建设工程机械租赁合同模板（四篇）.doc

《建设工程机械租赁合同模板（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程机械租赁合同模板（四篇）.doc（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设工程机械租赁合同模板出租方（以下简称甲方）：承租方（以下简称乙方）：甲乙双方根据中华人民共和国合同法及其他的有关法律法规的规定，按照平等互利的原则，经双方友好协商，达成此租赁协议。一、当事人甲方：地址：法定代表人：电话：邮编：乙方：地址：法定代表人：电话：邮编：二、租赁机械设备甲方保证上述机械设备性能良好，绝对不影响使用。三、甲方保证甲方保证，甲方有权利就本合同第二条所列的机械设备进行对外租赁，这种权利既包括就机械设备的所有权、使用权或者处置权，也包括就机械设备进行对外租赁的经营权，若第三方主张对该机械设备的权利或者政府机构就甲方违法进行对外租赁业务而造成乙方的损失，甲方应承担赔偿责任。四

2、、租赁期限1、设备租赁期限为_月，即自_年_月_日至_年_月_日。2、乙方根据施工需要可以提前退租，但应提前天书面通知甲方。3、若乙方因工程需要延长租期，应在本合同届满前_日内，与出租方协商，延长租赁期限或达成续租协议。五、调遣费、租金、燃油和油料，及支付方式1、调遣费：乙方应支付甲方调遣费（往、返）元。除本条款规定外，甲方不再支付乙方任何形式的进场费、退场费。2、租金：租金_元/台班;租金_元/台班;租金_元/台班;租金_元/台班乙方按照甲方实际提供的机械设备数量、实际的台班数支付租金。对于甲方应缴纳的税费，由甲方自行承担。实际使用中连续工作不满1个小时的按1小时计。超过1小时的累加计算。每

3、满8个小时计为1个台班。不足1个台班的租金按1个台班租金/8x实际工作的小时数。3、燃油：燃油及其费用应由承担。若本合同约定由乙方提供燃油并承担费用的，要写明：甲方同意乙方按租赁设备的实际用油量且不高于下列标准向甲方提供燃油，提供_升/台班提供_升/台班提供_升/台班若租赁设备实际用油量超出以上标准的部分燃油，由甲方自担。4、支付方式：租金每月结算一次。每月_日，甲方持乙方签认的上个月完工证办理结算，实际结算数量以乙方现场授权代表开具的完工证数量为准，结算总价款以乙方最终审计值为准。结算后付款前，甲方应向乙方提供符合税收法律规定的发票。在双方办完结算手续后，乙方视工程业主的付款情况向甲方支付租

4、金。5、其它油料由_负责并承担费用。六、工程项目、工作内容和工作地点1、工程项目：_2、工作内容：_3、工作地点：_七、机械设备的检验甲方应在合同约定的租赁期限前天达到工作地点。由甲乙双方按照合同约定的数量、型号、规格、技术参数等进行检验，以保证机械设备符合合同约定。检验的时间不计入租赁期限，乙方也不承担任何费用。八、甲方的的责任和义务1、负责提供符合合同约定的机械设备，并配备符合操作规范所要求的机械设备操作人员。机械设备和操作人员具备国家有关部门规定的各种有效证照。机械设备符合安全环保等相关要求。未经乙方同意，甲方及其操作人员不得私自退场，不得将用于本工程的机械设备用于其他工程。2、甲方司操

5、人员应身体健康，持证上岗并具有熟练的操作技术，应遵纪守法并严格遵守乙方的规章制度，服从乙方现场管理人员的调度和指挥，密切配合乙方的施工生产。若由甲方原因造成工期延误，应赔偿乙方相应的经济损失。3、甲方操作人员应按设备操作规程施工，必须按照有关规定配齐灯光、信号、救生、消防设备及通讯设备。在正常施工条件下，甲方操作人员不得拒绝乙方的施工要求以及连续施工要求。4、甲方操作人员应严格填写租赁机械设备施工表等签证表格，按照合同规定的时间或者乙方现场管理人员要求的时间递交给乙方进行审核、签字、盖章，以此作为计算租金的依据之一。5、负责机械设备的日常维护保养、保管和故障处理，确保机械设备状态良好。对机械设

6、备、司操人员进行投保，自行承担费用。6、负责操作人员的工资、奖金、福利、津贴等各种人工费用。负责自有人员的劳动保护用品。7、应对司操人员进行上岗前安全教育，熟练掌握操作规程，严禁违章作业，避免发生安全及人身伤亡事故。甲方应做好特殊情况的应急预案处理。8、对于甲方原因发生的人身伤亡、机损事故、交通事故等均由甲方承担全部责任及经济损失。对于第三方原因造成的人身伤亡、机损事故、交通事故等的经济损失，由甲方直接向第三方索赔。九、乙方的权利义务1、负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作。2、承担因乙方原因造成的机械设备的损坏、丢失。3、严禁违章指挥，不得强迫甲方操作人员违章作业或超负荷作业。4、应在

7、约定的交货地点检查验收机械设备，及时交付有关验收单证。5、应按照合同约定支付租金、调遣费等，及时进行施工机械设备施工表等签证表格的签认。6、委派设备的调度、使用及单证签认。十、违约责任1、任何一方都应按照合同严格履行，不得违反合同约定。没有按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。2、甲方应按照合同约定严格履行，若有任何违约行为，甲方应按照以下规甲方的机械设备或操作人员延期_日入场的或者甲方的机械设备或操作人员私自退场超过_日的，乙方有权随时解除本合同，并对甲方进行相应处罚。3、甲方机械因故障停机，应在小时内恢复使用，如果超过小时但不足一个工作日，扣一个台班的租金，如果一个月中因故障停机天

8、数累加超过个工作日，扣十五个台班的租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过个工作日，扣三十个台班的租金。如果甲方的机械设备一个月内因故障停机天数累计超过2天（或48个小时）的，乙方有权随时解除本合同，并对甲方进行相应处罚。4、由于甲方原因造成乙方工期延误的，甲方应相应赔偿乙方的经济损失。5、因甲方其他违约给乙方造成经济损失的。十一、通知根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（邮寄、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。双方的有效通讯地址以本合同第一条所约定的地址为准，一方变更通知或通讯地址，应提前_

9、日以书面形式通知对方，并告知变更生效日期。否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。十二、争议的处理本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第_种方式解决（1）提交_仲裁委员会仲裁。（2）依法向人民法院起诉。十三、其他约定事项1、甲方机械设备或服务不能满足乙方要求，甲方应向乙方支付不低于相应费用2倍的违约金，且甲方可以随时解除协议。2、甲方机械设备的产品合格证书、特种设备安全检验合格证书、作业人员身份证和操作证书复印件作为本合同附件。3、甲乙双方可签订安全生产协议，并作为本合同的附件。4、本合同未尽事宜，由双方协商解决。5、本合同自双方签

10、字并盖章之日起生效，结清租金后自行失效。6、本合同一式六份，双方各执三份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建设工程机械租赁合同模板（二）出租方：（以下简称甲方）承租方：（以下简称乙方）一、为加快施工进度，乙方需要租用甲方机械设备。根据中华人民共和国合同法的有关规定，本着平等互利的原则，经甲、乙双方友好协商特签订本合同。二、租赁时间及租赁费用的结算：（1）租赁期限：时间个月、不足个月按个月计算;每月租金元，超出每天每台按元收取。如乙方租赁时间不足合同日期一半时，甲方收乙方70%租金作为补偿金。操作工工资食宿费用由乙方承担。如乙方超

11、出合同约定时间继续租用时应在合同期满前十五日内重新签订续租合同。新设备进场配重予制由乙方负责。（2）机械设备进场前，乙方应先预付人民币：_元作为押金，待设备使用结束，经检查机械无损后退还，或在租赁后期在租金中扣除。设备进场后乙方应在24小时内检查验收机械设备可否正常使用。如不按约定时间验收并提出异议要求整改，即视为该设备合格，可以正常使用。并开始付在用租金。（3）结算方式：每月日结算租金，乙方如不能按合同结算租金，甲方有权停止其设备的使用。三、机械设备进退场费包括安装费、拆卸费、技术指导费、运输费、吊装费、人工费，由下列两种方式任选一种作为依据。（1）机械设备进退场费为元，由乙方提供，进场时一

12、次性付清。（2）机械设备的进退场费由乙方承担，退场时由乙方将承租设备送至甲方指定地点，只限颍上城区范围内。四、双方的权利和义务（1）甲方经租设备应满足乙方使用要求，保证设备技术运转状态良好，附件、工具齐全，保证乙方能够正常使用。如果当地技监部门对设备进行检验，甲方积极配合，按技监部门要求提供各种相关技术资料。（2）甲方出租的设备由乙方安排操作人员使用，该人员必须持证上岗，严格按照该设备的使用规章操作。凡因违反规程造成的机械损坏和安全事故，后果由乙方承担。所产生的费用由乙方支付。（严禁在设备工作中使用学徒工）（3）甲方对出租设备拥有所有权，并在每月由乙方安排三天时间维护、保养。（4）甲方在租赁期

13、间内不得将该设备抵押转让等，必须保证乙方正常在用。（5）乙方负责设备的看管，并搞好设备进退施工现场时场地，人员干扰及其他外部环境的协调，如由此造成的进退场日期延误所产生的费用由乙方支付。（6）设备交付使用后。该设备机械、电器、电机、钢丝绳等如发生损坏其维修更换由乙方支付相关费用。五、合同自签字时生效，如双方产生纠纷可向颍上县人民法院提出诉讼。该合同一式两份，每份2页，甲、乙双方各执一份。未经双方同意不得私自改动条款内容，否则无效。甲方签字：_ 乙方签字：_年_月_日 _年_月_日建设工程机械租赁合同模板（三）承租方（甲方）：常州正昌房地产开发有限公司出租方（乙方）：根据中华人民共和国合同法的规

14、定，经双方协商一致，就甲方向乙方承租设备达成如下协议：一、设备的使用地点及工程情况：使用地点：码头街_号工程情况：本地块内原厂房及设备基础地坑等建筑物的清除，便于勘察及打桩。二、承租方式及相关约定：1、乙方所提供的机械设备进场前必须提供设备的品牌、型号、功能、购买时间等，经甲方同意后方可进场施工。2、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，加油时间由乙方承担。3、设备维修：乙方机手应提前作好设备的维修工作，所付的维修费用由乙方自行承担。4、设备如有故障应及时需修理好，如在4小时内不能正常施工，乙方必须调入其他机械进行施工。5、设备租赁期间，乙方必须按甲方要求直至施工

15、完毕，未经甲方同意中途退场，甲方有权不支付乙方剩余的工程价款。6、乙方必须保护周边现有建筑及构筑物，如有损坏造成均由乙方自行承担。三、租金价格及结算方式本合同按固定单价的形式进行租用。大挖机：225元/小时大推土机：225元/小时小挖机：120元/小时该费用包括了机械设备运转所需的油耗、维修、操作指挥人工等。在合同实施期间单价保持不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而作任何调整。结算方法：合同总价=实际用时所用机械的单价该价款已包含机械运转施工的所有费用，不在产生其他任何费用。四、工程款支付方式：每工作时间完成300个小时，甲方支付乙方5万元作为机械施工进度款，待工程施工完毕结算后，乙

16、方提供全部发票后一个月内支付剩余工程价款。五、甲乙双方权利与义务乙方责任：1、乙方提供本工程所需完好的施工机械设备，进场后确保能够根据甲方要求高效率的施工。2、乙方驾驶员应按机械设备的安全操作规程施工，施工前要熟悉了解周边的环境。3、乙方进场施工前应对驾驶员进行安全教育，提高安全意识，如在施工过程中发生安全事故，一切后果与责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任与经济损失。4、乙方现场必须有指挥员进行现场调配与指挥。5、乙方人员施工期间如发现地下管线、构造物、文物等应进行保护，并且第一时间通知甲方管理人员，共同商讨施工方案后再进行施工。6、乙方现场指挥员及驾驶员需服从甲方的调配和指挥。7、乙方

17、必须按甲方需求，进行同时提供一台或多台机械设备。甲方责任：1、甲方提供已知的地下障碍物、管线及施工总平面图。2、甲方及时处理障碍物的施工方案。3、按约定支付乙方的施工机械费。六、验收要求按甲方的要求进行施工，施工完毕经甲方验收满意后方可退场。七、争议的解决：有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据中华人民共和国合同法及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。八、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方：_ 乙方：_法人代表：_ 法人代表：_委托代理人：_ 委托代理

18、人：_时间：_ 时间：_建设工程机械租赁合同模板（四）出租方（以下简称甲方）：承租方（以下简称乙方）：因乙方在_县_工地（项目部）建设需要，现向甲方租赁工程机械（以下称挖机）_台。根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规之规定，本着平等互利、自愿的原则，为了明确甲乙双方各自的权利和义务，经双方协商达成协议，特签订本合同，以便双方共同遵守。第一条租赁期限乙方向甲方租赁挖机，租赁期限自_年_月_日起至_年_月_日止。第二条租金及租金计算办法正常工作时间每天按八小时计算，每天租金为_元，乙方挖掘机在施工中受阻每天按_元计算。租金计算从进场之日起开始计算到乙方归还挖机之日止（租赁期间不扣节假日）。租

19、金支付方式：甲方挖机进场后，乙方支付_，之后按天支付;如超过三天不支付工程款，甲方有权停工，并照付租金。挖机拖车费进场由乙方支付，满三个月租用期出场拖车费由甲方自付，未满三个月租用期出场拖车费由乙方全付。拖车费金额为_元。第三条操作人员安排操作人员由甲方安排，工资由甲方承担和发放;乙方负责安排生活和食宿等;操作人员必须服从安排，听从指挥（乙方指定指挥人员）。第四条安全管理及责任如因甲方操作人员不听从乙方指挥所造成的机械或人员事故，由甲方负责;其它原因所造成的机械及人员事故均由乙方全部承担。如遇政府部门及其他干预，所产生费用一律由乙方负责。第五条解决合同的方式本合同在执行过程中发生争议，由双方协商解决，作出的补充规定内容与本合同具有同等效力。如协商不能达成一致的可向人民法院起诉，甲乙双方一致同意选择甲方住所地人民法院管辖并审理本合同的纠纷。第六条其它约定乙方在报停后当天必须和甲方结算并付清所有应付款项，否则租金计算到付款之日止。甲方任何人员在乙方处借款都必须要甲方同意，否则由乙方自行负责。第七条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日第15页共15页