉及拆迁，按照建筑工程施工许可证管理办法的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证应具备的条件中以下正确的是（D.拆迁进度已符合施工的要求）。4.某公司拟开发建设星级酒店项目，按照国家有关施工许可证的规定，该公司必须先确定（B.工程监理企业（按照规定改工程应委托监理），放可取得建筑工程施工许可证。5.某公司拟建设高层写字楼，为取得建筑工程施工许可证，该公司向市建设行政主管部门提交的施工图纸及技术资料应当（B.已按规定通过审查）。6.某市立医院拟新建住院大楼，该医院与2007年3月20日领到施工许可证，根据建筑法的规定，该工程应在（B. 2007年6月20日）前开工。7.某石油公司拟

59、新建总部办公大楼，该公司于2006年10月15日领取施工许可证后因故不能按期开工，遂向发证机关申请第一次延期，但此次延期届满时仍不能开工，不得不申请第二次延期。根据建筑法的规定，该工程施工许可证经过两次延期后，其有效期最迟将于（C.2007年7月14日）截止。8.某在建综合市场工程因故于2006年6月5日中止施工，根据建筑法的规定，建设单位应当在（B.2006年7月5日）前，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。9.某城市道路工程因故于2005年8月中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关，2006年11月该工程拟恢复施工，根据建筑法的规定，建设单位应当（C.

60、重新办理开工报告）。10.某大型基础设施工程已按照国务院有关规定批准开工报告，但因故未能按期开工，若开工时间超过了（3）个月，根据建筑法的规定，该工程应当重新办理开工报告的批准手续。21.某工程监理单位中标获得某工程项目的监理任务，该监理单位应当就该监理任务与该项目的（B.建设单位）签订书面委托合同。2.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（D.单位工程）。27.某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同，在法律上其合同当事人是（C.平等主体）关系。6.某中学实验楼的土建工程属于（B.单位工程）。7.某大型商场的桩基础属于（

61、C.分部工程）。28.某项目实施主体的项目管理不仅仅局限于项目勘察设计阶段，而且延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段。该项目实施主体是（C.设计方）。36.某建设工程的工程所在地是在甲地，投资方是乙地企业，施工方丙地企业，监理方事丁地企业，甲乙双方因合同纠纷需提起诉讼，根据专属管辖的规定，有权受理该诉讼的人民法院应该在（A.甲地）。34.某市建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为（31.02）万元。35.某县建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，求该施工企业应较难的营业税（31.01）万元。37.某项目购买一台国产设备，其购置费为

62、1325万元，运杂费率为10.6%，则该设备的原价为（1198）万元。39.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费为20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（38.43）万元。32.某施工企业施工时使用自有钢模板，已知一次使用量为1000m2,每平方米钢模板价格为80元，若钢模板可使用20次，补损率为5%，施工损耗为5%，同时不考虑支、拆、运输费，则钢模板费为（6192）元。33.某装饰工程直接工程费500万元，直接工程费中人工费为30万元，措施费中人工费为20万元，间接费费率为50%，利润率为40%，根据建筑安装