《#3机组安装施工合同(2023》由会员分享，可在线阅读，更多相关《#3机组安装施工合同(2023（4页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、#3机组安装施工合同(2023; 国电福建南埔电厂二期2600MW级扩建项目 3机组安装项目 施 工 合 同合同编号:GDQZGC-安装-001 发 包 人：国电泉州发电有限公司 承 包 人：湖南省火电建设公司 二八年四月 GDQZGC-安装-001 第一局部合同协议书发包人全称: 国电泉州发电有限公司 承包人全称: 湖南省火电建设公司本协议由国电泉州发电有限公司(下列简称“工程法人)与湖南省火电建设公司(下列简称“承包商)于年月日商定并签署。鉴于工程法人拟建造国电福建南埔电厂二期23670MW扩建#3机组安装项目，并通过年月日的中标意向书接受了承包商以￥13126 万元大写：人民币 壹亿叁仟
2、壹佰贰拾陆万元为项目施工、竣工和保修所做的投标文件，双方以人民币元的合同价格达成如下协议：1.1本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。 1.2以下文件应作为本协议的组成局部： (a)双方协商同意的变更纪要、协议； (b)本合同协议书； (c)中标通知书； (d)合同条件； (e)承包商的投标文件； (f)规范、标准和有关技术文件； (g)招标文件补遗； (h)图纸；(i)已标价的项目量清单； (j)招标文件； (k)其他有关文件。1.3上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 1.4考虑到工程法人将按下条的规定付给承包商各项款额，承
3、包商特此立约，向工程法人保证按合同规定进行施工、竣工和保修。1.5考虑到承包商将进行本项目的施工、竣工和保修，工程法人特此立约，保证按合同规定的方式和时间向承包商支付合同价格和合同规定的其他支付的款项。特立此据。本协议书与上述所定日期，由合同双方根据中华人民共和国法律签署订立，并开始执行，双方代表在此签字并加盖公章。 发包人签字：承包人签字：- 2 -GDQZGC-安装-001发包人公司名称：国电泉州发电有限公司地址：福建省泉州市泉港区南埔镇 邮编：362804开 户 行：工商银行泉州市泉港支行承包人单位名称：湖南省火电建设公司 地址：株洲市建设中路356号 邮编：412000开 户 行：建行
4、株洲市神农支行 帐号：1408 0112 0900 1003 210 税号：3505 0575 3120 699 联 系 人：刘纯 电话：0595-87026195 传真：0595-87026190授权代表签字盖章：发包人签字：- 3 -帐号：4300 1506 4620 税号： 联 系 人：李章生 电话：13907331652 传真：0733-8293194授权代表签字盖章：承包人签字：5000 0017 GDQZGC-安装-001 第二局部 合同协议条款一合同文件 1. 通讯地址：1.1 工程法人地址：福建省泉州市泉港区南埔镇1.2 承包商地址：株洲市建设中路356号 1.3 监理公司地址
5、： 2. 图纸2.1 工程法人提供图纸：设计院图纸6份、设备总装图4份。2.2 工程法人提供图纸方案：按一级网络提出供图方案2.3 对图纸的特殊保密要求及费用：所供的图纸仅供本项目使用，不得作为商品转卖 二一般责任3. 工程现场代表：林传明4. 承包商代表：赵小军 5. 监理公司代表： 6. 履约保证6.1 履约保证的的有效期为：完成168小时试运行后1个月。 6.2 履约保证的金额为：合同价的10%。 6.3 保存金金额为：合同总价款的5。7. 工程法人按合同条件规定，使施工现场具备施工条件。 8. 传染病当发生传染性疾病时，承包商应遵照并执行当地医疗卫生部门为处理及毁灭该流行病所制定的有关
6、规定、命令和要求。9. 节假日及宗教习惯承包商在处理其职员与工人的一切事务时，应对公认的节日、休息日、宗教习惯和或其它习俗予以适当的考虑。10. 施工机具10.1 工程法人将提供以下机具或设施供承包商免费使用：10.2 工程法人将按以下费率提供机具或设施：11. 预付款发动预付款金额为合同价款的10。支付地点应为：国电泉州发电有限公司 三施工组织设计及工期 12. 进度方案12.1 承包商提交施工组织设计(或施工计划)和进度方案的时间是合同签订后28天。 12.2 监理公司受到承包商提交施工组织设计(或施工计划)和进度方案7天内批复。 四质量与验收 13. 质量仲裁双方对项目质量有争议时，请福
7、建省电力建设项目质量监督中心站仲裁。 发包人签字：承包人签字：- 4 -GDQZGC-安装-001 14. 隐蔽项目和中间验收隐蔽项目和中间验收一览表如有附后。 15启动试运及交接验收组织的权限和分工：l 16试生产期：168h 五材料设备供给17. 工程法人供给的材料、设备一览表附后。18.承包商采购材料、设备见投标须知3.3.2条。特殊要求为：大宗材料的采购，生产厂家须经过业主确认。六、合同计价及调整19.本标项目报价原那么采用固定总价的承包方式，投标人所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。当施工图结算的项目量与招标文件提供项目量的量差在8含8以内时，不予调整单价和合价。
8、施工图结算的项目量与标书提供的概算项目量原那么上计算规那么应保持一致, 即按?电力项目建设概算定额(2023年版)规定。当施工图结算的项目量与招标文件提供项目量的量差在8不含8以上时，可以调整单价和合价,调整方式如下：a当施工图结算的项目量变化超过招标文件提供项目量的+8不含8以上时，其超过8的局部项目量的综合单价为投标报价的90。例如：招标文件项目量清单中某工程施工图概算项目量在招标项目量的根底上增加了20，那么该工程合价1003招标项目量3综合单价投标报价20-83招标项目量3综合单价投标报价390。b当施工图结算的项目量变化超过招标文件提供项目量的-8不含-8以上时，其超过-8的局部项目
9、量的综合单价为投标报价的100。例如：招标文件项目量清单中某工程施工图概算项目量在招标项目量的根底上减少了20，那么该工程合价1003招标项目量3综合单价投标报价20-83招标项目量3综合单价投标报价3100。20.本标项目报价为固定总价承包，原那么上今后不再调整。可以调整的局部仅限于：(a)由设计单位出具并经工程法人批准的施工图设计变更或由于工程法人的原因而引起的项目洽商，采用下列处理方式：单项设计变更指设计院授权人员出具的每一份变更通知，即对某一分部项目有直接因果关系的变更所引起的建安项目根本直接费增减总和在10万元以上的予以调整，调整根本直接费建安项目费超出10万元之局部。作价原那么按下
10、列顺序：承包商在投标报价中有相同或相近工程的，按其报价中的单价计算。 承包商在投标报价中没有相同或相近工程的，另行协商。(b)人力不可抗拒的自然灾害造成的重大损失。 c 第19条出现的情况d工程法人另行委托项目。工程法人另行委托项目按照2023年版?电力工业根本建设预算管理制度及规定及其配套预算定额计价，然后对项目费下浮10%计入结算总价装置性材料不下浮。七仲裁及诉讼21. 双方发生合同纠纷并经友好协商调解不成时，向工程建设地人民法院起诉解决。 八违约赔付及奖励 22. 违约赔付A、本项目假设因承包商原因未能实现达标投产，视承包商责任的大小，给予50100万元的赔付； B、由于承包商自身原因造成的工期延误，将视其对本项目的影响程度在合同价款的3以内追索违发包人签字：承包人签字：- 5 -
#3机组安装施工合同(2023
