施工劳务承包合同

上传人:回**** 文档编号:228410967 上传时间:2023-08-21 格式:DOCX 页数:49 大小:41.02KB
收藏 版权申诉 举报 下载
施工劳务承包合同_第1页
第1页 / 共49页
施工劳务承包合同_第2页
第2页 / 共49页
施工劳务承包合同_第3页
第3页 / 共49页
资源描述:

《施工劳务承包合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工劳务承包合同(49页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、施工劳务承包合同范本 施工劳务承包合同范本1 甲方:_(以下简称甲方)乙方:_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为_工程,地点在_。二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商,该_工程按_元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价

2、包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。四、工程质量与安全根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守安全操作规程,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安系好安全带,做

3、好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。六、付款方式与工期该

4、工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的_%。工程竣工付至劳务费的_%。办完工程结算付至劳务费的_%。留_%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。七、双方权力与义务(一)甲方1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。2、甲方根据工程要求,安

5、排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。(二)乙方1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。4、乙方不得使用残

6、疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。八、违约责任与其他1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。4

7、、本合同一式叁份,甲方_份,乙方_份,经双方签字后生效。本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。甲方:_乙方:_代表:_代表:_年_月_日_年_月_日 施工劳务承包合同范本2 甲 方:乙 方: 身份证号码:工程名称:结构类型:框架(详见施工图)工程地址:甲方将承建的 工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其它有关法律法规,遵循公平、诚实、守信、互惠互利的原则,双方就本工程承包事宜协商一致,签定本合同。一、主要工作内容及范围1、包括所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内

8、室外等所有一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。给排水部分:给水部分:自外墙分户水表起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压;排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束;避雷带,避雷网的施工。水电临设部分:包括临时水、临时电。涉及消防工程、电梯、通风空调工程、高低压配电工程、供水供气工程、弱电工程、智能化系统、安防系

9、统等,凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容,其劳务部分均在乙方工作范围。及时准确向甲方报送所需材料量;负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。 上述未明确提及的,按本合同下述相关条款执行;本合同未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备,甲方提供的材料紧限于:PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码;场地内材料的水平运输、垂直运输、坡道

10、运输、一次转运、二次转运、多次转运由乙方自行负责。4、乙方配备1个以上专职质检员,跟班作业,配合甲方质检员、工长,检查工程质量。二、工程承包方式及承包单价1、承包方式:人工费承包(含自供材料及自备机具)。2、承包单价:本工程按建筑面积计量,单位以平方米计算。单价为:35.00元(叁拾伍元每平方米)。以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。因设计变更导致返工重做的按实计价。因施工失误导致的工作量增加不予以计价,造成材料浪费或工期延误的按本合同相关条款处理。乙方在履行合同签署前,对甲方提供的各种文件资料如施工图等已充分知晓,对场地情况

11、、工期要求、楼号施工顺序以及各种不可预见情况已充分评估,故合同一经签署,乙方必须做到甲方及建设单位要求的安全文明施工标准、质量要求、工期要求等,不得以设计造型复杂、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观原因要求调增单价。3、原则上现场不允许出现签证点工,若甲方指令或工程需要,或经甲方核定确实超出合同约定范围的工作,乙方应在无条件执行的前提下,按普工:80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。三、价款结算及节点支付方式1、价款的结算:按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。2、工程进度款的结算和支付:工程施工至约定的支付

12、节点时,由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认,扣除罚款或垫付款、代扣款后,经甲方领导批准后方成,所产生的一切费用由乙方承担,费用从乙方当次支付款项中扣除。3、零星签证点工、计时工在乙方工程竣工结算时一并核算,不列入节点支付范围。4、支付方式:本工程应建设方对工程交付使用的特殊要求,分两段施工,甲乙双方议定节点支付方式具体为:工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%;工程施工至第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%;工程施工至第二段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%;工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%;工程全

13、面竣工、验收合格,完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%,扣留5%作为保修金;保修期为壹年,自工程全面竣工、验收合格之日起计算。在保修期间,乙方免费履行保修责任,保修期满后退还。5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点,则按乙方完成量的70%进行支付。6、工程未到支付节点或未竣工未结算时,甲方不对乙方借支或预支任何费用。四、工程质量要求本工程质量标准为合格,所有工作必须按照国家现行验收评定标准以及成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定、根据施工图纸及甲方技术交底施工,确保工程质量通过验收,如有不合格返工或材料浪费,其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行,因整改而造成的

14、工期延误按本合同下述相关条款执行。五、工期要求1、工程施工时,乙方必须按照甲方编制或现场要求的工期按时合格完成,如因工程所需,要求乙方加班作业或连续作业时,乙方必须无条件执行,乙方应按甲方的工期要求,合理调配劳动力,确保工程安全、保质、按期完成,不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观原因影响工期,如未完成或未执行时按最低20XX元/次进行处罚。2、乙方应与其它工种密切配合保证节点工期。3、若甲方经调查研究,确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时,乙方必须全力配合组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业,若每次甲方指令下达后,乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低20X

15、X次处罚。六、安全文明施工要求为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国建设工程安全生产管理条例和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,双方特别约定如下:1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、安全生产岗位责任制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、安全教育制度等。3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能

16、力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。4、施工前,甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行签字手续并归档备查。5、施工期间,乙方指派 (身份证号码: )负责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,

17、过期不整改者,将按每次500元处以罚款。6、在生产操作过程中的个人必须正确穿戴防护用品,甲方有权进行检查,如乙方违者按50元人.次罚款。7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。9、乙方对施工中使用的自备机具和自备材料,其性能、使用要求、安全注意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。10、乙方人员对施工现场的脚手

18、架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动,违者按500元次进行处罚并承担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。对因擅自拆除而造成工伤事故的,由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除变动的,必须征得工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。11、特种作业必须执行特种作业人员安全技术培训考核管理规定,经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。12、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场

19、所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。13、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。14、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责,甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场,抢救贵重物资的

20、工作并按程序逐级上报。16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后应相对稳定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。乙方对人员身份情况或重大变动情况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何安全事故,甲方不承担任何责任。18、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。19、安全责任的划分和处理方式在施工中,乙方必须严格按照安全操作规程作业,圆盘锯、电焊机等电动工具必须由专人负责、专人操作,且定期进行维护、保养。塔机、龙门吊、

21、吊车等大型机械定岗定人,非专业机操人员不得操作,乙方应随时加强检查、加强教育,消除安全隐患,杜绝安全事故的发生。若乙方工人发生任何安全事故,乙方必须直接与伤者进行协调解。甲方乙方 施工劳务承包合同范本3 发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。第一款:工程概况.1工程名称:1.2工程地点:1.3结构类型:框剪结构1.4合同工期:按总包方的要求确定。第二款:承包范围施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小

22、型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容:2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对拉杆并堆放到指定地点。2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。第三款:承包价款3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板

23、接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上按模板接触面积第四款:质量要求4.1乙方必须按照国家和地方现行的模板工程施工及验收规范进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。4.2如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。第五款:工程工期5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,

24、并按时完成承包范围内的工作。5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。第六款:安全施工6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。6.2上班时间必须戴安全帽,高空作业必须系挂好安全带。6.3乙方

25、必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品,并接受劳务项目部的检查。6.4如因乙方工作人员自身原因(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。第七款:文明施工7.1乙方必须按照甲方的要求组织文明施工,做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码,必须做到工完场清。7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴,(打架每次双方各罚5000元),不得酒后上班,寝室每天必须清理打扫干净。7.3班组长及工人要服从甲方安排,如乙方乙方违反文明施工规定的,按甲方与总包方的协议进行处罚。

26、7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。第八款:甲方责任8.1指定为本工程驻工地负责人),对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查,并负责验收、变更和工程量审核等工作。8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。8.3按合同的约定向乙方支付工程款。8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。第九款:乙方责任9.1指定,负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制,并做好施工现场的各种协调工作。9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。9.3接受甲方及总包单位对整个

27、工程的统一部署和管理,遵守甲方和总包方的所有管理制度,配合其他专业及相关交叉施工9.4对工作范围内的安全负责,并承担因安全事故而产生的全部费用。9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工,做好各项质量验收记录。9.6下道工序施工前,负责对所做工作的成品保护。第十款:付款方式10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款%支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。 第十一款:如因甲方原因停工,乙方工人车旅费及相应

28、的人工费均由甲方负责。第十二款:解决争议:发生争议由甲方双方协商解决,如协商解决不能达成一致,可委托仲裁机构调解,调解不成则可申请法院裁决。第十三款:未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。第十四款:本合同经甲乙双方签字盖章生效,合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。甲方:甲方代表: 身份证号码:乙方:乙方代表: 身份证号码:年 月 日 施工劳务承包合同范本4 甲方:(发包方)乙方:(承包方)按照中华人民共和国合同法,中华人民共和国违筑法,中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款,双方共同遵守:第一条、工程概况1、工程名称:_。2

29、、工程地址:_。3、建筑面积:_。4、结构类型:_。5、工程造价:_。第二条、承包方式承包方(乙方)对_工程项目劳务人工费总承包。第三条、承包范围1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)。第四条、承包工期1、开工时间:_年_月_日2、竣工时间:_年_月_日第五条、费用标准1、劳务费按实际施工建筑面积每平方米_元。2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。3、工程在施工过程中若发生设计变更,劳务整体在

30、人民币_以内,甲方不另外补份,变更量在_元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。第六条、工程质量在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。第七条、履行保证金及劳务人工费及支付:1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币_万元整。2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币_万元整。3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的_%支付乙方劳务费,以每本月_日进行工程量的结算,次月五日内支付_%人工工资。4、现场除合同包干外的另外用工,每日平均_元,技工为每日_元。5、方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据

31、。6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。第八条、甲、乙方的职责1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的材料,其余均由甲方负责。2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。第九条、违约责任甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约,按甲方奖惩办法有关规定,承担违约责任。第十条、纠纷解决方式因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向_人民法院提起诉讼。第十一条、附则1、劳务合同一式_份,甲方执_份,乙方执

32、_份,具有同等法律效力。2、本合同自双方签署之日起生效。甲方:(签章)联系地址:联系电话:_年_月_日乙方:(签章)联系地址:联系电话:_年_月_日 施工劳务承包合同范本5 工程发包人:_(甲方)施工劳务承包人:_(乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、国务院村庄和集镇规划建设管理条例及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致,订立本合同。一、劳务承包人资质情况资质证书号码:_发证机关:_资质专业及等级:_复审时间及有效期:_二、工程概况及劳务承包内容工程名称:_结构:_,规模_,层数:_工程地点:劳务承包内容:三、工

33、程承包施工期限开始进场施工日期:_年_月_日,竣工日期:_年_月_日,总日历施工数为_天。四、质量标准按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准等相关规范标准,本工程必须达到质量评定等级。五、图纸甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天,向乙方提供施工图套,以及本合同工作有关的标准图套。六、工程发包人(甲方)的义务。(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅

34、通的时间和质量要求。3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施,其交验要求与保护责任为:(二)按时提供图纸,及时交付应供的各种合格建筑材料和设备,保证施工需要。(三)按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。七、劳务承包人(乙方)的义务(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自转包、分包,自觉遵守法律法规及有关规章制度。(二)严格按照设

35、计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。(三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。八、安全施工与检查(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患

36、。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用,由乙方承担。(二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。九、事故处理(一)发生事故伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门,并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。(二)乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相应规定处理。十、劳务报酬(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费),劳务报酬共计元。(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)十一、工时及工程量的确认(一)采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。(二)

37、采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的,由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。十二、劳务报酬的中间支付(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,甲方与乙方按下列方式支付:1、合同生效即支付预付款元。2、中间支付第一次支付时间为_年_月_日,支付_元。第二次支付时间为_年_月_日,支付_元。(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的,甲方与乙方约定支付方法为:十三、施工验收乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收,甲方应当在收到乙

38、方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已完成了本合同约定工作,但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致甲方的相关损失。十四、违约责任如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况,应承担违约责任,并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。十五、争议甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。十六、合同解除(一)如一方违约,并承担违约责任后,另一方可以要求解除

39、合同。(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行,甲乙双方可以解除合同。十七、合同终止甲乙双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。十八、合同份数本合同一式份,由甲乙双方各执一份,送镇(乡)村镇建设管理所和各一份。十九、补充条款二十、合同生效合同订立时间:_年_月_日。合同订立地点:_本合同双方约定后生效。甲方:工程发包人 乙方:劳务承包人住所:_住所:_电话:_电话:_ 施工劳务承包合同范本6 发包方(甲方):四川*集团有限公司承包方(乙方):甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业

40、员工积极性,加强项目管理,提高工作效率,经乙方申请,甲方同意,甲方聘任乙方为该项目班组负责人,并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。经双方依法平等协商,现就本次内部承包的有关事项达成如下协议,双方共同遵循诚实信用原则予以履行。第一节 工程概况及目标1.11.2 工程名称: 阳城心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积:暂定:。实际建筑面积竣工结算以施工图为准,建筑面积实行固定建筑面积包干,共 m2 。1.31.41.51.6 建筑层数: 工程地址:成都市青羊区培风村5/6/7组地块 安全、文明施工目标: 安全文明工地 进度目标:开工日期: 年 月 日;0.00以下工程竣工日期

41、:年月 日;全部主体结构封顶, 年 月 日;全部装修完成并验收合格, 年 月 日; 年 月 日,总日历工作天数为:380天。第二节 承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围:建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶,从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内(除2.2内容外的)所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容:(1)土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。(2)楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。(3)腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。(4)防水、保温分项工程(土建部分除外)。(5)设备、通风、

42、消防、电梯、弱电等安装工程(土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内)。(6)门窗安装工程。2.3 内部承包方式:人工费(含丝接人工及机具设备)+辅助材料费(含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等)+周转材料费(含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网)+施工机械费(塔吊、施工电梯、大小型机械等)+措施费(含安全防护设施)+ 现场维护费及文明施工费(含办公区维护)+其他不可预见费,按照20XX年建筑工程建筑面积计算规范及相关规定进行计算,一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节 合同价款3.1 合同单价按建筑面积:rmb元/(详见阳

43、城心灵家园(a标段)劳务等承包费报价及组成表),合同总价约为¥ 元,(含出据0.8%的农民工工资的发票费用)。大写:零星签证用工技工单价: 120元/工日;零星签证用工普工单价: 80元/工日。3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用:3.2.1 完成合同承包范围内工作:从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用,并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差(运距指在施工现场内)3.2.3 乙方班组人员工资包括:基本工资、辅助工资等。3.2.4 乙

44、方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等;3.2.5 乙方在施工生产过程中,使用的机具、各型机械(例:丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具)的费用等。3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等;3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等;3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费(装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费)已含在合同价款中,但不包括钢筋下车时的吊装费用。3.2

45、.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等;3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理,承包工程所使用的材料堆放保管等;3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等;3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和,应包括人工、辅助材料(或设备)、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。3.2.15外脚手架:本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架,其所有材料及人工包含在合同单价之中,使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求:(1)外架

46、搭设方案必须符合规范要求,并经监理和发包人审核批准后方能实施,验收合格后方能使用。(2)外架材料的材质必须符合规范要求。(3)外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。3.2.17所有进入施工现场的安全网(密目网、尼龙水平网)必须是阻燃的、经检验合格的产品,且必须是全新的。3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。第四节 甲方提供的施工条件及资源4.1商品砼由甲方运至施工现场(二次结构砼为自搅砼),卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全

47、由乙方负责。4.2生产、生活等临时用房:甲方只为乙方提供活动板房,乙方使用和管理,费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。4.3甲方不对劳务人员设职工食堂,由乙方自行解决食堂问题。4.4施工用水、用电情况提供:甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场,并安装计量表;场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责;施工现场用电的电费由甲方负责。4.5其他临时设施:乙方进场后,甲方指定地点搭建,材料由甲方提供,搭设人工费由乙方承担(板房由专业单位搭建除外)。4.6用于工程实体的主要材料(商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙

48、砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱)由甲方提供。第五节 乙方应提供的资源5.1为保证本工程的实施,除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供,乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态,以满足施工需要。5.2在承包工程范围内,乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求,因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责,甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项

49、规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。第六节 双方的权利及义务6.1甲方的权利及义务6.1.1甲方派驻工地代表:暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜(但不超过其委托权限),签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效(具体委托人员由甲方总负责人届时确定),签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等,甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组

50、接替施工,同时保留追究乙方所有责任的权利。6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。6.1.4负责向乙方提供施工图 1 套,如需增加施工图份数,乙方可自行加晒,费用自理。6.1.5负责组织施工图纸会审,施工组织设计交底,审查乙方编制的详细施工作业计划。6.1.6负责提供商品砼,但乙方负责泵站前、后台管理并取样。6.1.7负责本工程的对外联系工作。6.1.8负责组织工程竣工验收工作,配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场(首次汽车吊卸车费用由甲方负责)。6.1.10定期组织召开生产例会,定期组织综合大检查。6.1.11图纸变更以甲方书

51、面通知为准。6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理,但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。6.2乙方的权利及义务:6.2.1乙方驻工地代表: 全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方还应配备其他13名项目管理人员,其配备的数量如下(名单由乙方进场时一并提供):班组执行负责人(1人)、施工员(3人)、测量员(2人);安全员(2人);质检员(2人);水电工长(1人);大门口门卫(2人)以上人员须持证上岗,岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理,每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于2

52、8天(2月份不得少于26天)。6.2.2乙方必须保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员,因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意后方可以更换外,否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处罚。6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包,否则视为违约,乙方必须承担所有违约处罚。6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后

53、勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度,设置专职的质量检查员、安全员,负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证(包括施工人员的各种许可证),如违反规定,由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员(包括测量工、大型机械操作工)且特殊工种需要持证上岗。6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约,并按违约给予处罚,甲方保留劝其退场的权利,因退场造成的损失乙方自行承担。6.2.10将许可证和施工的人员登记造册,交甲方备案,参加施工的人

54、员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。6.2.11在施工过程中,乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案,降低工程成本。6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件,同条件养护的试块,按规范及发包人见证由承包人现场制作,强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担,制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。6.2.13本工程钢筋配筋(包括预埋铁件、穿墙杆等)由乙方负责,其配筋单计划应提前10天交予甲方审核,经甲方审核后进行加工。6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工,未经同意不

55、得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求,完成甲方关于企业形象宣传有关的工作;自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品,费用自付。6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。 施工劳务承包合同范本7 甲方:_乙方:_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条 工程概况工程名称:_工程地点:_第二条 工程承包范围_第三条 工程工期1计划开工日期:_年_月_日,计划完工日期:_年_月

56、_日,总日历天数_天;2主要节点工期:_3乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_第五条 组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1本合同;2本合同附件;3招投标文件;4本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第六条 标准规范本合同适用标准规范:_第七条 甲方责任和义务1负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文

57、明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。2负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。3根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。6统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用:7协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。第八条 乙方责任和义务1遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!