外墙保温石材复合板施工合同

《外墙保温石材复合板施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙保温石材复合板施工合同（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、外墙保温石材复合板施工合同外墙保温石材复合板施工合同甲方： 乙方： 经招标乙方中标本外墙装饰石材保温工程依照中华人民共和国合同法等相关法律法规以及建筑工程施工行业规范甲乙双方经友好协商一致达成如下合约供双方遵照履行。 第一条 项目概况 1.1 项目名称： 1.2 项目地点： 1.3 使用产品： 保温石材复合板（聚氨脂保温层30厚） 1.4 石材品种：墙面为芝麻灰以上石材均以甲方封存的样板色为准 1.5工程单价： 元/M2单价包死本价格不含总包方配合费及税金。 1.6 施工面积: 暂估约 平方米完工后以实际发生量为准 1.7工程造价：约 元竣工造价按实际发生面积计算。 1.8 施工范围: 按甲方

2、确认的图纸为准 1.9 承包方式：乙方包工包料 第二条施工工期 2.1施工工期为： （1）制作加工为10天 （2）现场安装之日起 30日完工 2.2如遇到下列情况之一时工期自动顺延： （1）甲方在配套方面未能按约定提供开工条件时工期顺延至具备条件之日； （2）工程方案、工艺、用料、花色变更从提出变更之日起至完成变更日止相应顺延；若该项变更对工程工期有实质性影响的双方重新商定工期。 （3）实际施工面积大于暂估面积时按比例顺延工期； （4）天气状况达不到项目施工要求； （5）一天内非乙方原因停水、停电3小时以上时顺延一天； （6）因甲方、土建等其他施工单位、政府管理部门之要求而暂时停工的； （7）

3、甲方延迟支付工程款自应付之日起至足额支付之日止工期相应顺延；延迟付款超过7天的乙方可以单方面解除合同。 （8）完工报告提交甲方日起至验收完毕日止该期间不计入工期； （9）其他非乙方原因导致的停工。 2.3发生2.3条情况时乙方可以向甲方代表提出报告要求确认工期顺延、追加相应款项甲方代表应当在收到报告后5天内作出答复逾期视为对乙方报告的确认。 第三条 甲方乙方职责 甲方职责 1 免费向乙方提供施工所需的库房及安装队宿舍 2交工之前由于其他施工单位原因造成乙方成品的损坏由甲方负责协调责任单位向乙方进行经济赔偿 3负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、安排施工总进度计划实施对工程质量、安全、工期、

4、文明施工、计量检测、试验、化验的控制、监督和验收。 4 负责工程技术交底组织参加图纸会审统一安排技术档案资料的收集、整理办理交工验收。 乙方职责 1、本合同签订生效后三天内将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。 2、严格遵守安全施工、防火等规范和制度承担施工中造成的事故责任和费用；做好现场自身范围内的保卫和垃圾清理等工作。 3、工程竣工验收交付甲方前乙方承担材料设备和工程成品的保管责任保管期间发生丢失或损坏乙方承担重置和修复责任。甲方提前使用发生的损坏由乙方进行维修费用由甲方承担。 4、必须配备完全胜任本工程各项要求的各工种管理人员、熟练工人投入工作并具有相应资格证

5、书服从甲方的管理负责对工程进度、质量、安全及职工生活安排等具体事项的具体管理。 5、乙方在开工前向甲方提供施工管理人员组织机构、施工人员花名册、施工进度表提供所有进场工人的务工手续（上岗证、身份证等）。 6、严格按施工图纸、设计说明、国家及当地有关标准和规范、建筑工程质量检验评定标准施工。 7、遵守国家、当地政府的法律、法规及甲方下发的有关施工现场管理的各项规章制度按规定办理当地政府所规定的各项手续。接受甲方、业主及有关部门的管理、检查和监督与现场各单位搞好协调配合。 8、对甲方的指令（口头的和书面的）需迅速执行如因乙方行动迟缓造成业主的投诉要承担相应的责任和经济处罚当收到甲方催促执行的书面通

6、知后24小时内乙方仍未执行甲方可另聘他人执行并将发生的费用双倍从应付乙方当月的款项中扣除。 9、乙方应设置兼职劳资管理员建立健全劳资档案根据劳动法的要求签订劳动合同保证合法用工； 第四条工程款的结算和支付 4.1甲方签订本合同并乙方人员材料进场后甲方再支付给乙方30%的工程款乙方板子全部贴上未打胶时甲方再付给乙方35%的工程款工程全部完工后甲方再付给乙方30%的工程款余下5%作为保修金甲方将保修金转至瑛明服饰有限公司帐上若在质保期满一年内没有质量问题由瑛明服饰有限公司一次性付清。 4.2甲方支付给乙方的款项按乙方指定的帐户支付。 第五条质量保证 5.1乙方严格依照国家相关标准,按图施工不得偷工

7、减料甲方对乙方的施工全过程进行监督、检查有权对工程材料进行抽检发现质量问题时有权责令乙方整改、返工导致的工期延误由乙方负责。 5.2工程质量保修期为壹年自竣工验收合格之日起算。在保修期内出现因施工质量、材料质量问题引起的脱落、开裂、褪色等由乙方负责免费维修。超过保修期后若出现问题需要维修乙方会及时维修只收取成本费。 第六条 竣工验收 6.1乙方提交完工报告后7天内甲方应组织人员完成本单项工程竣工验收并核实实际施工面积；在单项竣工验收中发现存在质量问题需要修复的以书面形式通知乙方修复期间验收时间顺延。 6.2 当工程按合同要求完成并具备竣工验收条件后由乙方按国家工程竣工验收的有关规定向甲方提供完

8、整的竣工资料和竣工验收报告 6.3有下列情形之一视为工程已经甲方竣工验收合格并确认乙方提交的实际工程造价： （1）乙方提交完工报告后甲方未依约进行验收的； （2）未经竣工验收甲方已经将该工程实际投入使用的。 第七条违约责任 7.1甲乙双方均不可以单方面擅自解除合同否则违约方按合同暂估造价的30%向对方支付违约金； 第八条 安全生产 8.1 施工过程中乙方要严格遵守现场的各项规章制度服从甲方和监理工程师的管理做到安全生产文明施工如乙方因违章操作或者不听从甲方管理导致安全事故发生责任全部由乙方自负。 第九条附则 9.1因履行本合同发生的争议由双方协商解决协商不成向原告所在地人民法院诉讼。 9.2本合同自双方签字或盖章之日起生效。 9.3未尽事宜按照中华人民共和国合同法等相关法律法规执行或双方协商解决。 9.4工程联系单、招投标文件等是本合同的组成部分。 9.5本合同一式四份甲乙双方各持二分份。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人或代理人： 法定代表人或代理人： 时间: 年 月 日 时间: 年 月 日第 7 页 共 7 页