担保公司工程担保法律实务课件

《担保公司工程担保法律实务课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《担保公司工程担保法律实务课件（58页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、担保公司工程担保法律实务担保公司工程担保法律实务担保和保证n 担保法第一条：为促进资金融通和商品流通，保障债权的实现，发展社会主义市场经济，制定本法。n 担保是市场经济活动中保障债权实现的重要法律制度。所谓担保，有时也称为债的担保，简而言之是指促使债务人履行债务，保障债权人债权得以实现的法律措施n n 保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。行为。n n 一般保证一般保证VSVS连带保证连带保证n n 如何理解先诉抗辩权如何理解先诉抗辩权n 2担保的类型

2、n保证n抵押n质押n定金n留置3什么是工程担保在工程建设活动中，根据法律法规的规定或合同约定，由担保人向债权人提供的、保证债务人不履行债务时，由担保人代为履行或承担责任的法律行为。工程担保往往又称为“工程保证担保”，是担保人以保证的方式向债权人提供债务人履行合同的担保。工程保证担保通过经济手段，规避工程风险、保障合同履约、规范市场行为、维护工程建设各方的利益的一种制度。其实质是对被担保人履约能力、履约质量的担保。4n核心思想：保证重于担保n建筑市场两大问题：工程质量和拖欠工程款。n二律背反：一方面承包商要必须依赖足量的流动资金以正常履约和保证工程质量，另一方面，业主以保证质量为由，却又大肆地扣

3、留工程款、挤占对承包商异常宝贵的流动资金。n工程保证担保既是一种信用工具，也是一种风险管理机制。n存在问题？5工程担保相关法律法规n中华人民共和国合同法n中华人民共和国担保法n中华人民共和国物权法n最高人民法院关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释n招标投标法n关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）n关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见 n地方规定：大连市建设工程合同担保实施办法 6大连市建设工程合同担保实施办法 n 第二条 凡在大连市行政区域内、合同价款在人民币200万元以上的新建、改建、扩建的建设工程项目，应当依据本办法实行建设工程合同担保。n 第五条

4、 建设工程合同担保分为投标担保、业主工程款支付担保、承包商履约担保和承包商付款担保。n 第七条 建设工程合同担保的保证人应当是在中华人民共和国境内注册的有经营资格的银行业金融机构、专业担保公司。n 第八条 专业担保公司承担建设工程合同担保时，担保余额的总额不得超过净资产的10倍；单笔担保金额不得超过该担保公司净资产的50%。不符合该条件的，可以与其他专业担保公司共同提供担保。7工程担保的主要类型n投标担保n 投标担保是指由担保人为投标人向招标人提供的，保证投标人按照招标文件的规定参加招标活动的担保。投标人在投标有效期内撤回投标文件，或中标后不签订建设工程合同的，由担保人按照约定履行担保责任。n

5、投标担保的担保金额一般不超过投标总价的投标担保的担保金额一般不超过投标总价的2%，最高不得超过最高不得超过80万元人民币。万元人民币。n投标担保的有效期截止时间为招标人与中标人签投标担保的有效期截止时间为招标人与中标人签订施工合同后订施工合同后5个工作日内。个工作日内。8n 业主工程款支付担保n 业主工程款支付担保是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付业务，由担保人为业主向承包商提供的，保证业主支付工程款的担保。n 建设工程合同价款3000万元人民币以下的工程，业主工程款支付担保实行一次性担保，担保的额度不得低于工程合同价款的15%。n 业主工程款支付担保的有效期应当在合同中约定。有效期截

6、止时间为业主根据合同的约定，完成了除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日起30日至180日。n 分段滚动担保。9n承包商履约担保n 承包商履约担保是指由担保人为承包商向业主提供的，保证承包商履行建设工程合同约定义务的担保。n承包商应当在签订建设工程施工合同时，向业主提供与业主工程款支付担保额度相等的承包商履约担保。n 承包商履约担保的有效期应当在合同中约定。有效期截止时间为建设工程合同约定的工程竣工验收合格之日起30日至180日。10n 承包商付款担保 n 承包商付款担保是指担保人为承包商向分包商、材料设备供应商、建设工人（含农民工，下同）提供的，保证承包商履行建设工程合同的约定向分包

7、商、材料设备供应商、建设工人支付各项费用和价款，以及工资等款项的担保。n 承包商付款担保的有效期应当在合同中约定。有效期截止时间为自各项相关建设工程合同约定的付款截止日后30日到180日。n保修担保n预付款担保n分包担保n差额担保n完工担保11反担保n 上述各种业务类型保证人均可要求被保证人提供反担保。n 反担保：又可称为求偿担保，是指为保障债务人之外的担保人将来承担担保责任后对债务人的追偿权的实现而设定的担保。n 反担保：保证、抵押、质押。12担保法律风险介绍n保证风险n 保证人主体资格风险n保证期间法律风险n公司对外提供担保的法律规制n保证合同无效的法律后果n债得变更对保证的影响1314公

8、司法公司法第十六条第十六条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。公司法公司法第一百二十二条第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。14公

9、司对外担保与章程效力法律问题的最高院案例评析n中建材集团进出口公司诉北京大地恒通经贸有限公司、北京天元盛唐投资有限公司、天宝盛世科技发展(北京)有限公司、江苏银大科技有限公司、四川宜宾俄欧工程发展有限公司进出口代理合同纠纷案n（2011年2月10日中华人民共和国最高人民法院公报2011第2期出版）n 15裁判要旨n2005年修订的公司法第十六条第一款规定：“公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。”该条第二款规定：“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必

10、须经股东会或者股东大会决议。”但公司违反前述条款的规定，与他人订立担保合同的，不能简单认定合同无效。第一，该条款并未明确规定公司违反上述规定对外提供担保导致担保合同无效；第二，公司内部决议程序，不得约束第三人；第三，该条款并非效力性强制性的规定；第四，依据该条款认定担保合同无效，不利于维护合同的稳定和交易的安全。16-债权人无过错，保证人与债务人承担连带责任债权人无过错，保证人与债务人承担连带责任；-债权人、保证人均有过错，保证人责任不应超过债务人不能清债权人、保证人均有过错，保证人责任不应超过债务人不能清偿部份的偿部份的1/2-保证人无过错则无责任；保证人有过错的，其责任不应超过债保证人无过

11、错则无责任；保证人有过错的，其责任不应超过债务人不能清偿部份的务人不能清偿部份的1/3。1、主合同有效，保证合同无效、主合同有效，保证合同无效2、主合同有效，保证合同无效、主合同有效，保证合同无效3、主合同无效而导致保证合同无效、主合同无效而导致保证合同无效保证合同无效，保证人是否承担民事责任？17抵押法律风险n抵押物不当法律风险n抵押登记法律风险n实现抵押权的风险n物保人保并存的法律风险n抵押和租赁并存的法律风险n质押法律风险18联保模式n “专业担保公司担保余额的总额不得超过净资产的10倍；单笔担保金额不得超过该担保公司净资产的50%。不符合该条件的，可以与其他担保公司共同提供担保。”n

12、为了整个行业的良性发展，工程担保公司之间要注意维持市场稳定，避免恶性竞争。19工程担保公司的风险控制措施n1)反担保；n2)要求被担保人向保险公司购买保证担保保险；n3)采取合作担保；n4)建立全面的资信审查体系和工程担保评价体系；n5)设立合理的担保控制指标，改进在保项目跟踪监管措施，降低担保公司代偿赔付几率；n6）建立完善的担保理赔准备制度，制定专门的代偿和追偿体系；n7)建立担保后评价及担保管理体制。20工程担保的业务流程及风险控制n担保咨询n担保申请n要件受理n保前调查n保前评审n签订担保合同并办理相关手续n保中管理n解除保证责任或项目展期或代偿及追偿21申请人提供资料清单n1、营业执

13、照副本n2、组织机构代码证副本n3、税务登记证副本n4、法定代表人身份证明书n5、法定代表人授权委托书n6、法定代表人及委托代理人身份证n7、法定代表人及主要领导人简历n8、注册资本验资报告n9、企业资质证书n10、企业介绍和章程22n11、中标通知书n12、施工合同n13、在建工程及以往工程或类似工程业绩证明材料n14、拟投入本工程的技术装备清单n15、拟派出的项目经理与主要专业技术人员的简历与业绩等证明材料n16、近期（最近一月）财务报表（包括：资产负债表、损益表等）n17、最近两年审计报告n18、贷款卡复印件及查询密码n19、工程保证担保申请书n20、企业基本情况表n21、其他资料23保

14、前调查重点n1.基础资料、基本情况；n齐全、有效，核对原件，加盖公章，有效期，年检，内容无矛盾，资质。n2.过往履约情况n3.反担保设置n4.实地调查n重点：管理水平、财务状况、承建能力n财务状况：现金能力，偿债能力，资产负债情况、营运能力等现金能力，偿债能力，资产负债情况、营运能力等财务指标财务指标 n重视实地调查和访谈n双人调查制度。n评级及收费标准24小提示：信用调查的渠道小提示：信用调查的渠道（一）直接向授信者索取（一）直接向授信者索取（二）向行业协会等机构索取资料（二）向行业协会等机构索取资料（三）向政府有关机构查询（三）向政府有关机构查询 向建委、工商、税务、房产、车辆管理、法院等

15、查询向建委、工商、税务、房产、车辆管理、法院等查询 （四）向客户查询（四）向客户查询（五）订阅查询相关资料（五）订阅查询相关资料 资料来源有以下几种：资料来源有以下几种：1 1来自官方资料：政府部门的个有关机构发表或公布的经济动态，经济来自官方资料：政府部门的个有关机构发表或公布的经济动态，经济 指数、物价统计、商品走势、市场行情等。指数、物价统计、商品走势、市场行情等。2 2来自行业协会资料来自行业协会资料 3 3来自专业及一般新闻杂志。来自专业及一般新闻杂志。（六）委托专业资信调查机构调查（六）委托专业资信调查机构调查注意利用多种渠道调查客户信用注意利用多种渠道调查客户信用25n渠道举例渠

16、道举例 核查企业工商管理注册信息的网站，常用“各地红盾信息网”。如http:/ http:/ 法院公告 http:/www.chinacourt.org/fygg/下载上市企业的年报及查看企业的相关经营情况，如http:/ 搜集行业相关信息，常用行业协会网站，如国家煤炭工业网http:/ 相关期刊杂志包括：财经、21世纪经济报道、金融时报、中国产业经济信息报、南方周末、南方日报、中国经济时报等国内外知名杂志26n调查时主要的调查内容包括但不限于：n1)三年内的总体财务状况；n2)企业以往的业绩、目前同时操作的其他工程项目；n3)施工资质等级；n4)拟分包和主要分包商的情况；n5)施工进度计划和

17、竣工日期（关键路线图）；n6)中标价格是否有不平衡报价，中标价格是否在合理范围内；n7)工程要求的质量标准；n8)所具有的主要施工机械和设备，拟用于本工程的施工机械和设备；n9)公司技术人才资源情况，拟参与本工程的主要技术管理人员的资历、经验和岗位资质，每个技术管理人员所管理的项目不能太多，以保证精力集中；n10)在建工程的详细资料，包括设计方案等；n11)工程要求采用的新技术和新工艺等的条件；27n在审查上面内容的同时，还要对全部合同文件进行审核，包括：n(1)中标通知书；n(2)合同书及补充合同；n(3)招标文件及其补充文件、有关函件；n(4)合同专用条件；n(5)合同通用条件；n(6)招

18、标书及其有关函件的回复；n(7)工程规范和技术说明；n(8)合同图纸；n(9)特殊技术要求；n(10)双方约定的其他文件；施工过程中会议纪要，变更洽商通知28关注项目情况n关注项目基本情况，特别关注项目类型、项目性质、项目受益人、资金筹措、进度款支付、项目工期等情况，进而决定是否担保。对于资金筹措来源可靠，项目难度不大、进度款支付合理且可靠，工期符合正常施工要求，项目受益人可信度高的项目，公司积极考虑担保。2930制定现场调查方案制定现场调查方案“基本要领基本要领”在充分消化企业资料基础上在充分消化企业资料基础上1、需要了解什么了解什么？2、需要询问什么询问什么？3、需要核实什么核实什么？30

19、312、企业设立情况、企业设立情况16、企业发展规划、企业发展规划15、企业技术设备、企业技术设备成本管理成本管理质量体系质量体系14、存货、原材料、存货、原材料储备能力储备能力13、企业开工情况、企业开工情况履约及成本控制能力履约及成本控制能力12、企业股权变化、企业股权变化11、企业应收账款企业应收账款及回收措施及回收措施10、企业经营管理团队企业经营管理团队整体素质整体素质9、企业销售与、企业销售与利润利润8、企业与政府、企业与政府银行关系银行关系7、企业在行业地位、企业在行业地位6、企业竞争手段渠道、企业竞争手段渠道5、企业总负债、企业总负债4、企业账户设立、企业账户设立3、企业组织架

20、构、企业组织架构1、企业老总经历、企业老总经历民间融资民间融资贷款卡贷款卡实地尽调应理清实地尽调应理清16个关系个关系31一些警示信号n无标记牌、未生产的厂房；闲置随意搁置的机器设备；场所所不适合所从事的经营业务；办公场所没有样品报价单；新签订的合同 格式异样的合同；各种书面资料都无法提供；员工神情之类很奇怪；无关键库房厂房的钥匙；不合常理的业务安排。32项目评审的法律风险n坚持调审分离原则n1.评审会；n2.评委；n3.评审制度；n4.评审规则n（1）申请上会规则；（2）会议安排；（3）表决规则；（4）结论记录规则；（5）贯彻落实规则；n5.评审结论；33保后监管n通过定期和不定期的走访包括

21、一线工人在内的相关人员，对在保的企业整个施工情况进行实地了解，了解在保企业的经营管理状况、管理人员的变化、财务状况、材料价格变动、工人工资支付情况、工人生活条件、工程完成进度、市场及行业大环境的变化给企业造成的影响、反担保的情况等等。及时发现问题、解决问题，消除潜在的违约风险。每次的保后监管后都要对企业的风险度重新评估，并提交评估报告供风险控制部门决策。n 与监理机构关系：固定联系、互通信息、参加重要会议。34被担保企业分级信息库制度被担保企业分级信息库制度 n 对公司所做业务之客户进行信息搜集，然后按照公司资质、注册资金、成立时间、信用记录等类别进行信息等级，登记后，公司给予信用评级，担保额

22、度评级等，以控制公司担保风险。35主要业务类型操作要点及风控要点n投标担保n业主工程款支付担保n承包商履约担保n承包商付款担保36承包商履约担保风险点n（1）道德风险，主合同双方虚拟合同，恶意欺诈；n（2）承包商偷工减料，挪用工程进度款或工程预付款，甚至携款逃跑等；n（3）工程工期太紧，不能按期竣工；n（4）承包人不具备同类工程施工能力和经验，导致工程质量问题；n（5）承包人无理要求追加工程量和工程预算，导致恶意误工；37n（6）承包人出现财务状况恶化，导致技术或资金没保障；n（7）承包商因投标报价太低或材料价格上升等客观因素，导致项目无利可图，中途退场；n（8）建设工程施工合同未约定的不可抗

23、因素导致的承包商责任；n（9）最值得引起重视的是，因挂靠、垫资施工、分包转包等行为导致管理不善而引起的风险。38业主支付担保风险点n（1）业主融资或销售产生重大变化，产生支付困难；n（2）甲乙双方地位不平等，甲方恶意拖欠；n（3）业主本身建设资金未落实到位或资金安排不合理；n（4）业主资金来源估计乐观，包括银行贷款、销售收入等；n（5）业务和承包商之间围绕工期延误、设计变更等纠纷而引起的付款迟延；n（6）由于政策变化导致业主融资困难。39合同示范文本解读合同示范文本解读n承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）是是指指，乙乙方方向向业业主主保保证证，当当甲甲方方未未按按照照

24、主主合合同同的的约约定定履履行行主主合合同同义义务务给给业业主主造造成成损损失失时时，由由乙乙方方按按照照本合同约定承担保证责任的行为。本合同约定承担保证责任的行为。n承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）应应承承包包商商申申请请，我我方方愿愿就就承承包包商商履履行行主主合合同同约约定定的义务以保证的方式向贵方提供担保的义务以保证的方式向贵方提供担保。40承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n委托保证人（承包商，以下称甲方）：委托保证人（承包商，以下称甲方）：n住住所：所：n法定代表人：法定代表人：n电

25、电话：话：传传真：真：n保证人（以下称乙方）：保证人（以下称乙方）：n住住所：所：n法定代表人：法定代表人：n电电话：话：传传真：真：n41承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n鉴于甲方与鉴于甲方与（以下简称业主）就（以下简称业主）就项目于项目于年年_月月日签订编号为日签订编号为的的建设工程施工合同建设工程施工合同（以下简称主（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。n第一条第一条定义定义n本合

26、同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。照本合同约定承担保证责任的行为。42承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n第二条第二条保证的范围及保证金额保证的范围及保证金额n21乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。n22乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%，数额最高不超过人民币 元（大写：）。n第三条第三条保证的方式及保证期间保证的方式及保

27、证期间n31 乙方保证的方式为：连带责任保证。n32 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。n33甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。43承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n第四条第四条承担保证责任的形式承担保证责任的形式n 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：n（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。n（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。n第五条第五条担保费及支付方式担保费及支付方式n5

28、1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。n52 双方确定的担保费率为：。44承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n53本合同生效后 日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币 元（大写：）。n第六条第六条反担保反担保n甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。n第七条第七条乙方的追偿权乙方的追偿权n乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。n第八条第八条双方的其他权利义务双方的其他权利义务4

29、5承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n 81乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起之日起日内，向业主出具日内，向业主出具承包商履约保函承包商履约保函。n82甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。立即通知乙方。n83甲方与业

30、主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。46承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n84甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。n第九条第九条争议的解决争议的解决n本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人

31、可以通过协商解决，协商不成的，通过第协商不成的，通过第款约定的方式解决：款约定的方式解决：n91向向法院起诉；法院起诉；47承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n92向向提起仲裁。提起仲裁。(写明仲裁机构名称写明仲裁机构名称)n第十条第十条甲乙双方约定的其它事项甲乙双方约定的其它事项nnn第十一条第十一条合同的生效、变更和解除合同的生效、变更和解除n111本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。或加盖公章后生效。n112本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、本合同生效后，任何有关本合同的

32、补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。48承包商履约委托保证合同（试行）承包商履约委托保证合同（试行）n第十二条第十二条附则附则n本合同一式本合同一式份，甲乙双方各执份，甲乙双方各执份。份。nn甲方：甲方：乙方：乙方：nn法定代表人：法定代表人：法定代表人法定代表人n（或授权代理人）（或授权代理人）（或授权代理人）（或授权代理人）n年年月月日日年年月月日日49承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）n_（业主）：（业主）：n鉴于贵方与鉴于贵方与（以下简称（以下简称“承包商承包商”

33、）就）就-项目于项目于年年月月日签订编号为日签订编号为的的建设工程施工合同建设工程施工合同（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：50承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）n一、保证的范围及保证金额一、保证的范围及保证金额n我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。方造成的实际损失。n我方保证的金额是主合同约定的合同总价款我方保证的金额是主合同约定

34、的合同总价款%，数额最高不，数额最高不超过人民币超过人民币元（大写：元（大写：）。）。n二、保证的方式及保证期间二、保证的方式及保证期间n我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的方式为：连带责任保证。51承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）n我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期竣工日期后后日内。日内。n贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。n三、承担保证责任

35、的形式三、承担保证责任的形式n我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：52承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）n（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。n（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。n四、代偿的安排四、代偿的安排n贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及贵方要求我方承担保证责任的，

36、应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。反主合同造成贵方损失情况的证明材料。n贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。出具的质量说明材料。53承包商履约保函（试行）承

37、包商履约保函（试行）n我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。n五、保证责任的解除五、保证责任的解除n1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。n2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。间届

38、满次日起，我方保证责任解除。n3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。日起，保证责任即解除。54承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）n4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。n我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起我方解除保证责任后，

39、贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。个工作日内，将本保函原件返还我方。n六、免责条款六、免责条款n1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。任。n2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。55承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）n3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包

40、商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。因此而加重部分的保证责任。n4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。任。n七、争议的解决七、争议的解决n因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。法院。n八、保函的生效八、保函的生效56承包商履约保函（试行）承包商履约保函（试行）n本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。并交付贵方之日起生效。n本条所称交付是指：本条所称交付是指：n保证人：保证人：n法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：n年年月月日日57 谢 谢！孙自通律师：139 1098 58