房屋装饰装修协议书律师版(九篇)

上传人:xt****7 文档编号:229290979 上传时间:2023-08-22 格式:DOC 页数:49 大小:71KB
收藏 版权申诉 举报 下载
房屋装饰装修协议书律师版(九篇)_第1页
第1页 / 共49页
房屋装饰装修协议书律师版(九篇)_第2页
第2页 / 共49页
房屋装饰装修协议书律师版(九篇)_第3页
第3页 / 共49页
资源描述:

《房屋装饰装修协议书律师版(九篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房屋装饰装修协议书律师版(九篇)(49页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、房屋装饰装修协议书律师版发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):一、协议内容:甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。三、甲方的权利和义务(一)甲方的权利1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利;2.对乙方装修过程中的重大质量问题,甲方除有要求乙方赔偿的权利外,还有终止合同的权利。四、乙方的权利和义务(一)乙方的权利1.甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。(二)乙方的义务1.乙方应做到安全文明施工,如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负;乙方的施工人员

2、必须注意安全,在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负;因乙方原因造成的火灾事故,材料损坏,已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。2.自甲方交付乙方之日起,乙方应协助甲方保管施工现场各类物品,否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。3.严格按甲方要求施工,乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考,直至甲方满意;4.精心施工,认真负责,打造精品工程。施工质量要符合设计要求和国家规范标准,否则甲方有权要求乙方返工,返工所发生的一切费用由乙方负担;五、工程内容及合同金额:(一)工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算;(二)合同预算金额:本协议装饰预算金额为人民

3、币:(大写)(小写)六、分期付款方式:首期:甲方先付工程预算造价的90%计_元给承包方(乙方),余款10%计在乙方对整个工程的施工完毕验收合格后支付给乙方。七、协议工程完成期限:本工程施工期限自_年_月_日起至_年_月_日止,共计天。本协议经双方协商签订后共同遵守,除甲方因本协议第三、原因有权终止合同外,未经双方同意,不得以其它任何理由终止合同。八、违约责任:甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目,然后在施工过程中要求增加并抬高单价,甲乙双方在协商不成功的条件下,甲方有权中止合同,合同中止后,乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的

4、损失,而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外,甲方未经乙方同意不得终止合同,否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金;乙方未经甲方同意中止合同,则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金,并退回已经预付的所有款项。而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决,如协商不成按本合同及中华人民共和国民法典及相关的法律法规处置。九、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方,或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工,则工期顺延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费200元。十

5、、本工程如果有甲方购买的材料,则材料的质量不在乙方的保修范围内,但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意;如因甲方拖欠此类材料造成的误工,则工期顺延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费200元。十一、工程期间,装饰押金为甲方支付,工程所使用的水电费用由甲方负责。十二、甲方必须在工程完工后两天内进行工程验收,不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。十三、保修期限:自甲方验收合格起算,保修时间为一年。十四、协议到期甲方如有意续约,应在计划时间内与乙方进行协商。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(发包方):_ 乙方(承包方):_身份证号码:_ 身

6、份证号码:_:以下为乙方汇款资料:开户行:户名:银行账户:_年_月_日房屋装饰装修协议书律师版(二)合同编号:_甲方(发包方):_单位名称:_住址:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_乙方(承包方):_资质证书号:法定住址:_法定代表人:_职务:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_联系人:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_第一条工程概况1.1工程地点:_市_区(县)_路_号_楼_室。1.2住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。1.3工程造价:家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:总价款:_元,大写(人民币)

7、:_。其中:材料费:_,人工费:_,管理费:_,设计费:_,垃圾清运费:_,税金:_,其他费用:_。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_种方式。(1)乙方包工、包全部材料;(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;(3)乙方包工、甲方包全部材料。1.5工程期限_天;开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日1.6工程内容及做法:_第二条施工单位资格2.1凡承接家庭居室装饰装修工程的单位,应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的建筑业企业资质证书。2.2乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检

8、,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿损失。2.3对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者,应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、暂时居住证,向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案,实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制订。2.4凡没有建筑业企业资质证书或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人,不得承接家庭

9、居室装饰装修工程。第三条工程监理若本工程实行工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。第四条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供:4.1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_年_月_日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份;4.2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);4.3施工图纸双方签字后生效。第五条甲方权利义务5.1开工前_天,为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房

10、屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护,并且双方签订“物品清单”;5.2开工前将原有的电话设备拆除;提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;5.3负责协调施工队与邻里之间的关系;5.4禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续;5.5参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;5.6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料;5.7未经原设计单位或者具有相应资质

11、等级的设计单位提出设计方案,甲方不得变动建筑主体和承重结构;5.8甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;5.9房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放,并按有关规定清运;5.10甲方不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定,对住宅室内装饰装修活动的监督检查;5.11甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施,降低节能效果;5.12未经批准,甲方不得随意在承重墙上穿洞,拆除连接阳台门窗的墙体,扩大原有门窗尺寸或者另建门窗;不得随意增加楼地面静荷载,在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯

12、具及吊扇;不得任意刨凿顶板,不经穿管直接埋设电线或者改线;5.13未经批准,甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施,不得损坏他人的房屋及物品。5.14因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,应由甲方负责修复和赔偿;如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。第六条乙方权利义务6.1施工中严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,按期完成工程;6.2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全;6.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;6.4家庭居室装饰

13、装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;6.5乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理;6.6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任;6.7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。6.8乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造;6.9乙方不得野蛮施工,危及建

14、筑物自身的安全;6.10乙方不得欺行霸市、强迫交易;6.11乙方不得冒用其他企业名称和商标;6.12乙方不得损害居民和其他经营者权益;6.13在居民居住的地域,十二时三十分至十四时三十分、十九时至次日七时之间,乙方不得从事产生噪声的房屋装饰装修活动。第七条工程变更7.1为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议装饰装修工程变更单(见附件七:家庭装饰装修工程变更单),同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担;7.2合同签订后,甲方工程减项超过总工

15、程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;7.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。第八条材料的提供8.1由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方

16、承担;8.2由乙方提供的材料、设备的(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;8.3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;8.4除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、

17、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场;若需要乙方代购,加收所购材料款_%的采购费及运输费。第九条工期延误9.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工;(4)甲方同意工期顺延的其他情况。9.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;9.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承

18、担,工期不顺延。第十条质量标准10.1工程质量(1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。(2)乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_。(3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。10.2双方约定本工程施工质量按下列第_项标准验收:(1)GB50210_20_建筑装饰装修工程质理验收规范(2)_市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定(3)其它验收标准:_10.

19、3施工过程中双方对工程质量发生争议时:(1)可向_市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或_市建筑装饰协会投诉进行调解;(2)如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。第十一条工程验收和保修11.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:(1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;(2)油漆、面层涂料施工前验收;(3)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单(见附件八:工程验收单)。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误

20、及其它损失均由甲方承担;11.2保修(1)工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单(保修期为贰年)。(2)在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。第十二条工程款支付方式12.1双方约定按下列第_种方式支付工程款:(1)本合同签订后,开工前_至_日,甲方支付相当于总价款_%的工程款;(2)完成_%的工程量之日后的_日内,甲方支付相当于总价款_%的工程款;(3)竣工验收后_日内,甲方支付相当于总价款_%的工程款。(4)竣工验收合格_年后或双方约定

21、的保修期满,甲方支付相当于总价款_%的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。12.2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。12.3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。12.4竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_%的保修基金。竣工验收合格后_年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。第十三条违约责任13.1合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约

22、方应向守约方支付工程造价_%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。13.2工程未验收合格或未结清尾款而未移交,甲方使用或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利。13.3甲方未按期支付工程款的,乙方有权停工,每延误一日向乙方支付工程总造价2的违约金。13.4由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。13.5由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2作为违约金。第十四条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第

23、_种方式解决:14.1向_仲裁委员会申请仲裁;14.2向人民法院起诉。第十五条其他具体规定15.1工程地在_市区以外的装饰工程,乙方加收工程总造价的3%_10%的远程施工费;15.2因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点,甲方应支付垃圾清运费用(人民币)_元,(此费用不在工程款内);15.3施工期间,甲方将外屋门钥匙_把,交给乙方施工负责人_负责保管。工程竣工移交后,甲方负责提供新锁_把,由乙方当场负责安装好交付甲方使用;15.4施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。第十六条附则16.1本合同签订后工程不得转包。16.2甲、乙双方

24、直接签订合同的,本合同一式两份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份。16.3凡在_市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关部门签字(盖章)后生效,三方各持一份。16.4合同履行完后自动终止。16.5本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。16.6合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。第十七条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。甲方(签字):_ 乙方(盖章):_法定代表

25、人(签字):_ 委托代理人(签字):_签订地签订地点:_ 签订地点:_年_月_日 _年_月_日家庭装饰装修市场合同认证意见(商场合同认证章):_委托代理人(签字):_联系电话:_签订地点:_年_月_日房屋装饰装修协议书律师版(三)委托方(甲方):承接方(乙方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方委托乙方进行装修装饰。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1、工程地址:_2、工程概况:_(详见本合同附件)总计:施工面积_平方米。3、施工内容:详见本合同附件装修装饰施工内容单和施工图。4、委托方式:_。5、工程开工日期:

26、_年_月_日6、工程竣工日期:_年_月_日7、工程总天数:_天第二条:工程价款(人民币:_元)工程价款(金额大写)_元,详见本合同附件(二)装潢工程材料预算表。1、材料款_元;2、人工费_元;3、设计费_元;4、施工清运费_元;5、搬卸费_元;6、管理费_元;7、税金_元;8、其他费用(注明内容)_元。第三条:质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件装修装饰工程材料决算清单。2、工程验收标准,双方同意参照标准规定。3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,乙方应按照甲方的要求完成,甲方应支付因此增加的费用,如因此导致工程量重大增加的,应另签订补充合同。4

27、、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负,但乙方应当及时提出专业的合理意见,如甲方自行采购的材料、设备有明显的质量问题,乙方没有提出异议的,乙方应当对因此造成的损失承担_%的赔偿责任;施工质量由乙方负责。5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。6、施工中,甲方有权随时对乙方的工程质量进行监督和检查,如发现质量问题,甲方有权要求乙方返工重做,检查和返工费由乙方承担,工期不变。甲方对乙方的施工提出修改建议,乙方应当按照甲方的要求办理。第四条:材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件装修装饰工程材料预算表。甲

28、方所提供的材料均应用于本合同规定的装修装饰工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件甲方提供装修装饰材料清单的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第五条:付款方式1、合同一经签订,甲方即应付工程价款的_%作为预付款;当工期进度过半(_年_月_日),甲方即支付工程价款的_%作为进度款。甲方工程竣工验收合格并且

29、乙方向甲方交付全部工程后,双方进行决算,决算完成后甲方支付双方决算工程总价款的_%。余款作为工程质量保证金,质保期满后,甲方一次性付清。质保期为一年,自甲方工程竣工验收合格之日起计算。2、付款要求3、付款时间4、甲方工程竣工验收合格,乙方立即向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件装修装饰工程质量保修卡。双方决算后,甲方除质保金外,付清其他工程价款,乙方应按甲方要求及时开具合法的统一发票。工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件装修装饰工程项目变更表,双方应签订补充合同,并经甲方同意由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,完工验收合格后单独结清。第六条:

30、工程工期1、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。第七条:工程验收1、工程质量验收,详见本合同附件装修装饰工程质量验收表,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后三日内,乙方应书面通知并组织甲方进行竣工验收。经甲方验收合格,乙方向甲方移交全部工程,双方办理工程结算手续。2、乙方书面通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙

31、方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。第八条:其他事项1、甲方1.1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。1.2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。1.3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应事先取得相邻方及物业管理部门的同意。2、乙方2.1、应主动出示企业营业执照、

32、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必须有法人代表的委托证书。2.2、指派(姓名)_为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。2.3、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。2.4、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。2.5、在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。2.6、乙方负责乙方工人的文明安全施工,如乙

33、方工人发生事故造成任何人身损害或财产损失的,由乙方承担全部责任,如因此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。2.7、未经甲方同意,乙方不得擅自将工程转包或分包。第九条:违约责任1、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。2、甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权在逾期_日后停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的%支付给乙方。4、如果因乙方原因而延迟完工,每日按工程价款的%作为违约金支付给甲方,直至工费扣完为止。

34、如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的%作为误工费支付给乙方。5、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,但甲方自行采购的材料、设备有明显的质量问题,乙方没有提出异议的,乙方应当对因此造成的损失承担_%的赔偿责任;由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变,因此发生人身损害及财产损失的,乙方承担全部赔偿责任。6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需甲方签证,工期顺延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。7、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改乙方

35、施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第十条:争议解决1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向行业协会家庭装潢专业委员会投诉。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以选择一下第种方式解决:10.2.1按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁。10.2.2向工程所在地法院提起诉讼。第十一条:合同的变更和终止1、合同经双方盖章签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双

36、方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十二条:合同生效1、本合同和合同附件自双方盖章,签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲方:_ 法定代表人:_委托代表人:日期:电话:_ 开户银行:_帐号:份,乙方_份。乙方:(盖章)法定代表人:委托代表人:日期:电话:_ 开户银行:_帐号:房屋装饰装修协议书律师版(四)上诉人:_曹某某,男,汉族,_年_月_日出生,住_省_县_镇_村二组。电话:_被上诉人:_李某某,男,汉族,_年_月4_日出生,住_县_街_号,电话:_上诉请求:_1、撤销_县人民法院(20_)_民初字第_号民

37、事裁定;2、责令原审法院依法作出判决。事实与理由:_一、原审以被上诉人为被告并无不当,符合法律规定。民事诉讼法解释五十九条是对有字号的个体工商户的诉讼主体地位的明确,但该条文并不否认个体工商户的经营者作为一般自然人的诉讼主体地位。被上诉人可以个体工商户(字号)的名义进行民事活动,也可以一般自然人的名义进行民事活动。个体工商户(字号)为诉讼主体的情况,要看争议是否在登记经营范围内产生,要看民事活动是否是以个体工商户(字号)的名义进行的。本案装修施工不是在登记经营范围内产生,相关证据上又是以一般自然人“李某某”的名义签字的。更重要的是,双方_年_月到_年_月签订、履行(口头)合同时,“_商务酒店”

38、尚不存在(酒店核准日期_年_月_日)。因此,相关责任应该由被上诉人以一般自然人的名义承担。二、退一万步讲,原审以被上诉人为被告就算显属不当,原审法院也不应该直接驳回上诉人起诉。从立法本意上讲,最高法院将个体工商户字号列为当事人主要是为了诉讼方便的考虑。就算上诉人以被上诉人为被告显属不当,原审法院也可以通过向上诉人进行释明或者直接予以更改,而没有必要直接予以驳回起诉来制造诉累,浪费司法资源。综上,原审裁定严重错误,望二审法院依法主持正义,支持上诉人的上诉请求。此致_人民法院具状人:_年_月_日房屋装饰装修协议书律师版(五)委托方(甲方):承接方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方

39、决定委托乙方进行居室装潢,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况:1、工程地址:2、居室规格:房型层(式)室厅厨卫3、施工内容:详见家庭装潢施工内容单和施工图4、委托方式:装修房屋合同5、工程开工日期:_年_月_日6、工程竣工日期:_年_月_日工程总天数:天第二条:工程价款工程价款(金额大写元)详见预算表1、材料款元;2、人工费元;3、设计费元;4、施工清运费元;5、搬卸费元;6、管理费元;7、税金(4%)元;8、其它费用元。第三条:质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。2、工程验收标准,双方

40、同意参照市地方标准DB31/T30_1999住宅装饰装修标准规定。3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认增加的费用,应另行计算。4、质量检查监督部门:市家居装饰专业委员会。5、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。第四条:材料供应1、乙方提供的材料、设备应严格按照国家有关部门规定,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。2、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚,按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料

41、经乙方验收后,由乙方负责保管。由保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第五条:付款方式1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的40%,剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算(注:施工工费包括人工费)。首付:材料款100%元施工工费50%合计_元工期过半:施工费40%元竣工验收10%合计_元如有增减竣工后一次结算。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工,验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。第六条:违约责任:合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金付给对方,因擅自解除合同,使对方造成的

42、实际损失超过违约金的,应进行补偿。第七条:争议解决1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决的,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向_仲裁委员会申请仲裁;_人民法院提起诉讼。第八条:合同变更和终止1、合同经双方签字生效后,双方需严格遵守,任何一方需变更合同内容的,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视本合同解除。

43、第九条:合同生效1、本合同双方签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。甲方:乙方:_年_月_日房屋装饰装修协议书律师版(六)发包人:营业地址:_委托代理人:_ 营业执照号:_电话:_ 法定代表人:_ 电话:_承包人:委托代理人:_ 电话:_本工程设计人:_ 电话:_施工队负责人:_ 电话:_依照及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程地点:_1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。1.3工程承包方式:双方商定采取下列第_种承包

44、方式。(1)承包人包工、包料(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。1.4工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):_元(详见预算报价单)。第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供:(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计

45、费_元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第三条发包人义务3.1开工前_天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;3.2提供施工期间的水源、电源;3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;3.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;3.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。第四条承包人义务4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;4

46、.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;4.3保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;4.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。第六条材料的提供6.1由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第七条工期延误7

47、.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1双方约定按以下第种方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:支

48、付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半指:_(2)其他支付方式:_8.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。8.4本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月第九条违约责任9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。9

49、.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。9.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_元。9.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。9.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向

50、人民法院提起诉讼。第十一条附则11.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。11.2本合同签订后工程不得转包。11.3本合同一式_份,双方各执_份,_部门_份。11.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。发包人:_(签字) 承包人:_(签章)法定代理人:_ 法定代理人:_委托代理人:_ 委托代理人:_年_月_日 _年_月_日房屋装饰装修协议书律师版(七)今天为大家推荐的是商场装饰装修合同范本标准版,希望能满足各位的阅读需求,看完后对您有参考价值。发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_根据民法典、装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方

51、的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况及要求1、装饰施工地点:2、装饰施工内容:3、承包方式:_4、总价款:¥_元,大写(人民币):_经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。5、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。甲方要求:1、装修要求以商场为准,且必须通过商场的验收合格;2、以装修效果图为准;3、材料必须使用甲方所提供的材料报表执行;4、按照商场所规定的装修时间完工并顺利通过验收;二、关于材料供应的约定:1、乙方提供的材料:详见附件主材料报价单。2、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程

52、造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程执行DBJ08_62_97建筑装饰工程技术规程、DB31/T30_1999装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,

53、甲方应予赔偿。5、工程验收。工程验收以商场及甲方验收为准,验收合格后付款。四、关于工程价款及结算的约定:工程款付款方式列下表:付款时间:合同签定后第一次付款:金额:大写:第二次付款工期进度过半付:元竣工验收合格后付其余款:元五、违约责任:1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,工期顺延。2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、如未按甲方质量进行施工制作,一切损失由乙方承担,并赔付甲方相应违约金为加工费的20%。且甲方有权不支付后续工程款。4、如乙方中途违约除退还甲方预付款,并赔偿条款20%的相应违约金六、纠纷处理方式:1、因工程质量双方发生争议时,凭

54、本合同文本,可向建筑装饰协会装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)七、合同的变更和解除:1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。八、其它约定:

55、九、本合同一式_份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章):_ 乙方(签章):_法定代表人:_ 委托代理人:_住址:_ 地址:_电话:_ 电话:_邮编:_ 邮编:_签订日期:_年_月_日签订地点:房屋装饰装修协议书律师版(八)甲方:乙方(业主):乙方所购买房屋的房号为:为规范房屋的装饰装修行为,保持房屋的整体质量和使用安全,保障全体业主和使用人的合法权益,根据前期物业管理服务协议、临时管理规约中的相关约定和国家、省、市的有关规定,经甲、乙双方充分协商达成如下协议:第一条装饰装修管理细则一、乙方保证装修施工时间为每日8:00_12:00、14:00_18:00。其他时间一律不得施工;19:00点后施工人员必须撤离施工现场,以确保小区安全;在国家法定节假日、高考和中考期间等其他特殊时间段,甲方有权调整施工时间。二、装修期间,施工人员服从甲方的监督管理;乙方对装修施工人员的行为及其后果承担连带责任。三、装修期间,甲方将派人员按本协议对装修工程进行监督管理,乙方

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!