防水工程施工合同(赵总2)

《防水工程施工合同(赵总2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防水工程施工合同(赵总2)（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建筑防水工程施工合同发包方： 陕西建工集团设备安装工程有限公司兴化家居苑8# 10#楼工程（以下简称甲方）承包方：陕西晴空防水材料工程有限公司（以下简称乙方）依据 及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立 本合同，供双方共同遵守。1、 工程概况1）、工程地点：兴平市槐里路转盘西南角2）、工程名称：兴化家居苑8#、10龈防水工程3）、工程内容：兴化家居苑 8#、10龈工程地下室底板：外墙、卫生间及屋面，地下室底板一道4mmSBS水卷材（选用雨水情牌 SBS防水卷材，-20 C ,热熔法铺贴），一道200g 油毡隔离层：地下室外墙防水

2、：一道 4mmSBS水卷材（选用雨水情牌SBSB水卷材，-20 C , 热熔法铺贴）期中包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带 的防水处理及与本工程有关的零星防水工程。（卫生间、屋面等防水部位使用的其它防水材料 价格另议）2、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。3、 材料选用及计算规则1、 选用材料：地下室底板一道4mmSBS水卷材，200g油毡隔离层一道：地下室外墙 一道4mmSBS水卷材。乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格 证书。进场材料须经陕西省检测中心复试合格后方可进场施工；2、 本合同价格包

3、括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）；3、 施工厚度要求：地下室底板一道 4mmSBS水卷材，200g油毡隔离层一道：地下室外墙一道4mmSBS水卷材。4、面积计算：按甲方项目部和预算部确认的实际铺设面积结算（搭接部分不计）。4、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工5、 工程质量：1）、工程质量标准：工程质量标准达到合格标准2）、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发 包人的要求。工程施工质量必须符合？弹性体改性沥青防水卷材？（GB18242-2000）及地下防 水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）,防水施工所用的材料必须有产品合格证

4、书和性 能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的 品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣 工验收通过之日起计为捌 年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，4mmSBS&水卷材每平方米铺贴面积 45元,3mmSBS&水卷材每平方米铺贴面积43元,200g油毡保护层每平方铺贴面积 2.8 元（此价格为含税人民币价格），该铺贴面积仅指铺贴完成的单面面积，搭 接层不计算面，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带 的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用，在承包人

5、承包的防水工程范围内的一切检 测费（材料等含二检）均由承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失； 承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经 施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当地下室底板及地下室外墙板外侧防水层分阶段施工完毕后，监理单位、发包人、承 包人共同验收达到合同约定的质量标准后，15日内发包人支付给承包人防水已完工程量的80% ; 土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；2、在主体封顶后30 日内的适当

6、时间、发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地 下室防水效果初验；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的 底板防水和外墙防水已完工程量的15% :若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人缺陷修复完成；3、承包人剩余5% 的工程款转作质保金、无质量问题，发包人在 15日无息支付给承 包人，保修期间出现质量问题由承包人无偿修息，承包人不在规定时间修复的，由发包人用 质保金修复，质保金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。自行解决民工食宿九、发

7、包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、隐蔽工程和中间验收所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可 后，方可进入下道工序的施工。H一、安全施工文明施工1、安全生产、文明施工由承包人负责并承担其费用，乙方在施工中应严格按甲方要求进 行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施 工安全。如因乙方违章指挥、违章操作及防火措施不到位等行为引起的安全事故及火灾事故， 均由乙方负全部责任和承担全部经济损失。2、全力配合有关部门（环保、市容等）对施工现场的各项检查和监督管理等。3、乙方委派的工地代表 同志，为防水工程施

8、工安全的第一责任人，应带头遵纪 守法，不准违章指挥，违章作业，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全， 施工顺利进行。4、发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报 十二、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更 通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支 付。十四、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方 的损失分别由各自承担自身的损失。十五、保险承包人

9、应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财 物保险等。十六、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工 工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好 已完工程，此费用均由承包人承担。十七、工程质量保修本防水工程的保修期为捌年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保

10、修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故 的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组 织验收。十八、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承 担一切责任。2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支 付合同总款20%勺违约金。3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得

11、偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方 支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总 款20%勺违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损 坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为 准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、 乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同 总款1%勺违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程 款不予支付，所造成的损

12、失由乙方自行承担。7、 在保修期间（保修期为捌年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。8、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予 验收，所造成的损失由乙方自行负责。9、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验 收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程 款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十九、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人 民法院申请仲裁。2、 本合同一式四份，甲方执叁份、乙方执壹份。经双方签字盖章后即生效。3、 附乙方营业执照、代码证、税务登记证、法人身份证复印件（盖公章），乙方现场负责人、安全员法人授权书，乙方现场负责人、安全员身份证复印件。发包方（盖章）：甲方委托代理人:联系电话：开户行：银行行号：承包方（盖章）：乙方委托代理人：联系电话：开户行：银行行号签约日签约日期：期： 年 月