安装工程承包合同电子版(4篇).doc

上传人:xuex****hao 文档编号:227545958 上传时间:2023-08-14 格式:DOC 页数:16 大小:30.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
安装工程承包合同电子版(4篇).doc_第1页
第1页 / 共16页
安装工程承包合同电子版(4篇).doc_第2页
第2页 / 共16页
安装工程承包合同电子版(4篇).doc_第3页
第3页 / 共16页
资源描述:

《安装工程承包合同电子版(4篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安装工程承包合同电子版(4篇).doc(16页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、安装工程承包合同电子版起诉单位:_ (全称):_市_县_建筑公司企业性质:_集体经营范围:_工业与民用建筑.流动资金:_169.5万元何时经何部门批准开业:_年_月份经_县基建局批准地址:_县_乡_电话:_开户银行:_ 工区历下办理处。帐号:_法定代表人姓名:_ 职务:_被告单位(全称):_市职工教育培训中心地址:_市_路_号事由:_建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由:_年_月_日,_县建筑工程总公司_公司(原告,以下简称乙方)同_市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为49512

2、5.74元。开工日期定为_年_月_日;竣工日期定为_年_月_日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:_,于_年_月_日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于_年_月_日完工。三幢楼均经_市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使

3、用。工程结算书经甲、乙双方审定后,交_市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。从_年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于_年_月底撤离甲方工地。此致_人民法院上诉人:_上诉日期_安装工程承包合同电子版(二)订立合同双方:建设单位:_(以下简称发包方)施工单位:_(以下简称承包方)双方经充分协商,达成如下协议:第一条:工程名称

4、:_第二条:工程地点:_第三条:_第四条:安装费用及付款方法:安装费为10元/块,共计:_元乙方安装50%,甲方付给乙方工程款总额的40%款项。乙方全部完工经验收合格后,甲方在三日内将工程款余额全部付清。第五条:工程期限(_年_月_日_年_月_日)第六条:工程质量标准:以甲乙双方共同看过的样品为标准第七条:承包形式及材料设备供应:甲方负责将所有材料设备运至施工地点,指定房顶,乙方负责房顶的二次搬运.第八条:发包方义务:1、甲方给乙方施工图一式1份。2、按协议分工,甲方办好材料供应并交乙方签认。3、负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。4、按协议负责按

5、期拨款。5、负责乙方人员的伙食费用。指定食堂。第九条:承包方义务1、按协议分工负责材料保管。2、施工组织和施工人员形象。3、按施工图负责组织施工,按期竣工。4、负责安装太阳能板的支架,太阳能板,太阳能板连接电缆至回流箱。并有义务协助电工进行电线连接工作。5、保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。6、负责施工过程中及竣工后的现场清理工作。第十条:违约责任及奖励条款如乙方未能按照合同约定如期完工,每日罚款人民币3000元,如提前完工,甲方奖励乙方3000元。第十一条:安全施工施工期间,乙方必须按安全生产的相关规定执行,防止质量事故、安全事故或火灾事故的发生。由于乙方原因,导致任何事故,由乙方

6、承担全部责任和损失,与甲方无关。第十二条:本合同正本2份,承包方、发包方各一份,第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。发包方:_(盖章)_承包方:_(盖章)_法定代表人:_ 法定代表人:_身身份证号:_ 身份证号:_地址:_ 地址:_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_签约日期:_年_月_日安装工程承包合同电子版(三)合同编号:发包方:承包方:根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:_;2.工程地点:_;3.工程计划批准单位及文号:_;4.工程范围和内容:全部工程建筑面积

7、平方米。(各单项工程详见工程项目一览表。)第二条工程期限1.本工程合同总工期为天(日历天,从开工之日算起)。2.本工程开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。3.如遇下列情况,经发包方现场监督工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限;(1)发包方在合同规定开工日期前天,不能交承包方施工场地,进场道路未修的,施工用水或电源未按规定接通,影响承包方进场施工时。(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品、半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度时。(3)不属包干系数范围内的重大设计

8、变更,提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度时。(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响施工进度时。(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度时。(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。第三条工程合同总价1.本工程合同总价为人民币_元。2.如遇下列情况,合同总价作相应调整:(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用变化;(3)重大设计发生变

9、更;(4)基础超过设计深度;(5)在施工中新增加了工程项目;(6)其他。第四条材料、设备供应1.本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方商定按附件第办理。2.材料、设备供应范围的划分和检验:(1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类机电产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。(2)成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用、丢失或损坏。(3)本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”

10、明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应。(4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发包方许可签署出场证书,不得运出场外。(5)已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。(6)具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,基检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品,检验费用由供料一方负担。(7)没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。(8)任

11、何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。3.材料价差及实物价格的结算:(1)发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费。(2)发包方提供的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。(3)除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算。(4)发包方委托承包方代购的材料、设备,按双

12、方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用,发包方应于本合同签订后天内一次付清。(5)发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费元(或承包方不收取劳务费)。(6)发包方供应的材料、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理,其量差、价差由发包方承担。第五条工程质量和检查验收l.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。2.发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表,必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。3.承包

13、方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。4.承包方应按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影(复)印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。5.隐蔽工程由承包方自检后,填写隐蔽工程验收单,通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。监理工程师未接受检查验收,承包方经质量检查部门检验确认合格后,即可继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格的,其

14、费用由发包方负责;不合格的,由承包方负责;因此而造成的工期损失由责任方负责。6.电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后,必须按照(1);(2);(3)等有关规定进行技术检验。属于单体试车,由承包方负责进行。无论由谁负责试车,双方均应相互配合,共同进行。安装工程承包合同电子版(四)发包方(以下简称甲方):_承包方(以下简称乙方):_依照中华人民共和国民法典及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就_项目_安装工程协商一致,签订本合同,并遵照执行。一、工程项目1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程编号:_4、工程范围:_5、工程造价:(1)本工程

15、施工图预算造价人民币_元,(大写:_)(2)如遇下列情况,合同总价作相应调整:合同总价内经双方确认的暂估价变化;设计发生重大变更;甲方或者建设单位其他要求。6、质量要求:二、工程期限1、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:本工程自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,总历时_天。2、施工前各项准备工作,双方应协商确定,分别负责按照完成。3、工期延误:对下列情况,经甲方代表确认后,可顺延合同工期:(1)因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前_天通知甲方者。(2)重大设计变更(扩大规模、改变结构、提高标准)且非乙方原因所致者。(3)甲方变更计划且

16、非乙方原因所致,并对乙方工期有实质性影响,乙方停工_小时以上的时间段。(4)施工中,图纸间断供应,造成乙方停工_小时以上的时间段。(5)在国家规定的工作时间中,现场连续停水或停电超过_小时且当天无法调整造成乙方停工者。以上原因应有书面的文件资料,非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的,甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的_%累计罚款,乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。第四条、工程款结算1、全部工程造价的结算方式按下列第(_)项规定办理。(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(3

17、)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。(5)招标的工程,按中标的价款结算。2、结算办法(1)程款按_方式支付,具体为:本工程无预付款;按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的_%;总工程款的_%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,工程竣工后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。第五条、施工与设计变更1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全

18、部达到合格。2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。第六条、竣工验收与保修1、乙方在工程竣工前_日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验

19、收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另定验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日_%的逾期违约金。2、竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。3、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日_%的逾期违约金。4、工程竣工验收后,乙方对工程质量负责保修_年(采暖工程在_暖期内)。在保修期内,确由建筑施工单位

20、责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方不负责无偿修理5、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。第七条、违约责任1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价_%的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之_的逾期违约金。2、甲方不得借故拖欠工程款,如逾期不付,按工程施工时银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金或承担相应的法律责任。第八条、争议解决建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不成的,可向合同履行地人民法院起诉。第九条、合同份数及有效期限。1、本合同一式_份。甲乙双方各执_份,具有同等的效力;2、本合同自双方签订之日起生效,在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。第十条、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方(盖章):住所:法定代表人:委托人:联系方式:_年_月_日乙方(盖章):住所:法定代表人:委托人:联系方式:_年_月_日第16页共16页

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!