2017年造价工程师《工程计价》真题及答案解析完美版本-2018年整理

《2017年造价工程师《工程计价》真题及答案解析完美版本-2018年整理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年造价工程师《工程计价》真题及答案解析完美版本-2018年整理（43页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2017 年造价工程师考试真题及参考答案建设工程计价一、单项选择题（共72 小题，每题 1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意。）1 .根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A. 为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C. 为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D. 在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】 D【 justdo 解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。参见教材P1。2.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列

2、工事中正确的是（）A. 到岸价=离岸价+运输保险费B. 到岸价=离岸价+进口从属费C. 到岸价=运费在内价+运输保险费D. 到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】 C【 justdo 解析】本题考查的是进口设备原价的构成及计算。到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价+运输保险费。参见教材P6 。3.某进口设备到岸价为 1500 万元，银行财务费，外贸手续费合计36 万元。关税300 万元，消费税和增值税税率分别为 10%、 17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8B.2176.0C.2362.0D.2352.6【答案】 B【justdo解析】本题考查的是进口设备原价的构

3、成及计算。消费税 =（1500+300） X 10%/（1-10%）=200（万元），增值税=（1500+300+200）X 17%=340（万元）。进口设备原价 =1500+36+300+200+340=2376（万元）。参见教材 P7。4.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）A. 当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C. 采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D. 采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】 D【 justdo 解析】本题考查的是税金。选项A 错误，简易计税有

4、适用的范围。选项 B 错误，一般计税方法，建筑业增值税税率为 11%; 简易计税方法，建筑业增值税税率为 3% 。选项 C 错误，采用简易计税法是，税前造价包含增值税的进项税额。参见教材P14。5.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用具折旧费的是（）A. 仪器仪表使用费B. 施工机械财产保险费C. 大型机械进出费D. 大型机械安拆费【 justdo 解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。参见教材P11。6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是()A. 单

5、独列项的增值税B.材料价格预涨费C. 周转材料摊销费D. 各种现场用水、用电费【答案】 B【justdo 解析】本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。材料费主要包括： (1)材料原价 ;(2)运杂费 ;(3)税金 ;(4)运输损耗及采购保管费 ;(5)预涨费。参见教材P19。7.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从()中支出。A. 建设管理费B. 建设单位管理费C. 建筑安装工程费D. 基本预备费【答案】 A【 justdo 解析】 本题考查的是与项目建设有关的其他费用。工程总承包管理费。参见教材P25。建设管理费包括建设单位管理费、 工程监理费、8.下列费用项目中，属于联合

6、试运转费中试运转支出的是（）A. 施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C. 试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D. 试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】 A【 justdo 解析】本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。 联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。参见教材P29。9 .某建

7、设项目静态投资20000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完成投资50% ，年均投资价格上涨率为 5% ，该项目建设期价差预备费为（）万元。A.1006.25B.1525.00C.2056.56D.2601.25【答案】 C【justdo解析】本题考查的是预备费。第一年的价差预备费=10000X （1+5%）1 + 1 -0.5-1=759.30（万元），第二年的价差预备费 =10000 X （1+5%）1+2 -0.5-1=1297.26（万元），价差费合计=759.30+1297.26=2056.56（万元）。 参见教材 P31。10 .某项目建设期为2 年，

8、第一年贷款4000 万元，第二年贷款 2000 万元， 贷款年利率10% ， 贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】 C【justdo解析】本题考查的是建设期利息。第一年利息=4000/2 X 10%=200（万元），第二年利息 二（4000+200+2000/2） X 10%=520（万元）。参见教材 P31。11 .关于建设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是（）A. 适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元C. 是利用产出函数进行计价D. 具有自上而下、由

9、粗到细的计价组合特点【答案】 B【 justdo 解析】本题考查的是工程计价基本原理。选项 A 错误，如果一个建设项目的设计方案已经确定，常用的是分部组合计价法。选项C 错误，当一个建设项目还没有具体的图样和工程量清单时，需要利用产出函数对建设项目投资进行匡算。选项D 错误，工程计价是自下而上的分部组合计价。参见教材P33。12.下列定额中，项目划分最细的造价定额是（）A. 材料消耗定额B. 劳动定额C. 预算定额D. 概算定额【答案】 C P40【 justdo 解析】材料和劳动定额是数量标准，概算定额的项目划分粗细，与扩大初步设计的深度相适应，一般是在预算定额的基础上综合扩大二成的，每一扩

10、大分项概算定额都包含了竖向项预算定额。13.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（）A. 工程设备暂估价B.专业工程暂估价C. 暂列金额D. 计日工费【答案】 A P48【 justdo 解析】综合单价是指完成一个清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。14.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013), 一般不作为安全文明施工费计算基础的是()A. 定额人工费B. 定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D. 定额人工费+定额材

11、料费+定额施工机具使用费【答案】 B P46【justdo 解析】“计算基础”中安全文明施工费可为“定额计价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”。15 .根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),关于计日工，下列说法中正确的是()A. 计日工包括各种人工，不应包括材料、施工机械B. 计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C. 计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D. 计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】 B P50【 justdo 解析】 A 选项，计日工表包括各种人工材料，施工机具。 C 选项，项目名称、暂定

12、数量由招标人填写。 B 填写，编制招标控制时，单价由招标人按有关计价规定确定。16 .已知人工挖某土方1m3 的基本工作时间为 1 个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的 5%，准备与结束工作时间、补课避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、 2%、 15% ，该人工挖土的时间定额为A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】B P63【justdo解析】工序作业时间 =1（1-5%）=1.053（工日/m3）时间定额=1.053/（1 -3%-2%-15%）=1.316（工日 /m3）=13.16（工日 /m3）17 .确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用

13、系数，其计算公式正确的是（）A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率XX作班纯工作时间B.机械时间利用系数二1机械台班产量蔻额匕机械时间利用系数二机械时间利用系数=机械在一个工作班内纳工作时间 一个工作班延续时间（:卧）一个工作班延续时间（8h）机械在一个工作班内纳 工作时间【答案】C P66【justdo解析】机械时间利用系数公式18 .已知砌筑1m3砖墙中醇净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（） m3。A.0.250B.0.253C.0.241D.0.243【justdo 解析】砂浆净用量=1-529X0

14、.146/100=0.228m3砂浆系消耗量=0.228 X（1 + 10%）=0.250m319 .关于材料单价的计算，下列计算公式中正确的是（）。A.（供应价格+运杂费）X （1运输损耗率）x（1+采购及保管费率）（供应价格十运余者）U运物捐彩率归购及保百费率B .应价拈 隹萝（采陶及侔售增率Lr1 丁（俱应价格+运余号） f 1+运特愦耗率）D1工1豆悌【答案】A【justdo解析】本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价 =（供应价格+运杂费）X（1运输损耗 率）X（1采购及保管费率）。参见教材P69。20 .其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为 245天,年工作台班为220台班

15、，人工工日单价为80元，则该挖掘 机的人工费为（）元/台班。A.71.8B.80.0C.89.1D.132.7【答案】C【justdo解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班人工费=1X 245/220 X 80=89.优/台班）。参见教材P73。21 .在计算预算定额人工工日消耗量时。含在人工幅度差内的用工是（）A.超运距用工B.材料加工用工C. 机械土方工程的配合用工D. 工种交叉作业相互影响的停歇用工【答案】 A【 justdo 解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。人工幅度差，即预算定额与劳动定额的差额，主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确

16、计量的用工和各种工时损失。内容包括： (1)各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工;(2)施工过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间 ; (3)工程质量检查和隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间;(4) 同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间;(5) 工序交接时对前一工序不可避免的休整用工 ;(6) 施工中不可避免的其他零星用工。参见教材P79。22 .某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班。当机械幅度差系数为20%时。该机械挖二类土方 1000m3 预算定额的台班耗用量应为 () 台班A.8.0B.10.0C.12.0D.12.

17、5【答案】 C【justdo 解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。台班时间定额 =1/100=0.01( 台班 /m3) ，机械耗用台班=0.01 X (1+20%)=0.01笺班/m3),挖1000m3预算定额的台班消耗量=0.012 X 1000=1覆班)。参见教材 P80。23 .概算定额与预算定额的差异主要表现在()的不同。A. 项目划分B.主要工程内容C. 主要表达方式D. 基本使用方法【答案】 A【 justdo 解析】本题考查的是概算定额及其基价编制。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度

18、上的差异，同事，概算定额主要用于设计概算的编制。参见教材P83。24 .设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0,报告期单价、购置数量分别为pl、q1,则利用派氏公式表达的设备工器且价格指数为 （）工（尸l*ql）TcPO*qO）工（Pl*qO）工（尸O*qO）工（FO*qD）E（Pl*ql）S（PO+qD【答案】D【justdo解析】本题考查的是工程造价指数的编制。设备、工器具价格指数=汇（报告期设备工器具单价 M艮告期购置数量）/工基期设备工器具单价 M艮告期购置数量）=E（p1 xql）/ E（p0xoq梦见教材P109。25 .工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针

19、对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理【答案】B【justdo解析】本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。有效性原则：工程造价信息应针对不同层 次管理者的要求进行适当价格，针对不同管理层提供不同的要求和浓缩程度的信息。这一原则是为了保证 信息产品对于决策支持的有效性。参见教材P110o,不作为比较内容的（）26 .项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】C【答案】C【justdo解析】本题考查的是项目决策阶段影响工程

20、造价的主要因素。环境治理方案比选的主要内容包括：（1）技术水平对比，分析对比不同环境保护治理方案所采用的技术和设备的先进性、适用性、可靠性和可得 性。（2）治理效果对比，分析对比不同环境保护治理方案在治理前及治理后环境指标的变化情况，以及能否 满足环境保护法律法规的要求；（3）管理及监测方式对比，分析对比各治理方案所采用的管理和监测方式的优缺点。（4）环境效益对比，将环境治理保护所需投资和允依措施运行费用与所获得的收益相比较，并将分析结果作为方案比选的重要依据。效益费用比值较大的方案为优。参见教材P123。27 .关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）A.项目建议书阶段的投资估算，是确

21、定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的授资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设货款计划的依据D.投资估算是核算建设项目同定资产需要数的重要依据【答案】C【justdo解析】本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。（1）项目建议书阶段的投资估算。项目建议书阶段，是指按项目建议书中的产品方案、项目建设规模、产品主要生产工艺、企业车间组成、初选建厂地 点等，估算建设项目所需投资额。此阶段项目投资估算是审批项目建议书的依据，是判断项目是否需要进行下一阶段工作的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在30%A内。（2）预可行性研究阶段的投资估算。预可行性研究阶段，是

22、指在掌握更详细、更深入的资料的条件下，估算建设项目所需投资额。此阶 段项目投资估算是初步明确项目方案，为项目进行技术经济论证提供依据，同时是判断是否进行可行性研 究的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在20%A内。（3）可行性研究结算的投资估算。可行性研究阶段的投资估算较为重要，是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投 资方案的依据，此阶段的投资估算经审查批准后，即是工程设计任务书中规定的项目投资限额，对工程设 计概算起控制作用。其对投资估算精度的要求为误差控制在10%A内。参见教材 P125。28.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）A.

23、项目建议书阶段，允许误差大于30%B.投资设想阶段，要求误差控制在30%A内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在 20%A内D.可行性研究阶段，要求误差控制在 15%A内【答案】C【justdo解析】我国项目投资估算的阶段划分与精度要求（1）项目建议书阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误差控制在 30%A内。（2）预可行性研究阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误 差控制在20%A内。（3）可行性研究阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误差控制再10%A内29 .在国外其地建设一座化工厂，已知设备到达工地的用（E）为3000万美元，该项目的朗格系数 （K）及包含的 内容如下表所示

24、。则该工厂的同接费用为（）万美元。面格系数（K）3.003内容（a）包括基础、设备、油漆及设备安装翦EX 1.4（b）包括上述在内和配管工程落(a) X 1.1（c）装置直接转(b) Xi,s（d）包括上逑在内和间接情(c) X 1.3A.9009B.6930C.2079D.1350【答案】C【justdo解析】本题考查的是静态投资部分的估算方法。该工厂的间接费用=3000X 1.4 X 1.1 X 1.5 X 0.3=2际9（美元）。参见教材P130o30 .按照形成资产法编制建设投资估算表：下列用中可计入无形资产费用的是0A.研究试验费B.非专利技木使用费C.引进技木和引进设督其他费D.生

25、产准备及开办费【答案】B【justdo解析】本题考查的是投资估算的编制。无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。参见教材P138。31 .关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一股会因其单位面积造价的增加【答案】B【justdo解析】本题考查的是建筑设计和工程造价的关系。A选项错误，建筑周长系数越高，建筑工程造价越高；C选项错误，大中型工业厂房一般选用钢筋混凝

26、土结构；D选项错误，建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的降低。32 .其建筑工程的造价组成见下表，该工程的含税造价为（）名称人工费1万元）材料费 万元）机具费万元管理费、规费、利润 万元）博值税金颓及普率8001&0 075011%说明不含税含税、可抵 扣综合进项 税率不含税A.6826.5B.6876.0C.7276.5D.7326.0【答案】A=345/ ( 1 + 15%) =3000 万元；则含税【justdo解析】本题考查的是含税造价的计算。材料费扣除进项税额造价=（800+3000+1600+750 ） X （ 1+11%） =6826.533 .当初步设计深度不够 ,

27、只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是()A. 设备价值百分比法B.设备系数法C. 综合吨位指标法D. 预算单价法【答案】 A【 justdo 解析】本题考查的是设备安装工程概算编制方法。设备价值百分百法，又叫安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按设备费的百分比计算。34.用全费用综合单价法编制施工图预算,下列建筑安装工程范工图预算费计算式正确的是() 。A.汇&目工程量 “目工料单价)+企业管理费+利7闰+规费+税金B.汇分部分项工程量X分部分项工程全费用综合单价)C. 分部分项工程+措施项目费D. 分部分项工程

28、考 +措施项目费+其他项目+规费+税金【答案】 C P169【 justdo 解析】本题考查的是施工图预算的编制。采用全费用综合单价法，分部分项工程费与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用。35 .施工图预算的二级预算编制形式是指() 。A. 编制人编制、亩核人审核B. 建筑安装工程预算,设备工器购置费预算C. 单位工程预算、建设项目总预算D. 单项工程综合预算、建设项目总预算【答案】 C P164编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。36 .工料单价法编制施工图预算的工作有:计算主材料套用工料单价计算措施项目人材机费用划分工程项目和计算工程量进行工料分析,下列

29、工作排序正确的是() 。A. B.C. D. 【答案】 D【 justdo 解析】本题考查的是施工图预算的编制方法中的工料单价法。采用工料单价法编制施工图预算，其步骤包括：准备工作、列项并计算工程量、套用定额预算单价、计算直接费。直接费为分部分项工程人材机费与措施项目人材机费之和。 编制工料分析表。 计算主材费并调整直接费。 按计价程序计取其他费用，并汇总造价等。37.根据标准施工招标文件 (2007 年版 ),进行了资格预审的施工招标文件应包括()A. 招标公告B. 投标资格条件C. 投标邀请书D. 评标委员会名单【答案】 C【 justdo 解析】本题考查的是招标文件的编制。当进行资格预审

30、时，招标文件中应包括投标邀请书。38 .为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是A. 根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算B. 拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C. 在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D. 在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响【 justdo 解析】 本题考查的是招标工程量清单的编制工作。 在拟定常规的施工组织设计时需注意以下问题：估算整体工程量。根据概算指标或类似工程进行估算，且仅对主要项目加以估算即可，如土石方、混凝土等。 B 选项错误，不需要考虑施工步骤； C 选项错误，计划应尽量提前

31、； D 选项错误，在计算工、料、机资源需要量时，需要考虑节假日、气候的影响。39 .关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是()A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C. 专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D. 计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】 B【 justdo 解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。 A 选项错误，投标人不会对其内容有直接影响； C 选项错误，专业工程暂估价不包括规费和税金； D 选项错误，计日工的暂定数量由招标人填写。40.根据建设工程工程量清单计价规范(GB505

32、00-2013),关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是()A. 应依据投标人拟定的施工方案进行编制B. 应包括招标文件中要求招标人承担风险的用C. 应由招标工程量清单编制单位负责编制D. 应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价【答案】 D【 justdo 解析】本题考查的是招标控制价的编制。 A 选项错误，应依据常规施工方案进行编制； B 选项错误，应包括招标文件中要求投标人承担风险的费用； D 选项错误，应使用行业和国家、省级等的计价定额 与相关文件计价，不应使用地方的。41.根据建设工程工程量清单计价规范 (GB50500 -2013),招标控制价的综合单价组价工作包括:确定工、

33、料、机单价:确定所组价定额项目名称；计价组价定项目的会价：除以工程量清单项目工程量：计算组价定额项目工程量,下列工作排序正确的是()。A. B.C. D. 【答案】 A【 justdo 解析】首先，依据提供的工程量和施工图纸，按照工程所在地区颁布的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称， 并计算相应的工程量;其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、 材料、 机械台班单价;同时， 在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上， 按规定程序计算出所组价定额项目的合价，然后将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量，便得到工程量清单项目综合单价42 .根据建设工程工程量清单

34、计价规范(GB50500-2013),在招标文件未另有要求的情况下授标报价的综合单价一段要考虑的风险因素是()A. 政策法规的变化B. 人工单价的市场变化C. 政府定价材料的价格变化D. 管理费、利润的风险【答案】 D【 justdo 解析】招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身的实际合理确定、自主报价、该部分风险由承包人全部成本担。43 .根据 建设工程工程量清单计价规范 (GB50500 -2013)， 关于施工发承包投标报价的编制,下列做法

35、正确的是 ()A. 设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的 ,以设计图纸特征为准B. 暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写 ,不得变动C. 材料、工程设备暂估价应按暂估单价,乘以所需数量后计入其他项目费D. 总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价【答案】 DC 选项，暂估价中的材选项，暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得表动。料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估价计入清单项目的综合单价。44 .施工招标工程量清单中:应由投标人自主报价的其他项目是() 。A. 专业工程暂估价B.暂列金额C. 工程设备暂估价D. 计日工单价【答案】 D

36、45 .关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是()A. 联会合体各方签订共同投标协议后 ,可再以目己名义单独投标B. 资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定C. 由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级D. 联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】 D【 justdo 解析】 A 选项，联合体各方面签订共同投标协议后，不得用以自己名义单独投标。 B 选项，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。 C 选项，由同一专业的单位组成的联合体，安其中较低资质确定联合资质登记46 .下列施工评标及相关工作事宜中 ,属于清标工作内容的是()

37、 。A. 授标文件的澄清B. 施工组织设计评审C. 形式评审D. 不平衡报价分析【答案】 Djustdo 解析】清标工作主要包含下列内容：对招标文件的实质性响应错漏项分析;分部分项工程量清单项目综合单价的合理性分析;措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析；其他项目清单项目完整和合理性分析;不平衡报价分析;暂列金额、暂估价正确性复核 ；总价与合价的算术核及修正建议;其他应分析和澄清的问题47 .我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价 5000万

38、美元，承诺较投标要求工期提前 2 个月,则甲投标人评价标为（）万美元A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】 D【 justdo 解析】本题考查的是详细评审中的经评审的最低投标价法。甲投标人评标价=5000* （ 1-7.5% ）-50=4575.48 .关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中正确的是（）A. 评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C. 投标入应接受修正价格,否则将没收其投标保证仝D. 投标文件中的大写与小写金额不一致的 , 以小写金额为准【答案】 A【 justdo 解析】 A 选项错误， 评标委

39、员会对报价中的算术性错误进行修正应依据相应的原则； C 选项错误，投标人不接受修正后价格，其投标被否决，投标保证金退回； D 选项错误，投标文件中的大写与小写金额不一致的，以大写金额为准。49.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）A. 交钥匙总承包B.EPC 总承包C. 设计 一施工总承包D. 工程项目管理总承包【答案】 B【 justdo 解析】本题考查的是工程总承包的类型。 EPC 总承包及工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、

40、造价全面负责。50.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本:其成本费用应由 （）等组成A. 勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C. 公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D. 公司本部美用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】 C【 justdo 解析】 本题考查的是总承包投标报价中的成本费用构成。 工程总承包项目的成本费用由施工费用，直接设备材料费用，分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成。51 .国际竟争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）

41、A. 清标B. 审标C. 评标D. 定标【答案】 C【 justdo 解析】本题考查的是国际竞争性招标中的评标。评标只是对标书的报价和其他因素，以及标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比，而不是对投标人是否具备实施合同的经验、财务能力和技术能 力的资格进行评审。52 .为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股为（）。A. 招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28 天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天C. 施工合同签订前的第28 天D. 施工合同签订前的第42 天【答案】 A【 justdo 解析】本题考查的是法规变化类中基准日的确

42、定。为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第 28 天。53.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500 -2013），中标人投标报价浮动率的计算公式是（）。A.（1 -中标价/招标控制价）X 100%B.（1-中标价/施工图预算）X 100%C.（1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明工费的招标控制价）X 100%D.（1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明市工的施工图预算）X 100%【答案】 C【justdo解析】实际招标的工程：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）X 100%不实行

43、招标的工程：承包人报价浮动率L=（1 -报价值/施工图预算）注：上述公式中的中标价、招标控制价或报价值、施工图预算、均不含安全文明施工费54.其分项工程招标工程量清单数量为4000 itf ,施工中由于设计变更调减为3000 1rf，该项目招标控制价综合单价为600元/m2,投标报价为450元/itf。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%t综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A【justdo解析】3000+ 4000=75%,工程量减少超过 15%,需对单价调整

44、。P2X (1L) X (-115%)=600 X (110%) X (-15%)=459 450 所以结算价按 459 计算，结算价=459 X 3000=137.7行元)55.其施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额。调价因素及有关数据见下表。其月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为()万元。大工钢材水泥砂石料旃工机具使用智定值权重系数0.10口00.150.150.200.30基准日价格或指数B0元/日100110120115现行价格 或指数80元/日102120110120一A.-30.3B.36.45C.112.5D.130.5【答案】B【ju

45、stdo解析】P0=1500 X (0.3+0.1 X (90 + 80)+0.1) X (102 + 100)+0.15 X (120 + 110)+0.15 X (110 +-112=360450 X (120 + 115元56 .根据标准准施工招标文件(2007年版)通用合同条款；下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是()A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D. 异常恶劣的气候条件导致工期延误 【答案】 D【 justdo 解析】异常恶劣的气候条件导致工期延误是属于不可抗力，只索赔工期。57 .关于

46、施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是() 。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C. 因发包人口头指令实的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担D. 经发包人授权的工程造价咨询人,可与承包人做现场签证【答案】 D【 justdo 解析】关于A ，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。关于B,如果现场签证的工作没有相应计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量及其单价。关于C,合同工程发生现场签证事项， 未经

47、发包人QQ751210170 签证确认， 承包人便擅自实施相关工作的， 除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担。承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的， 发包人应及时以书面形式向承包人发出指令， 提供所需要的相关资料;承包人在收到指令后， 应及时向发包人提出现场签证要求。 关于 D ， 现场签证是指发包人或其授权现场代表包括(工程监理人、 工程造价咨询人)与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所做的签人证明。58.其施工合同约定人工工资为200 元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件 :出现异常恶劣天气导致工程停

48、工2 天 ,人员窝工 20 个工日 :因恶分天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日：几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为()元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】 C【 justdo 解析】各事件处理结果如下：(1) 异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。(2)抢修道路用工的索赔额：20 X 200=4000)(3)停电导致的索赔额：10 X 200 X 25%=5颁总索赔费用 =4000+500=4500( 元)59.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是()A. 在初始延误发生作用期同 ,其他

49、并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】 B【 justdo 解析】共同延误的处理。在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三中原因同事发生(或相互作用)而形成的，故称为 “共同延误 ” 。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。如果初

50、始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延期内，承包人即可得到工期延长，又可得到经济补偿。如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。60.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),关于工程计量，下列说法中正确的是()A. 合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B. 因异常恶分天气造成的返工工程量不予计量C. 成本加酬金合同应按总价合同的计量规定进行计量D. 总价合同应按实际完成的工程量计算【 justdo 解析】

51、关于A ，工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目，如果用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等61.关于范工合同工程预付款,下列说法中正确的是（）A. 承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B,采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C. 孩付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D. 预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关【答案】 D【 justdo 解析】关于A ，预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。关于B ，起扣点计算对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金，但是，显然不利于发包人资

52、金使用，关于C,预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保金额也相应逐月减少。62.关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是（）A. 期中进度款的支付比例,一股不低于期中价款总额的60%B. 期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D. 发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 A【justdo 解析】进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60% ，不高于 90% ，因此， A 正确， B 错误。综合单价发生调整的，依法承包双方确认调整的综合单价计算进度款， C

53、 错误。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书63.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（） 。A. 将该工程自主拍卖B. 将该工程折价出售D. 催告发包人支付 ,并索要延迟付款利息【答案】 D【 justdo 解析】发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息， D 正确，发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请该工程依法拍卖。64

54、.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限;下列说法中正确的是() 。A. 承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陌责任期满时终止D. 承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】 D【 justdo 解析】承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权在提出在合同工程接收证书颁发前所发生德任何索赔， A 错误。承包人在提交的最终结清中，只限于提出工程接受证书颁发后发生的索赔， B 错误。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止， C 错误， D 正确。65 .调解是解决工程合同价款纠纷的一种途

55、径，下列关于调解的说法中正确是()A. 承包人对调解书有异议时,可以停止施工B. 发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C. 发承包双方可在合同行期间协议调换或终止合同约定的调解人D. 调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认收终止【答案】 C【 justdo 解析】除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中作出修改，或合同已经解除，承包人应继续按照合同实施工程， A 错误。如果调解人一就争议事项发承包双方提交了调解书，而任一方在收B 错误。合同履C 正确。在最到调解书后28 天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力，行期间，发承包双方可以协调或终止任何调解

56、人，但发包人或承包人都不能单独采取行动，终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止， D 错误。, 法院不予支持的是（）66.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷A. 工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修改后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D. 承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理【答案】 C【 justdo 解析】 A 选项，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承保人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 B 选项，修复后的建设

57、工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的额，应予以支持。 C 选项，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承保人请求支付工程价款的，不予支持。 D 选项，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前去的相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。67.根据 建设项目工程总成本合同示范文本（实行 ） （GF-2011-0216） ， 下列变更事项,属于采购变更的是（）A. 对设备规格和数量的调整B. 改变检查、检验、检测、试验地点C. 重新进行竣工试验D. 对配套工程系统的工艺调整【答案】 B【justdo解析】采购变更的范围包括：承包人已按合同约定的程

58、序，相关供货商签订采购合同或已开始 加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商；因执行基准日期之后心颁布的法律、标准、规范、引起的变更；发包人要求改变检查、验收、检测、实验的地点和增加的附加实验；发包人要求增加合同约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量：上述变更所需要的附加工作68.根据FIDIC 施工合同文件（199 版）通用合同条件,关于发包人对保留金的保留和返还 ,下列说法中正确的是（）A. 每次其中支付时扣留2.5%5%作为保留金B.签发整个工程的接收证书后，返还40%的保留金C. 工程最后一个缺陷通知期满后,返还剩余的保留金D. 如承包人有尚未完成的工作,不

59、应返还剩余的保证金【justdo 解析】在国际工程实践中，每次期中支付时，扣留的百分比一般为5%10% ，累计扣留的最高限额一般为中标合同价的 20%5% ，在工程的最后一个缺陷通知期期满后，保留金的余额应立即支付给承包商。如果在返换保留金是，承包商商尚有任何工作仍需完成，工程师有权在此类工作完成之前扣发与完成工作所需要费用相应的保留金余额。69.根据建设工程质量管理条例 ,建设工程竣工验收应当且具备的资料包括 () 。A. 工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B.施工单位签署的质量合格文件C. 竣工结算报告D. 施工单位签的工程保修书【答案】 D【justdo解析】此题考查的是竣工验收的条

60、件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容。有完成的技术档案和施工管理资料。 有工程使用的主要建筑材料、 建筑材料、 建筑构配件和设备的进场实验报告。有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合同文件。有施工单位签署的工程保修书。70 .下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()A. 项目资金计划及到位情况B. 项目进度、质量情况C. 项目建设资金使用与结余情况D. 主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 B【 justdo 解析】项目概况一般从进度、质量、安全和造价方面进行分析说明。进度方面主要说明开工和竣工时间，对照合理工期和要求工期分析是提前还是延期;质量方面主要根据竣工验收委员会相当一级质量监督部门的验收评定等级、 合格率和优良品率 ;安全方面主要根据劳动工资和施工部门的记录， 对无设备和人身事故进项说明;造价方面主要对照概算造价，说明节约或超支的情况，用金额和百分率进行分析说明K 车间应分摊的建设单位管理费为71 .某工业