2023年建筑施工劳务合同(集锦篇)

《2023年建筑施工劳务合同(集锦篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑施工劳务合同(集锦篇)（63页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年建筑施工劳务合同(集锦篇)建筑施工劳务合同1发包人：_(以下称甲方)承包人：_(以下称乙方)遵照建设部、省、市建委关于加强建筑市场管理和改革用工制度的有关文件精神。依据_(发包人：甲方)与业主签定的“工程名称”项目建设工程施工合同的有关条 款规定，经甲乙双方协商一样，达成如下分包合同条 款：第一条 ：工程概况与承包范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：4、承包范围：主桥及接线工程的土建、安装工程(沥青路面、园林绿化工程、照明工程、交通工程等专业工程除外详图纸。其次条 ：结算方法本工程由已方实行包工不包料方式承包，结算方法按本合同项下第三条约定执行。第三条 ：结算方法1、本合同

2、价款暂定为人民币_元(暂定为人民币_元整)(含税包干价)。2、本工程涉及的税费除另有约定外，均由乙方负责交纳并按规定向甲方供应有关凭证。另按税法规定由甲方代扣代缴的按有关规定执行，代扣代缴金额从工程款中扣除。第四条 ：付款方法1、甲方依据业主拨付的进度款扣除有关税费后余额，全部付给乙方，并结合乙方实际结算款付款，每次付款前乙方必需先供应正式。2、工程竣工验收达到约定要求后，乙方须刚好完成该项目的各种要求资料后，方可办理工程结算。第五条 ：施工工期1、开工日期：_年_月_日2、竣工日期：_年_月_日3、工期顺延、延误按原合同相应条 款执行。第六条 ：工程质量乙方必需严格根据本工程施工图纸(含设计

3、单位供应的设计变更通知)、图纸会审纪要、施工组织设计等技术资料和现行的国家、建设部、本地区有关建筑施工规定、规程、质量验收规范等文件组织施工及验收、并工程质量达到原合同中业主要求的质量标准，若达不到原合同中业主要求的质量标准，乙方应予以返工，直至达到原合同中业主要求的质量标准为止，由于达不到原合同中业主要求的质量标准引起的一切费用和责任由乙方负责，且工程质量平安管理及奖罚方法就符合甲方的有关规定。第七条 ：双方职责(一)甲方职责：1、负责现场的工程质量、平安、进度检查限制，检查、监督乙方的合同履行状况。2、根据合同规定支付工程价款。(二)乙方职责：1、乙方必需根据国家和地方法律、法规、部门规章

4、制度及甲方的工程施工程管理制度和总公司颁布的质量、环境和职业健康平安管理手册的贯标程序进行工程全过程的施工管理。2、乙方所聘请的劳务人员必需持有“身份证”、“安排生育证”、“务工证”、“上岗证”。乙方负责对其进行平安生产、文明施工、安排生育、城管交通、环境爱护和遵守纪律等方面的管理和教化，对劳务人员进出、上岗培训教化须进行动态管理刚好对在岗劳务人员造册盖章，并向工程所在地的.机关办理暂住户口登记手续，接受管理部门和其他有关部门的监督检查，凡违反有关规定引起的罚款和刑事责任均由乙方担当。3、乙方必需根据平安生产、文明施工相关规定组织施工并确保平安生产、文明施工及接近建筑物、构筑物的平安，做好各项

5、平安防范措施落实等工作，确保劳务人员人身平安并负责由此产生的经济和法律责任。4、乙方必需接受业主、甲方、监理单位以及上级质检部门和平安监察部门的监督、检查，共同把好质量关。担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。5、乙方按甲方要求的时间。刚好申报甲方所需资料，否则甲方有权拒付工程价款。甲方：_乙方：_年_月_日建筑施工劳务合同2甲方：居民身份证号码：乙方：居民身份证号码：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法及其他相关法律、法规，遵循自愿、同等、公允和诚信的原则，双方协商一样，订立本合同。一、工程地点：_。二、工程名称：_。三、工程内容：_。四、合同工期开工日期：_年_月_日；竣工

6、日期：_年_月_日；合同总工期：_天。合同工期日历天数以实际乙方进场起先施工之日起计算，因不行抗力自然因素，及甲方单方面缘由造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。五、工程单项承包单价（单包工不包料）种类规格安装费（元）备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所须要的高路坚及档土墙按设计要求_元/m3全部费用甲方不再因市场改变政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。六、工程质量技术要求：乙方严格根据现行施工规范和验收标准要求施工，必需达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽匀称、标高、符合设计要求，以及甲

7、方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发觉，乙方应马上拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立担当相关责任及费用，乙方不听从管理的应立即清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。七、现场管理施工现场运用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。八、现场惩罚制度承包必需听从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场惩罚惩罚金（50-200元），乙方拒不签字时，由甲方做施工记

8、录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。因乙方单方面造成工期延误时，处以每天_元罚金，乙方不得有任何异议。九、平安施工与检查乙方遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格平安组织施工，并随时接受平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。承包方及其劳务人员全部平安责任和因此发生的费用，由承包方全部担当，发包方不与担当任何连带责任。施工现场必需带平安帽，严禁穿拖鞋，一经发觉由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。十、工程付款方式本工程无预付款，承包方进场施工之日起，每施工30天后，按确认完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由发包方工程师组织验收，合格后30天支付剩余款

9、项。工程完工验收合格。十一、质量标准及验收1、工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定_等级。2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。十二、违约责任1、当发生下列状况之一时，工程承包人应担当违约责任：（1）工程承包人违反本合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳；（2）工程承包人不履

10、行或不按约定履行合同义务的其他状况。2 、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_的违约金。3 、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。4、当发生下列状况之一时，劳务分包人应担当违约责任：（1）劳务分包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_元的违约金；（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达

11、到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_的违约金；（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。5、 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。十三、争议的解决工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采纳下列第_种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向_仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。十四、本合同未尽事

12、宜及因施工现场额外产生的费用，双方协商拟定不纳入合同范围内。本合同一式_份，至合同签订之日起生效。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日建筑施工劳务合同3甲方：乙方：为了加强对建筑工程的平安生产管理，仔细贯彻“平安第一，预防为主”的方针，明确平安生产责任，保障生产者在施工作业中的平安与健康，切实防止建筑工程施工平安事故的发生，确保平安生产，文明施工。经双方共同协商，达成以下条款：1、甲方传达上级部门平安生产，文明施工的指标，以及公司有关平安生产的管理条例、方法，部署项目部的.平安生产工作任务，平安防护措施落实到位。2、甲方接受乙方的监督，听取、接受乙方的合理建议，并实施于工程施工。3、甲方在乙方

13、上岗前对其进行平安教化及平安技术操作规程培训。4、甲方如违章指挥，乙方有权停止施工。5、乙方仔细贯彻党和国家的平安生产方针、政策，遵守公司有关平安生产管理制度、建筑工程施工平安生产奖惩方法及国家和行业主管部门的有关法律、法规。6、乙方新上岗前必需经过公司教化、培训，考核合格后方可上岗作业。7、乙方进入施工现场必需戴好平安帽，2M以上高空作业必需系好平安带；正确运用劳动爱护用品；遵守平安生产六大纪律；严格执行平安生产十不准、十项平安技术措施和文明施工生产要求。8、乙方应遵守平安生产有关规程，防止高处坠落，物体打击、触电、施工机械等平安事故的发生。9、乙方严禁携带小孩进入施工现场及留宿他人过夜，严

14、禁赌博、斗殴。10、乙方如有违反上述条款，甲方按公司有关奖罚制度对乙方进行惩罚，其违规作业引起的一切损失由乙方自行担当。11、本合同一式二份，双方各执一份。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日建筑施工劳务合同4工程承包人： (以下简称甲方)劳务分包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允、公正和诚恳、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一样，订立本合同。一、劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：施工图范围内的清包工。二

15、、分包工期： 开工， 竣工，总工期 天，每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延)，提前一天嘉奖壹佰元，奖惩兑现。三、工程质量标准及进度要求乙方必需严格根据施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必需达到合格等级。乙方必需保证足够的劳动力并根据甲方进度安排施工，确保工期。四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源)，按每平方米 元计算，建筑面积为平方米，总价元。 场地内的全部材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、修理和文明

16、施工、平安施工等(安装、装饰另附分包价款)。 结算方式： 首付工程款 万元，第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;其次层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;余下的 万元经竣工验收合格后，一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。五、奖惩措施乙方在施工过程中，工程质量必需达到合格，否则处以工程承包价格10%的罚款。 乙方必需根据甲方的施工进度安排施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款100元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附，见施工进度横道图)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事

17、故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。施工过程中间验收及隐藏工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。六、甲方的权利和义务1、供应相应的施工图纸一套，编写具体的施工组织设计，完成各项报表。2、检查验收工程质量、平安生产、文明施工、施工进度。3、按时供应施工材料。4、甲方在检查工程质量时如发觉达不到验收标准时，有权加以制止，并责令其整改，严峻者令返工重做，由此发生的材料奢侈及人工费用全部由乙方担当。5、乙方在施工过程中不听从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规程的，甲方管理人员有权对乙方处以100-200元的罚款，并从本月支付工程款中扣除。6、甲方应依据

18、工程进度刚好将材料选购到位，保证乙方不出现窝工现象，如发觉因材料不到位所造成误工，经甲方确认赐予误工补助。同时，乙方应提前24小时通知甲方供应材料，否则不予补助。7、甲方要对各主要工序进行平安技术交底。8、甲方人员常常深化工地，加强对平安、质量、材料及施工过程的监督检查和限制，指导施工工作。9、完成竣工验收资料，办理竣工验收手续和竣工决算。七、乙方的权利和义务1、必需严格执行国家现行有关工程质量评定标准、规范。2、施工时必需做到工完料尽场地清，落地材料刚好回收利用，不另计人工费，杜绝材料奢侈，如材料用量超过定额用量时，超出部分材料自负，费用从工程款中扣除。3、现场施工员和班组长必需现场负责，如

19、遇特别状况，须经项目负责人同意，并托付他人负责，否则惩罚100元/人次。4、不得无故停工，如发觉无故停工现象，甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款，情节严峻者清退出场，并拒付已完成的工程量款。5、乙方要保持与甲方的良好沟通，发觉问题刚好反馈，主动协作甲方。6、必需保证现场施工人员遵守项目部各项规章制度。7、乙方自备手头工具，如锹、铣、瓦刀、灰斗、棉线等。八、其它1、甲方有权对乙方的工作做临时性调整，乙方应主动协作。2、围墙以内的平安文明施工，必需遵照要求作到活尽场清，不另计人工。3、返工：由甲方缘由造成的返工，甲方依据实际状况赐予肯定补偿。4、变更部分根据原承包价格中的定额预算有关相应子

20、目计算(增加或削减)。5、现场质量、平安管理、材料管理有相应的惩处措施。6、施工单位的各项制度、质量、平安条例均与本合同具有同等效力。本合同一式四份，甲乙双方各二份，双方签字后生效，工程款付清后自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑施工劳务合同5甲方（用工单位）名称:XX地址：XX托付代理人：XX乙方（劳动者）姓名:性别：诞生年月： 年 月民族：文化程度：身份证号码：户籍所在地：现具体居住地址：邮政编码：联系电话：依据甲方施工生产须要，甲方确定聘用乙方到甲方工地从事临时性工作，为维护双方的合法权益，甲乙双方遵循同等自愿

21、、协商一样、诚恳信用的原则订立本临时性用工劳务合同，双方应当依法遵守本合同所列条款。一、受聘期限经双方协商，聘用期限为：自 年 月 日起至年 月 日止。二、劳动酬劳1、甲乙双方约定，乙方的劳动酬劳按每月元 （大写 ）人民币支付。2、该工资包括甲方单位为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金、个人所得税、各种节假日加班及中夜班补贴、绩效工资、生活费、日常交通费等。3、每月三天（含三天）以内的病、事假工资照发，但必需履行请销假手续，三天以上的病、事假亦须履行请销假手续，聘用工资按实际请假天数减发。4、甲方为乙方供应受聘期间的住宿。5、若乙方供应了正常劳动，甲方支付给乙方的劳动

22、酬劳不低于甲方所在地政府规定的最低工资标准。三、工作方式：甲乙双方约定，乙方在受聘期间实行不定时工作方式。四、社会保险：鉴于国家省内和省际社会保险统筹及其配套方法尚未健全和完善，甲方又系跨省、区作业的流淌施工单位，乙方工作地变动频繁这一实际，经双方协商同意，甲方按XX省社会保险的有关规定，将社会保险中甲方应为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金等按月计入在乙方工资清单中一并支付给乙方，由乙方本人自行到其户籍所在地社会保险机构缴纳，若乙方不参与社会保险，其责任自行担当。五、乙方听从甲方的管理，受聘期间必需遵守甲方的各项规章制度，听从甲方的工作支配和指挥，并应遵纪遵守法律，

23、树立吃苦耐劳的精神。六、甲方应严格执行国家和地方有关劳动爱护和职业危害防护的法律、法规和规章，为乙方供应符合国家规定的劳动条件、必要的劳动防护用品和劳动工具。乙方在甲方工作期间必需留意平安，遵守平安操作规程、工作规范、劳动平安和职业卫生制度及其标准。如乙方在甲方工作期间发生平安事故，按中华人民共和国国务院工伤保险条例、贵州省实施工伤保险条例方法和铜仁地区工伤保险实施方法之规定办理。七、合同期内，如乙方不能胜任甲方支配的工作或按国家相关法律、法规的有关规定已达到解除合同条件的，甲方有权解除与乙方的合同，如甲方违反国家的相关法律、法规的，乙方也有权提出解除与甲方的合同，但任何一方提出解除合同前，均

24、应提前七天告知对方。八、本合同一式三份，甲方二份、乙方一份，经甲方盖章、乙方签字后生效，均具同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（签名）：甲方代表人签名：合同订立时间： 年 月 日建筑施工劳务合同6甲方： 身份证号：乙方： 身份证号：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规规定，本着公允、公正、同等互利、诚恳守信的原则，经甲乙双方协商一样签订本合同。一、 工程概况1、 工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库2、 工程地点：大同市南郊区老平旺村口3、 乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。4、 承包方式甲方供应合格的材料及施工机具，乙方负责供应工程所需的合格工人。5、

25、承包单价地库钢筋下料140元/吨，5#主楼钢筋下料9元/m2 。二、 质量要求乙方必需严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方担当。三、 双方的责任与义务1、 乙方工人进场后，甲方负责支配食宿，每月付给乙方工人生活费1000元/人。2、 乙方必需听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必需做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度安排。3、 乙方必需遵守劳动纪律，严格根据施工规范施工，必需为每位工人缴纳人身意外损害保险。施工中发生的一切平安事故，费用均由乙方负责。4、 施工中由于甲方缘由造成工程

26、停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天100元/人的生活补助费。四、 结算支付方式地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人1000元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。五、违约责任施工中随意一方违反此合同，必需担当总工程款20%的违约金。六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日建筑施工劳务合同7发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因

27、甲方承包的工程的须要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着同等、自愿、公允、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一样并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下全部电线、电缆、照明用具，配电箱，全部工人的人身意外损害保险，特别工种上岗证的费制。3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，

28、外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外l.5米以内的散水不包括散水以外的工程。4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆5、甲方应负责供应水电到位，道路通畅、硬化及施工三、合同T期惩罚条款：1、年月年月日2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方赐予乙方每延误四、安伞生产，文明施工。(一)平安生产1、乙方在施工过程中，必需健全自己内部的平安保证2、甲方对乙方担当的劳务项目做平安生产总交底，提3、乙方应加强对职工遵纪遵守法律教化，对乙方人员参加五、付款方式1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。2、工作范围以外用工单位：按工元/工日;普工元/工日。3、面积计算方式：(1)基础筏板按其建筑

29、面积的计算。(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。(3)有柱子的阳台按全面积计算。(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动酬劳不予增减。(6)每层楼的彩光井按全面积计算。4、结算方式：生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工六、甲方的权利和义务。1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的.生产安排，资金闭幕，劳动力安排等，以确保生产的均衡性和连续性。2、向乙方供应四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、平安、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。3、甲方依据施工须要，刚好向乙方供应工程施工中须要的各种材料，供应的材料必需保

30、证质量。4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实状况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行指责教化，惩罚，情节严峻的清退出场。5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、平安、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。七、乙方的权利和义务1、进场人员必需是年满18周岁以上，身体健康、遵纪遵守法律、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、平安合格证、身份证复印件刚好报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。2、乙方必需是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。3、乙方必需严格遵守甲方制定的各项

31、管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必需听从甲方的领导。4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。5、乙方负责适时供应材料安排，按月上报工程费完成状况报表。八、其它1、甲方与建设单位签订的建设工程施工协议对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。2、签订合问时，甲、乙方必需具备以下条件：(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。(2)进场人员花名册：3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应刚好通知甲方。九、违约责任：甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须担当对方因此而造成

32、的全部损失。十、争议和纠纷处理程序本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。1、甲乙双方组织协商解决;2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。十一、本合同相关的招竟标文件、劳务投标书、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑施工劳务合同8发包

33、单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的须要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着同等、自愿、公允、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一样并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下全部电线、电缆、照明用具，配电箱，全部工人的人身意外损害保险，特别工种上岗证的费制。3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌

34、砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖XX装、楼梯扶手。室内外回填土方等。5、甲方应负责供应水电到位，道路通畅、硬化及施工场区XX全围护和住房，解除外部干扰。三、合同期惩罚条款：1、年月_年_月_日完工。2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方赐予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的惩罚，南于气候和不行抗力缘由造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方缘由造成的误工、停工

35、、资金不足、手续不全、材料供应不刚好，水电XX装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等全部租赁费由甲方担当)。四、XX伞生产，文明施工。(一)XX全生产1、乙方在施工过程中，必需健全自己内部的XX全保证体系、严格根据施工现场XX全检查评分G59-99、建筑工程XX全生产管理条例等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方XX全生产部门组织的XX全检查中，施工现场XX全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。2、甲方对乙方担当的劳务项目做XX全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格供应的XX全生产设施、XX全帽、XX全带等劳动爱护用品由乙方妥

36、当爱护与管理，如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。3、乙方应加强对职工遵纪遵守法律教化，对乙方人员参加打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次赐予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严峻的移送当地司法部门处理。五、付款方式1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。2、工作范围以外用工单位：按工元工日;普工元工日。3、面积计算方式：(1)基础筏板按其建筑面积的计算。(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。(3)有柱子的阳台按全面积计算。(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动酬劳不予增减。(6)每层楼的彩光井按全面积计算。4

37、、结算方式：生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后主体封顶应付已完成工程量的%，二次结构砌砖至元，粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后_日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金_年后十个工作日付清。六、甲方的权利和义务。1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产安排，资金闭幕，劳动力安排等，以确保生产的均衡性和连续性。2、向乙方供应四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、XX全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。3、甲方依据施工须要，刚好向乙方供应工程施工中须要的各种材料，供应的材料必需保证质量。4、甲方应建立现场各种管理制度，并

38、定期检查落实状况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行指责教化，惩罚，情节严峻的清退出场。5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、XX全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。七、乙方的权利和义务1、进场人员必需是年满18周岁以上，身体健康、遵纪遵守法律、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、XX全合格证、身份证复印件刚好报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。2、乙方必需是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。3、乙方必需严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必

39、需听从甲方的领导。4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。5、乙方负责适时供应材料安排，按月上报工程费完成状况报表。八、其它1、甲方与建设单位签订的建设工程施工协议对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。2、签订合问时，甲、乙方必需具备以下条件：(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。(2)进场人员花名册：3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应刚好通知甲方。九、违约责任：甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须担当对方因此而造成的全部损失。十、争议和纠纷处理程序本合

40、同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。1、甲乙双方组织协商解决;2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。十一、本合同相关的招竟标文件、劳务投标书、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑施工劳务合同9发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_甲、乙

41、双方本着同等、互利和协商一样的原则，就xx工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条工程概况（一）工程名称：_（二）工程地点：_（三）施工面积：_其次条承包范围人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；零星估工等（除水电安装及绿化工程外的全部工程）。第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额本

42、工程劳务人工费除绿化工程外，全部工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场依据实际状况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条工期（一）开工日期：_（二）竣工日期：_第五条施工技术要求（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。（二）乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。（三）第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。第六条

43、双方责任及工作（一）甲方工作1.供应食宿条件：2.为乙方施工协调有关工作关系：3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行支配，指导乙方施工，并对质量平安工作进行监督检查。（二）乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，听从施工人员的支配，按规范进行施工。2.加强对工人的管理，教化工人遵纪遵守法律，办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必需持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干运用。扣件按_%，。u形扣按_%，。钢管、钢模按_%包干，全

44、奖全赔。第七条工程验收（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。（四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人_元一天支付给乙方。第八条人工费支付（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷_元，现金_元，每_天借支一次，总额限制。（二）每_天依据形象进度计算工作量，若达到预料工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出安排量，则支付_%，达不到

45、则支付_%.付款时必需扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提动身放工资的要求或罢工。（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支代缴保险费），交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后_日内付足总额的_%，余款一个月后付清。（四）本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮_%结算；将乙方在施工期间的工具费报销作为嘉奖；若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮_%与乙方作结算。第九条平安责任乙方必需严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的平安事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方

46、无关，工程施工期间乙方必需购买全部工人的人身意外损害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。第十一条其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。甲方（签章）_乙方（签章）_年_月_日_年_月_日建筑施工劳务合同10甲方：_乙方：_依据_，中华人民共和国建筑法及其他有关法律，法规遵守同等自愿、

47、公允诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一样，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。一、工程名称_二、工程地址_三、工程内容本工程为框剪结构，总高度为_米，_层。四、工程承包方式为分项承包给木工班，本班组应当完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格根据设计图纸与变更内容的一切工程量施工。五、工程日期_年_月_日至_年_月_日。完成全部工程量。六、工程质量要求工程质量通过验收，达到合格标准。七、合同价款及支付方式按建筑规范计算面积。每平方米_元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。本工程付款方式原则上采纳甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的_支付给乙方作本次工

48、程进度款，按此比例依据工程进度及相应的进度款付至_。工程余款待竣工验收交付运用后_个月付清（除保修金外）的全部工程款。依据业主、甲方对总价合同产生过程的实际状况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的状况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。八、材料1、本工程由甲方供应全部材料及大型机械。2、乙方负责供应人工及运用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。九、考核验收1、平安生产：乙方应加强平安教化，仔细执行平安技术规范，确保施工平安。2、质量：坚持工程质量标准，严格根据图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。十、甲方责任1、

49、组织有关人员对乙方现场施工人员进行平安、质量、文明施工、综合治理方面的教化，做好日常监督管理工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。4?根据合同的约定。刚好供应工程全部须要的机械设备，刚好供应过程所须得建筑材料，供应必需的施工技术资料，供应书面的技术质量，平安等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。十一、按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，细心组织施工乙方必需帮助甲方放线、测量定位。乙方主动组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务

50、。在施工人员操作时必需确保平安生产。十二、违约责任1、生下列状况之一时，甲方应担当违约责任：（1）甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金_元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。（2）乙方因自身缘由延误工期，应向甲方支付违约金_元3、双方分别担当自身缘由给对方造成的损失。十三、本工程甲方派_为现场负责人。乙方派李同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。十四、争议甲、乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。十五、本合同自签订后既生

51、效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。十六、平安事故，每次发生医药费_元，以外的由甲方负责。十七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。甲方（合同章）_乙方（合同章）_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_地址：_地址：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日建筑施工劳务合同11发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：_2、工程地点：_3、承包内

52、容：_4、承包范围：_5、承包方式：_6、质量要求：_7、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、平安文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方供应临时水电。三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，听从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作，竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定：1

53、、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210-XX、gb50303-XX、gb50242-XX、gb50327-XX等）作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。yjbys2、如因乙方责任造成

54、中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定：1、双方商定本工程合同承包价格_元（人民币）2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式：a、开工后_日内，甲方付款_%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐藏验收后，甲方付款_%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款_%元。d、竣工验收合格后，甲方付款_%元。e、余款_%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定：1、甲方负责同业主联系刚好供应乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏

55、，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内运用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行担当，并在承包价格中相应扣减。3、全部进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于平安生产的约定：1、甲乙双方另行签订平安协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和平安生产的要求。3、乙方须严格遵守平安协议中的条款，严禁在施工现场发生作奸犯科等行为。九、关于违约责任的约定：1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任缘由而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。3、乙方必需给进场施工的工作人员购