建设施工劳务分包合同.doc

《建设施工劳务分包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设施工劳务分包合同.doc（111页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建立施工劳务分包合同建立施工劳务分包合同建立施工劳务分包合同1甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的根底上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。一、工程名称及地点：二、承包方式：包工包料，包制作安装。三、款式要求：以图纸要求和甲方要求为准。五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开场施工，每十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%，开工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。六、质量标准：到达国家现行施

2、工验收标准进展施工，到达验收合格。七、平安消费及平安事故处理1、平安施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进展勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，假如乙方违规不按标准要求施工所造成的事故，由乙方承当。八、甲方的权利和义务1、甲方负责进展技术交底，在施工中进展检查、报验和组织验收。2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。九、乙方的权利和义务1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量

3、后制作安装，否那么造成的一切损失均由乙方承当。2、遵守甲方的管理，平安文明施工，保证质量。违背操作规程而产生的一切平安事故均有乙方自行负责承当。十、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。十一、本协议一式两份，甲乙双方各一份。十二、本协议自双方签字后生效，至工程完毕货款结清后终止。甲方公章：_ 乙方公章：_法定代表人签字：_ 法定代表人签字：_年_月_日 _年_月_日建立施工劳务分包合同2承包人甲方：地址：劳务分包人乙方：地址：风险提示：严格签订劳务分包合同承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，防止一旦发生工期、质量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确，施工企业就

4、很难维护自己的权益。：劳务分包人合法运作必须包含两种形式：一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人总承包企业或专业承包企业建立劳务分包合同关系；二是与特定地区假设干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_工程承包给乙方施工。根据民法典、建筑法的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、工程期限1、开工日期：_年_月_日。2、开工日期：_年_月_日。3、总工期为： 共_个日历天。三、工程造价1、工程实际造价按甲方施工技

5、术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决不可抗力是指当事人不能预见、不可防止、不能克制的事情。3、单价：_；工程量：_；合同总价：_。四、工程结算1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，拘留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所

6、借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。2、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。3、工程开工结算以设计图纸和工程实物为根据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起_年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起_年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进展处理的费用从工程保存金扣除。五、材料设备的供给1、凡甲方统一采购的特殊

7、材料设备，未经甲方同意，乙方不得自购，一经发现自行采购将按所列单价的_倍进展处分，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过方案使用材料设备_%的局部，甲方按合同执行期间市场最高价的_%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供给材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进展处分。2、水电由乙方自行解决，假设利用甲方供电的，电费按_元度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。六、施工图纸1、甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。2、甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效根据，正式开工

8、前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。3、非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工根据。4、变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。5、乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审核批准前方可使用。七、甲方的工作1、按本合同约定的分工范围和要求，供给工程所需的主要材料和设备。2、负责对乙方进展施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及平安文明施工进展监视。3、对乙方进展技术指导和质量监视，对乙方的施工进度、工程质量、平安消费、文明施工等进展监视检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有时有

9、权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。4根据施工现场情况及时会同监理进展检查验收。5、按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。八、乙方的工作1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织施行。2、服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和平安消费。4、乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。5、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。6、及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。风险提示：劳务分包人资质必须严格审查分

10、包单位的资质。主要是审核资质证书、营业执照的真实性、有效性、是否与承接的任务等级要求相符。分包人提供的有关证书复印件应与原件核对并加盖对方套红印章留存。承包方一旦没有严格审核分包人资质，将工程分包给没有资质的分包单位或者分包单位超越资质等级的，造成合同无效情形，甚至给承包单位造成额外损失。九、劳务分包人资质1、资质证书编号：_；2、资质专业及等级：_。十、工程质量1、乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术标准及相关工程施工标准组织施工，并随时承受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。2、乙方所承包的工程，按本工程技术标准检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率

11、到达95%以上，并到达甲方工程质量方案的质量目的。3、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，到达工程质量验收标准。假设返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承当违约责任。十一、平安施工1、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于平安消费的规定，重视施工现场作业平安，制定平安措施，做好特殊工种的劳动保护工作。2、乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任。乙方必须安排专业的平安管理人员，负责施工段内的一切平安，经常检查设备、机械、平安标志的完好情况，杜绝一切平安事故的发生。3、为了保护工程、保障施工人员和群众的平安，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、平安

12、戒备标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程工程要求的硬件措施，甲方不承当任何费用。4、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级平安、建立主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的费用由乙方承当，甲方不承当任何连带责任。十二、工程转包与分包本工程不允许分包或转包，假设乙方违背这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。十三、违约责任1、因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延。2、因乙方施工质量达不到设计和标准要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承当，影响工期的，由乙方承当违约责任。3、因乙方责任导致工程不能继续施

13、工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承当。4、假设乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。十四、附那么1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。甲方：代表人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：

14、代表人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_年_月_日建立施工劳务分包合同3工程名称：济南市天桥区洛口李庄1#高层住宅楼工程总承包单位甲方：济南市天桥区建筑安装工程公司劳务分包单位乙方：四川省星旺建筑劳务有限责任公司日期：20xx年6月10日工程总承包单位甲方：济南市天桥区建筑安装工程公司劳务分包单位乙方：四川星旺建筑劳务有限责任公司按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于 (以下简称为：“发包人”)与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。第一条、工程概况1.1工程名称

15、：_济南市天桥区洛口李庄1#高层住宅楼1.2工程地点： 济南市天桥区洛口李庄_1.3工程内容：根底、主体清工大包，(塔吊、配电总箱除外其于局部附材及工具。1.4劳务作业范围：该工程根底、主体框架，既钢筋、模板、砼、二次砌体、后浇带、外脚手架搭设、平安防护含(撤除)等。直至质检站验收优良。第二条、实行劳务承包。乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。第三条、合同文件的组成与解释顺序合同文件由以下各项组成，并依序解释1、补充协议；2、本合同；3、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4、工程劳务量清单或确定劳务报酬的工程预算书、图纸；5、标准、标准和其他有关技术

16、资料、技术要求。第四条、合同文件适用标准和法律4.1适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规；4.2适用标准及标准：4.2.1现行的国家及工程当地有关标准、标准；4.2.2其他标准及标准：无第五条、施工图纸甲方正式开工前，向乙方提供施工工程的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方承当。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。第六条、施工前期工作6.1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工答应证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。6.2提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任；提供位置及交验要求执行大合

17、同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。第七条、甲方驻工地代表：7.1 甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关详细管理人员承当自己的局部权利和责任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整，需提早通知乙方；7.2甲方代表的指令、通知应采用书面形式，本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认；7.3甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他约定的义务；7.4甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约才能，有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时，

18、甲方代表有权要求乙方予以清退。7.5甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。甲方代表易人，应提早7天通知乙方，后任继续承当前任应负的责任。第八条、乙方驻工地代表：8.1乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履行合同约定的职责。乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲方，办理签收。8.2乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。在情况紧急且无法与甲方代表联络的情况下，可采取保工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方承当因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。乙方代表易人应提早7天

19、通知甲方，后任继续承当前任应负的责任。第九条、甲方责任9.1组建与工程相适应的工程班子，设立工程经理、工程总工程师及工程技术、质量平安、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门，施行工程工程的全面组织与管理；9.2负责编制施工组织设计、制订工程管理目的、施行对工程质量、平安、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收；9.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理、办理交工验收；9.4随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进

20、展整改、返修，由乙方自行承当相应费用，并给予相应的经济处分；9.5负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料方案及各种报表；9.6负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联络，协调现场有关单位的关系。第十条、乙方责任10.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方受权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联络。全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；10.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，承受甲方及有关部门的管理、检查与监视。与现场其他单位搞好协调配合；10.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格施行；10.4接到图纸 7 天

21、内编制出施工劳务预算(附件设备总用量方案)，提交甲方审核，审定后的预算价一律不再调整。根据甲方编制的施工组织设计总进度方案的要求，每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度方案，每月20日前提交下一月的劳务作业进度方案。有阶段工期要求的提供阶段方案，必要时按工程部的要求提交旬、周、日方案(所有方案均应附材料、设备用量方案)，报甲方批准后施行。假设乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料方案或作业方案，甲方可以不供材料，不付款，由此引起的一切责任和损失，由乙方承当，并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。10.5认真做好承当的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录，完好

22、、清楚、详细、准确地积累施工资料，及时将有关技术经济资料完好地提供给甲方，并配合整理归档；10.6做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏，乙方自行承当由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)。暂停施工期间对所涉施工部位 进展妥善保护；10.7交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进展无偿修理。第十一条、劳务费金额：第十二条、财务付款12.1双方本着风险共担、利益共享的原那么，结成合作伙伴，一致同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提；12.2阶段款项(进

23、度款)：工程形象进度完成0.000后，发包人审核已完成量，按完成工作量的60%付款，以后每月按完成形象进度的60%付款，主体构造封顶过春节工人返家付款85%，如不过年，主体经质量监视站验收后付至85%，下余的15%待开工验收合格后三个月付清。12.3劳务报酬支付方式：转账支票或短期银行承兑汇票。12.4所有资金必须由劳务分包人(公司)专人办理并盖有(财务专用章”收据有效，否那么总承包方不予认可，由此引起的后果由劳务分包人承当。第十三条、完工结算13.1乙方在所承当劳务工程全部完工之日起30天内，提交劳务费结算书，一式八份，甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份；13.2甲方接到乙方结算书后进

24、展审查，在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续；13.3结算审查程序及定案：先由甲方工程经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款，交工程技术、质量、平安、材料、动力、财务等部门和工程经理睬签，经公司分管部门和领导初审后，上报公司主管部门终审。劳务结算书必须加盖 “”方为有效。13.4结算方式：本工程采用 B 结算方式进展结算；A、固定劳务总价；B、固定劳务单价，按实确认实物量或定额工日或建筑面积；C、审定的劳务预算加(减)现场有签证、变更等；D、劳务预算加包干系数。13.5计算规那么： 按现行的工程量计

25、算规那么计算建筑面积13.6劳务费标准： 根底、主体按148元/m，零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板根底等零星用工，多项一次性补款肆万三仟捌佰元整 。13.7劳务费内容： 乙方施工全部内容所需的劳务；定额综合工日包干但不限于现场保卫；乙方自带机械的维修；材料的装卸、材料的场内转运及堆码；周转材料的清理、维修、堆码、场内转运；平安防护用工；生活区卫生用工；文明施工；13.8劳务费调整的范围、条件及方法： 确认的劳务签证，按合同约定调整。13.9_按规定收取乙方的费用由乙方承当。如为甲方代交时，在支付劳务费时扣除；13.10甲方和乙方结算付款，只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙方款项后乙

26、方必须优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建立单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹，不得发生工人聚众闹事、上访等事件；也不提出合同外的任何要求。否那么，每次罚乙方10万元人民币。假设发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访等事件时，甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资，同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承当，从乙方结算值中直接扣除；13.11乙方必须每月给工人结算工资，每年年底给职工结清工资，列已付未付工资，并向甲方报月表和年度表。假如乙方不能及时给职工支付工资，甲方有权按报表支付给工人，同时扣罚乙方结算款项。第十四条、劳务作业期限开工日期：方案 年 月 日开工日

27、期：方案 年 月 日乙方根据工期要求，周密地安排进度方案，报经甲方批准后严格施行，承受甲方的检查、监视。施工实际进展与进度方案不符时，乙方应按甲方的要求采取补救措施，保证按时完工。如补救无效，在甲方限定时间内达不到要求，视为乙方无按期完工才能，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后三日内撤离现场，并承当因此给甲方造成的损失。第十五条、工期延误不可抗力和规模扩大、标准进步、构造更改重大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上，发生上述情况对工期有本质性影响的，事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延，并赔偿窝工损失。由于乙方原因不能按时完工，乙方承当如下违约责任：每拖延一天承

28、当其造价10%的违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方原因，乙方不承当工期违约责任。第十六条、劳务工作质量16.1质量等级：根据国家工程质量检验评定标准，本工程质量必须到达优良等级，同时负责工程过程中的无偿维修，假设乙方在接到维修通知后3日内没有进展积极维修，甲方将组织维修，并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监视站签发的工程质量监定书为根据。乙方必须严格按照施工验收标准、设计图纸及有关技术要求精心组织劳务作业，确保实现质量目的。达不到质量标准的局部，甲方一经发现，可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质量要求。因甲方原因不到质理标准，由甲方承

29、当返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准，乙方承当返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权利解除合同，乙方在接到通知后3日内撤离现场，并承当因此给甲方造成的损失。16.2因乙方原因达不到优良等级的违约责任： 乙方承当其工程造价的10%的违约金，并无条件自费返工该工程质量标准，假设因返工延误工期由那么仍执行第十五条。16.3到达优良等级的奖励： 不奖励第十七条、质量检查与验收17.1质量检查：乙方完成约定之劳务应认真按照标准、标准和设计的要求及甲方代表发出的指令进展劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，

30、随时接验收不得自行隐蔽，如有自行掩蔽，乙方必须照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承当由自身原因导致返工、修改的费用。17.2隐蔽部位验收：乙方应在自检合格后，验收12小时前通知甲方组织验收，经历收合格，验收记录签字前方可进展隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承当，工期不予顺延。未经历收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进展剥落和开口，并负责恢复和承当因此发生的费用及损失；17.3中间验收：根底，经历收合格前方可进

31、展下道工序。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。17.4交工验收：乙方承当任务全部完成，经初验达约定的质量标准后，由甲方约请业主(或业主委托的其他单位)验收，经历收优良，评定的质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工局部存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承当因此发生的全部经济责任和工期延误责任。第十八条、平安施工18.1平安目的：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于0.2；杜绝重大机械和火灾事故；18.2乙方严格按照建筑施工平安技术标准和标准施工，配合甲方建立平安保证体系，

32、乙方成立平安领导小组，由现场负责人担任组长，装备专职平安员，班组设立兼职平安员，形成平安管理网络。制定平安施工责任制度、明确平安岗位职责。加强平安教育，进步全员的平安意识。乙方认真执行平安技术标准，严守平安规那么，落实全措施、确保平安施工，按照建筑施工平安检查评分标准的规定到达优良，承当相应费用；18.3乙方应按有关规定严格采取有效的平安防护措施，在本工程中如发生平安事故，应立即向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务提供方的管理责任，一旦发生平安事故，事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由于乙方承当。第十九条、紧急补救无伦工程施工期间或保修期内，在乙方劳务作

33、业范围的任何局部如发惹事故或故障及其他事件，甲方代表认为进展紧急补救或修理理是保证正常施工或工程平安的紧急需要，而乙方无力或不及时进展补救工作或修理时，甲方有权安排其别人员从事该项工作。假设为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的，那么全部责任和费用均由乙方承当。第二十条、现场管理乙方应严格执行施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度。按甲方统一规划搭设临时设施，分类整齐堆放材料、机具，挂牌标识。按标准化工地的要求设置标牌，搞好现场美化，做到工完场清，保护现场整洁。搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。如因乙方原因达不到文明施工要求，应根据甲方或有关部门的要求整改，承受相应处分，承当全部

34、责任。第二十一条、材料、设备供给与保管21.1工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供给。甲方供给的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准，如有不符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负责调换。21.2甲方供给的材料为了方便使用，货到后乙方即办理领用手续，工地出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格方案管理，准确地提供方案用量和使用时间，防止不合理存量占用资金、影响工程用款，防止方案不合理而影响材料设备供给和施工的现象发生。21.3甲方供给的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量，并

35、力争节余；甲供材料节余局部，甲乙双方按照甲7乙3分成；如因保管不善，造成丧失、损坏或使用浪费，超过定额消耗局部(钢筋按图纸用量)，乙方按超耗局部材料费的承当；21.4甲方供给的物资属甲方所有，只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理(包括边角余料)。一经发现乙方挪用或擅自处理，对乙方处以挪用和擅自处理局部价款的两倍罚款。施工剩余材料(不含地材)全部交还甲方办理退库手续，有用或可变卖的边角余料交还甲方后，按市场价的30%奖励乙方；21.5小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购，乙方自行保管使用。代购局部材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算。乙方对代购材

36、料的质量负责，根据技术要求和有关规定，需要合格证、质量保证书、准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将有关证件提交给甲方，据以进展质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格品。第二十二条、施工机械设备及周转材料供给22.1本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方提供；22.2甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械，乙方办理接收手续，负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程，加强管理，保证设备处于良好的状态，充分发挥作用。设备完好率不低

37、于90%，利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或使用不当造成丧失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿；22.3甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管，有方案地合理使用，加快周转，尽量减少投入量和缩短占用时间。如乙方保管不善、使用不当，造成丧失、损坏，超过允许损耗局部要照价赔偿。乙方不得改变用处或用于其他工程，未经甲方同意不得擅自截割、改制，如发生上述情况，每次给以乙方1000元的罚款，乙方并按已截割、改制局部原价赔偿甲方的损失。第二十三条、铁丝、钉子、螺栓穿孔埋管、二级配电箱、小电缆、电锯钢筋调直机、切断机、双面胶、隔离剂、振动棒电机、手推车、灰斗、水桶、刮杠、

38、靠尺、灰板条、镐、锹、平安帽、平安带等工具用及工人手头工具等由乙主自带，费用包括在劳务费中。第二十四条、工程停建或缓建由于政策变化、不可抗力以及业主与甲方双方以外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；如需继续施工到平安部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到平安部位；按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件，按业主支付情况，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程的劳务费和视业主赔偿情况适当考虑乙方的损失。乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方按业主确定情况

39、承当。但未及时退货造成的损失由责任方承当。第二十五条、不可抗力不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，灾害完毕后，10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用；灾害继续发生，乙方应每隔10日报告一次灾害情况，直到灾害完毕。甲方应对灾害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。因灾害发生的费用由双方分别承当：1、工程本身的损害由甲方负责转业主承当；2、人员伤亡由其所属单位负责，并承当相应费用；3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失，由乙方承当；4、所需清理修复的劳务费用业主不承当局部乙方承当；不可抗力的自然灾害认定标准： 甲方

40、、乙方双方协商确认。第二十六条、争议双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原那么协商解决。协商不成报请工程地主管部门调解，假设调解不成，可向工程所在地BA 、仲裁委员会申请仲裁；B、人民法院起诉第二十七条、违约甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的义务，支付款以及发生其他使合同无法履行的行为，乙方及时书面告知甲方后，甲方应承当违约责任、相应顺延工期。乙方不能按合同工期完成，施工质量达不到设计和标准要求以及合同约定的等级，平安及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定承当责任罚款外仍要承当以下违约责任，其他使用权合同无行履行的行为，甲方代表可通知乙方，

41、按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，或另有合同解除的约定，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同；因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同，除合同另有规定外，应提早10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承当违约责任。违约金换数额： 该违约项造价的5%损失的计算方法： 按直接经济损失计算 。第二十八条、其它28.1乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否那么由此引起的一切责任和损失由乙方承当。28.2乙方需要甲方签证时，必须在每一事项发生之日起十五日内办妥手续，必须由工程经理、技术负责人、预算员、材料员

42、或(设置管理员)、质安员等五人以上签字认可，签证只签实物量，进时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效，乙方弄虚作假办理的签证不仅无效，还要按签证额加倍处分；28.3乙方服从甲方管理，执行甲方的管理方法，遵守甲方的各项规章制度；28.4乙方必须给其管理人员和工人在进场之日办理出入证，并将每个人的身份证和职务、工种、年龄、性别、籍贯等造册报甲方备案。无出入证或身份证和名册不符的工人，乙方必须清退出场，乙方人员进退必须在当天办理手续并报甲方备案。第二十九条、合同的生效与终止29.1合同生效日期： 双方签字、盖章之日起29.2合同终止日期：工程全部完工并交付业主，工程支付完毕，除有关保修条款外，其

43、他条款即告终止。第三十条、合同份数：本合同正本两份，双方各执一份，副本二份，甲方收执一份，乙方收执一份；第三十一条、附加条款：1、假设因乙方的人员、机具等原因造成工期拖延，甲方将根据实际情况对乙方采取罚款、另行组织人员等措施，直至更换劳务队伍，由此造成的全部责任及损失由乙方承当，并无条件退场；现场文明施工必须确保到达山东省或济南市平安文明工地标准。2、在合同履行及施工管理过程中，对于分包人违背相关标准、规章、规定的行为，在承包人提出书面后限期整改通知后，仍未到达要求的，承包人有权对分包人实行经济处分，并减少支付相应工程价款。3、乙方在本工程中必须装备完好的工程管理班了，所有工程管理人员及施工工

44、人必须持证上岗；参加该工程施工的劳务人员确保为乙方合同制工人，并满足_主管部门的检查站要求及工程要求，并承当该项费用，施工期间向甲主提交现场施工工作的劳务用工及劳动用工保险，否那么视为乙方违约，并承当全部责任；4、乙方不得以任何形式分包或转包，否那么视为乙方违约，乙方承当由此给甲方造成的全部损失；5、为了共同做好联防治安工作，给现场创造一个良好安定的施工环境，乙方但凡参加该工程的施工人员必须登记花名册一式二份报甲方审批，经甲方现场代表负责人批准确的人员方可参加施工。6、乙方在施工期间必须将本工程施工工人月工资表或季度工资表报甲方备案，乙方进场后半月内与工程管理中签订社会治安保证书，并自行负责办

45、理暂住证。乙方向甲方承诺，乙方工人的一切经济(含工资)平安事故等跟乙方有直接关系与甲方毫无关系。7、甲方每月支付乙方生活区电费2500元，如超出电，乙方自行承当。以下无正文合同订立时间 年 月 日甲 方： 乙 方：电 话： 电 话：委托代理人： 委托代理人：身份证号码： 身份证号码：建立施工劳务分包合同4甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的根底上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。一、工程名称及地点：二、承包方式：包工包料，包制作安装。三、款式要求：以图纸要求和甲方要求为准。四、

46、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开场施工，每十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%，开工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。五、质量标准：到达国家现行施工验收标准进展施工，到达验收合格。六、平安消费及平安事故处理1、平安施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进展勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，假如乙方违规不按标准要求施工所造成的事故，由乙方承当。

47、七、甲方的权利和义务1、甲方负责进展技术交底，在施工中进展检查、报验和组织验收。2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。八、乙方的权利和义务1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量后制作安装，否那么造成的一切损失均由乙方承当。2、遵守甲方的管理，平安文明施工，保证质量。违背操作规程而产生的一切平安事故均有乙方自行负责承当。九、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。十、本协议一式两份，甲乙双方各一份。十一、本协议自双方签字后生效，至工程完毕货款结清后终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年

48、_月_日 _年_月_日建立施工劳务分包合同5工程承包人施工总承包人或专业工程承分包人：_劳务分包人：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于 以下简称为“发包人”与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承分包合同以下称为“总分包合同”，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1劳务分包人资质情况资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_复审时间及有效期：_2劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：_工程地点：_分包范围：_提供分包劳务内容：_3分包工作期限开场工作日期：_年_月_日，完毕工作日期：_年_月_日

49、总日历工作天数为：_天。4质量标准工程质量：按总分包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收标准和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须到达质量评定 等级。5合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1本合同；2本合同附件；3本工程施工总承包合同；4本工程施工专业承分包合同。6标准标准除本工程总分包合同另有约定外，本合同适用标准标准如下：1_2_7总分包合同71工程承包人应提供总分包合同有关承包工程的价格细节除外，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同有关承包工程的价格细节除外的副本或复印件。72劳务分包人应全面理解总

50、分包合同的各项规定有关承包工程的价格细节除外。8图纸81工程承包人应在劳务分包工作开工_天前，向劳务分包人提供图纸_套，以及与本合同工作有关的标准图_套。82_9工程经理91工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为_，职务：_，职称：_。92劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为_，职务：_，职称：_。10工程承包人义务101组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总分包合同，组织施行施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；102 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的以下工作并承当相应费用：1在_年_月_日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业

51、开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_。2在_年_月_日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完本钱合同劳务作业所需的能供给、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；3在_年_月_日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；4在_年_月_日前完成办理以下工作手续包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外：_ ；5在_年_月_日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：_；6在_年_月_日前向劳务分包人提供以下消费、生活临时设施：_ ，其交验要求与保护责任为：_；103负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织

52、编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监视、检查和验收；104负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收；105统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的消费、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；106按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要；107按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；108负责与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调现场工作关系。11劳务分包人义务111对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责

53、，组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作；未经工程承包人受权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联络；自觉遵守法律法规及有关规章制度；112劳务分包人根据施工组织设计总进度方案的要求，每月底前天提交下月施工方案，有阶段工期要求的提交阶段施工方案，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工方案，以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力安排方案，经工程承包人批准后严格施行；113严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准；科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，

54、确保施工平安；加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；114自觉承受工程承包人及有关部门的管理、监视和检查；承受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；115按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；116按时提交报表、完好的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；117做好施工场地周围建筑

55、物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款；118妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；119劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。1110除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的施行、完工负责，劳务分包人应承当并履行总分包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12平安施工与检查121劳务分包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准进展施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。

56、由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承当。122工程承包人应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违背平安管理的规定进展施工。因工程承包人原因导致的平安事故，由工程承包人承当相应责任及发生的费用。13平安防护131劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开场前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后施行，防护措施费用由工程承包人承当。132施行作业，在放射、毒害性环境中工作含储存、运输、使用及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前

57、10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后施行，由工程承包人承当平安防护措施费用。133劳务分包人在施工现场内使用的平安保护用品如平安帽、平安带及其他保护用品，由劳务分包人提供使用方案，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供给。14事故处理141发生重大伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。142劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15保险151劳务分包人施工开场前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包

58、人支付保险费用。152运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。153工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的.范围内容为：_。154劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围内容为：_。155保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16材料、设备供给161劳务分包人应在接到图纸后 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供给方案详细表式

59、见附件一；经确认后，工程承包人应按供给方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供给时间等组织货并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进展，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。162劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供给的材料、设备。因保管不善发生丧失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。163工程承包人委托劳务分包人采购以下低值易耗性材料列明名称、规格、数量、质量或其他要求：采购材料费用为：_单价采购材料费用为：_单价采购材料费用为：_ 单价采购材料费用为：_ 单价164工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加_的管理费向工程承包人报销。17劳务报酬171本工程的劳务报酬采用以下任何一种方式计算：1固定劳务报酬含管理费；2约定不同工种劳务的计时单价含管理费，按确认的工时计