水电安装承包合同示范文本（六篇）.doc

《水电安装承包合同示范文本（六篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装承包合同示范文本（六篇）.doc（31页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、水电安装承包合同示范文本工程名称：甲方：（发包人）乙方：（分包人）质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料。（耗材由甲方提供，含耗材及机械工具等，焊条、锯条、铁钉、铁丝、胶带、切割片等易耗材料。）2工作范围：1.工程上的主体预埋（包括强弱电）、2.水电安装（供水，排水，依据图纸施工到位）（强弱电主线入户），3.消防安装：消防弱电的安装调试，消防栓的安装调试乙方不负责验收）。4.材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要

2、求施工，中途如果有变更则另行计价。4总承包面积平米（建筑面积按图纸实算）二开工日期：以现场通知为准工程进度：按甲方要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走。三质量上：项目部对该工程质量管理目标_一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。五文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协

3、调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。甲方驻工地代表1甲方驻工地代表姓名：2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。甲方工作甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：1负责与业主的联系，组织重大经济谈判;2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划;3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督;4定期组织召开业主例会，对施工生产情况进行协调;5提供施工现场的施工用临时水源、电

4、源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱;（楼层或其他，隔层或是每层）;6提供乙方人员食宿场地;7负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知乙方;8甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;9保证春节前乙方工人工资能及时发放;10及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。乙方驻工地代表1乙方驻工地代表姓名2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的项目管理办法及规章制度。乙方工作乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：1编制施工方案，

5、并经过甲方代表批准;2按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，并对数量负责;3严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;4按照甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。八付款方式结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。1.按节点进度支付工程款：0.000封顶支付9%，三层封顶支付6%，九层封顶支付4%;十六层封顶支付6%;主体封顶支付5%，地下室至九层安装完成支付15%，十层至十六层安装完成支付15%，十七层

6、至顶层安装完成支付15%;安装调试完毕支付17%;工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的3%;剩余5%为保修押金，工程结束验收后按总承包金付足剩余5%为质量保证金（三个月内付清）九工期延误：1对下原因造成的工期延误，经业主、甲方确认的可以顺延工期：2有大的设计变更工程量增加较大时;3不可抗力;4乙方施工项目对工期造成影响时;5方代表同意顺延的其它情况。6格按甲方工程部进度计划施工，如完不成时，甲方有权责令乙方限期整改。补充条款：1在工程施工中，依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准;2如因

7、甲方所供材料不及时工期顺延。本合同未尽事宜，可另行补充合同及附件，补充的合同及附件与本合同具有同等法律效力。十此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。发包人：分包人：法定代表人：_ 法定代表人：_委托代表人：_ 委托代表人：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日水电安装承包合同示范文本（二）地址：_甲方：_乙方：_质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：双包，即包工包料。2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：

8、办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米_元。按图纸设计和甲方要求。二工程进度：按甲方及业主要求，总工期_天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。四安全上：必须保

9、证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。六文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。七罚款制度施工不带安全帽罚款_元/人次;帽带不扣罚款_元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款_元/人次;悬空抛物罚款_元/人次

10、;井字架吊篮乘人罚款_元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款_元，并没收;点白日灯罚款_元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以_元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款_元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款_元。八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。九由甲方负责一定的用电费用（_度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。十乙方向甲方交纳万元作为的安全及质量保证金，工程竣工

11、验收合格且施工过程中未发生安全事故，甲方全额退还万保证金给乙方，不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。十一付款方式十二此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方：_乙方：_日期：_年_月_日水电安装承包合同示范文本（三）甲方;_乙方;_根据中华人民共和国民法典和山东省劳务用工条例及国家有关建筑安全规范的规定;本着互相信任的原则;为明确双方的权利。责任和义务，经双方协商，达成以下协议;一;工程项目;1;工程名称;2;工程地点;3;工期;_年_月_日至_年_月_日。二;工程范围和内容;1水，电图纸所示项目。2;水电开槽布管，穿线，埋槽;消防系统除外，

12、水电施工的穿墙，打孔，切割;开关面板灯具的安装。不包括暖气。3;给排水管道安装。4负责施工现场水、电安装、维护。5;乙方负责劳务用工以及施工机器，工具，小型耗材钻头，胶带，胶布，自攻丝。生料带，穿线钢丝自带，其它材料一切由甲方负责。三;工程结算方式;按实际建筑面积结算40元/每平方米不包括暖气，施工过程中如有变更需附加工程量结算。四;工程付款方式;施工中每月付工程量的80工程费，安装结束付到工程款的百分之九十，竣工验收后一个月内付清余款。五;甲方的约定;1甲方提供乙方在施工场地人员的住宿，工具存放。2专人配合乙方，保证材料的供应，不能使乙方因此延误工期，施工过程中如有变更，需提供给乙方书面材料

13、及变更图纸，作为附加工程量结算凭证。六;乙方的约定;1;工作人员进入工地，服从一切工地管理制度，友好配合其他施工单位。2;按图施工，保证施工质量。3;积极配合甲方人员，按规定的施工进度，按时保质完成任务。七;违约责任;甲乙双方要共同遵守执行，谁违反谁承担给对方造成的损失。八;本协议一式两份，双方签字盖章后生效。九;本协议未尽事宜，由双方协商解决。甲方：_乙方_年_月_日水电安装承包合同示范文本（四）发包方（甲方）：承包方（乙方）：_ 身份证号码：_根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本协议，以

14、资双方共同遵守。第一条工程项目（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程内容：按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、所有安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装部分的工序及工种进行施工。（四）承包范围：按第一条中第（三）条承包内容，内容如下：1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。2、排水系统按图纸规定内容，包括排水管道、洁具及配套安装等，管道接至室外排水井（不包市政工程）。3、强电系统按图纸规定全部内容，包括电气安装，包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防控制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电源等，但不包括（

15、必须要专业厂家才能安装的项目）如高压等工程。4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。6、消防自动报警系统：按图纸规定全部内容，包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。7、智能系统按图纸规定范围内主体结构施工时需预埋的管线安装敷设（不含管内穿线及所有器材安装调试）。8、其他属水电安装工程的附属项目。9、以上项目包括安装、调试至符合验收要求。（五）承包方式：包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补（不包饰面）、包本专业的地下埋管和管

16、坑土方填平夯实、包本专业需要的一切施工机具、包进退场路费、包安全帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、安全教育合格证（平安卡）等手续和费用、包计生和流动人口等必须办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收（含验收资料）达到市工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。第二条工程计量及造价：按第一条（四）（五）款的规定内容以议定的单价包干;按建筑面积每平方米￥元（大写：_），本单价验收不达标扣5%，还应无偿返工至符合要求，保证达到总包单位的等级要求。建筑面积按有关定额规定计算，约为万m2（预算或概算）人民币：暂定￥万元（大写：万元），竣工后按实结算。第三条工期按定标规定工期为天;各分

17、部、分项工程施工进度，按现场甲方安排计划规定实施。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等，乙方应无条件服从。开工日期为_年_月_日，竣工日期为_年_月_日竣工，乙方必须采取一切有效措施保证，不得延误，乙方逾期竣工，从逾期之日起，每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不承担工程或要求中止合同，则应赔偿甲方损失及违约金，违约金为工程造价的10%。第四条工程质量标准和保修期1、工程质量标准按国家现行施工验收规范及广州市的有关规定执行，建筑工程施工质量验收统一标准建筑施工安全检查标准，精心组织、精心管理、精心施工，狠抓细部确保工程质量等级达到总包单位的等级要求。2、工程质

18、量等级以经主管部门复验后发了等级证书为准。3、保修按建设部有关规定执行，保修期二年，自验收合格之日起计。第五条文明施工在施工过程中各楼层板面不得直接集中堆放材料，各分部、分项工程完成后，楼地面应清理干净，要做到当日工完场清，保证施工现场物件整齐，道路畅通，创造一个文明整洁的施工环境。第六条工程款支付和结算工程进度款按月实际工作量或形象进度在当月_日由乙方送交计算依据给甲方，甲方在当月_日审核好工程量，经双方认可签字，在下月_日支付工程量的70%，当月新进场工作不满十五天者，进度款压归下个月份支付。中途不作借支，若有违例现场罚款部分，将在当月的进度款中扣回。工程完工付至总款80%，工程竣工后验收

19、达到要求后并经双方确认结算后三个月内付至总款95%，余下5%至保修期结束后一个月内付清。（工程款以支票支付）。第七条工程管理按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据，质量标准按总承包单位同等级，乙方对工程的质量、进度和安全责任，必须按有关规定配足施工员、质量员及其他技术人员和劳动力，（提供有符合本工程的各种上岗证）。严格按甲方技术交底施工，确保按时按质完成分项、分部、整体工程。乙方须指定现场施工责任人，合同责任人要认真履行本协议责任，离开工地应与甲方管理负责人请假，并委托其他人临时负责工程管理。由于乙方原因造成返工或浪费材料，材料和返工费用由乙方负责。第八条双方责任1、甲方责任：提供现场

20、住宿、生活用电、水、集体食堂饭菜出售、与本工程各工种共用的大型动力机械，负责结构施工放线、技术管理、控制各班组交接流水作业及分部分项进度计划。2、甲方派驻工地代表行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责办理工程进度、质量、监督、隐蔽工程验收及工程变更签证手续。3、乙方责任：乙方派驻工地代表行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责按设计图纸要求、图纸会审记录、技术交底等施工，按国家现行施工规范及广州市的有关规定执行施工，按施工质量安全规范做好施工质量、安全管理，确保工程量及按期完工。乙方须接受工程质量部门的监督，甲方如发现乙方在其主要形象上拖延进度达五天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质

21、检部门确认后，乙方须在五天内采取有效措施纠正。如经整改仍不符合要求，甲方有权要求乙方退场并终止合同，由此造成的责任均由乙方承担。乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明不符：发现设备或关键部位零件材料有缺陷时，应立即书面通知甲方，甲方应尽快会同设计单位进行处理。乙方须保证施工现场物件整齐，道路畅通。乙方不得擅自转包工程，违者合同作废，已完成工程量结算按实物量75%结付，乙方对其行为所带来的后果负全部责任，甲方对乙方所转包者进行其他事务协商，乙方不得干涉。4、乙方必须正确使用、保管、维护甲方提供的各种施工机具，如因乙方原因造成施工机具的损坏或丢失，乙方应赔偿甲方的全部损失。5、备料应提前7天以上，材

22、料及半成品材料必须爱护，若造成材料不合理损耗，由乙方负责，造成工期拖延或影响他人进度，由造成者负全责及处罚。6、乙方对不属于范围施工的项目应有成品保护意识，如造成其他班组成品损失者应承担相关责任，并赔偿损失。7、乙方必须认真执行甲方的现场管理规定。发放工人工资应设立付款签收名册，复印件送甲方管理处，并作为向甲方结算进度款的依据。若发生拖欠工人工资、打架斗殴现象，将按现场管理规定严肃处理，如出现严重违规违法行为的，将移交相关部门处理，全部责任由乙方负责，并赔偿由此引起甲方的一切损失。8、乙方须及时向甲方送交施工计划、验收资料、竣工验收报告。第九条安全施工及工伤：1、乙方应在开工前与甲方签定安全协

23、议及其负责责任状，并建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。2、乙方应按安全施工有关管理规定，落实安全生产责任制采取严格、科学的安全防护措施，施工管理人员及特殊工种等必须持证上岗，确保施工安全和第三者的安全，承担一切由于自身的人员健康问题和安全生产措施不力或违章所造成事故的责任和产生的费用，并按有关规定接受甲方处罚及赔偿甲方损失。第十条工程验收1、工程验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、合同、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2、工程竣工前5天由乙方通知甲方初检验收，隐蔽工程应提前1天由乙方通知甲方初检验收，

24、并配合甲方与设计监理作验收工作，如工程内容尚未完成或质量不符合要求的，乙方在甲方所指定的期限内完成后，再报甲方进行验收，直至符合要求为止，由此造成甲方对业主的违约责任由乙方负责。第十一条其他工程有关本工程承包范围外的甲方管理处借点工，技工为元/日，杂工为元/日，包含生活费在内。第十二条其他约定1、为保工程符合验收等级要求，所有建筑细部均按有关规范和“质量防治通病条例”等要求施工，具体按相应方案和细部交底执行。2、若因乙方自身管理问题或未能配合现场需要以及质量问题等，甲方有权责令其停工整顿和执罚，甚至作清退场处理。若发生清退场时，其结算最高按实物量的75%结付，甲方也可视情况作部分工程甩项处理，

25、乙方需无条件服从并配合。3、如不能按甲方要求进驻工人（在签定合同在甲方通知乙方进场的三天内），甲方有权划分工程量给第三者承包，由此发生的费用在合同中支付，乙方必须无条件服从。如乙方进场人员远达不到甲方要求，甲方有权让乙方退场，乙方的费用自行承担，已完成的工程量结算按清退场结算方法结算。4、甲方接施工用的电源至各楼层，箱后的灯具和线路等均由乙方自理（包料），并必须满足安全用电规定的要求。乙方如需使用除照明、办公用电以外的电器，必须向甲方提出申请，并由甲方负责安装电表，所需费用由乙方负责;自电表安装之日起，乙方必须在规定时间内，按电表显示实际用电量向甲方交纳电费，逾期每天将按3%计取滞纳金，并由甲

26、方在工程款中直接扣除。5、本协议签定后，本工程若单项修改（主材变更不做调整）工作量变更则按超过额量增减结算。按相应定额的工日含量每工日按元结算调整。6、由于政策变化及甲、乙双方以外的原因导致工程停建或缓建，使合同不履行，乙方接到甲方通知后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求撤出施工现场，甲方应为乙方退场提供条件，并支付已完成工程款的80%。第十三条争议解决方式如发生纠纷协商不成时，可向工程所在地仲裁机构申请或按有关法律程序进行解决。本合同经双方签字后生效，至工程复检保修期满并结清款项后失效，本合同正本两份，双方各执一份，副本两份甲方留用。甲方：乙方：_年_月_

27、日水电安装承包合同示范文本（五）发包人：_（以下称甲方）承包人：_（以下称乙方）甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.建筑面积：（B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到

28、位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：（不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。）配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱（不含）至各级分箱，至用电设备。（设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。）弱电：（消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。）给排水部分（主楼及商业。）给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，（不含立管安装）预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的

29、套管的预留、预埋。三施工工期总日历天数为_天。具体以阶段施工进度计划为准。（标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼）。四承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/。住宅按建筑面积每平方米元/包干。（按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五工程质量1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、

30、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。（达到标准化工程奖励1元/）。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。定额外用工。（计时工）按每日_元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.

31、000以上每月付款一次。按元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。（一次预埋（每层）按元/，二次预埋（每层）按元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八双方职责1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行提供必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施

32、工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方及时提供工程所需的各种材料。10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方提供民工劳务，工伤

33、事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。十工伤事故责任分担1.3000元以内安全事故，由乙方承担。2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。十二争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方：_ 乙方：_年_月_日 _

34、年_月_日水电安装承包合同示范文本（六）发包方（甲方）：承包方（乙方）：_ 身份证号码：_根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本协议，以资双方共同遵守。第一条工程项目（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程内容：按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、所有安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装部分的工序及工种进行施工。（四）承包范围：按第一条中第（三）条承包内容，内容如下：1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。2、排水系统按图纸规定内

35、容，包括排水管道、洁具及配套安装等，管道接至室外排水井（不包市政工程）。3、强电系统按图纸规定全部内容，包括电气安装，包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防控制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电源等，但不包括（必须要专业厂家才能安装的项目）如高压等工程。4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。6、消防自动报警系统：按图纸规定全部内容，包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。7、智能系统按图纸规定范围内主体结构施工时需预埋的管线安装敷设（不含管内穿线及所有器材安装调试）。8、其他属水电安

36、装工程的附属项目。9、以上项目包括安装、调试至符合验收要求。（五）承包方式：包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补（不包饰面）、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包本专业需要的一切施工机具、包进退场路费、包安全帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、安全教育合格证（平安卡）等手续和费用、包计生和流动人口等必须办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收（含验收资料）达到市工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。第二条工程计量及造价：按第一条（四）（五）款的规定内容以议定的单价包干;按建筑面积

37、每平方米￥元（大写：_），本单价验收不达标扣5%，还应无偿返工至符合要求，保证达到总包单位的等级要求。建筑面积按有关定额规定计算，约为万m2（预算或概算）人民币：暂定￥万元（大写：万元），竣工后按实结算。第三条工期按定标规定工期为天;各分部、分项工程施工进度，按现场甲方安排计划规定实施。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等，乙方应无条件服从。开工日期为_年_月_日，竣工日期为_年_月_日竣工，乙方必须采取一切有效措施保证，不得延误，乙方逾期竣工，从逾期之日起，每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不承担工程或要求中止合同，则应赔偿甲方损失及违约金，违约金为工程造

38、价的10%。第四条工程质量标准和保修期1、工程质量标准按国家现行施工验收规范及广州市的有关规定执行，建筑工程施工质量验收统一标准建筑施工安全检查标准，精心组织、精心管理、精心施工，狠抓细部确保工程质量等级达到总包单位的等级要求。2、工程质量等级以经主管部门复验后发了等级证书为准。3、保修按建设部有关规定执行，保修期二年，自验收合格之日起计。第五条文明施工在施工过程中各楼层板面不得直接集中堆放材料，各分部、分项工程完成后，楼地面应清理干净，要做到当日工完场清，保证施工现场物件整齐，道路畅通，创造一个文明整洁的施工环境。第六条工程款支付和结算工程进度款按月实际工作量或形象进度在当月_日由乙方送交计

39、算依据给甲方，甲方在当月_日审核好工程量，经双方认可签字，在下月_日支付工程量的70%，当月新进场工作不满十五天者，进度款压归下个月份支付。中途不作借支，若有违例现场罚款部分，将在当月的进度款中扣回。工程完工付至总款80%，工程竣工后验收达到要求后并经双方确认结算后三个月内付至总款95%，余下5%至保修期结束后一个月内付清。（工程款以支票支付）。第七条工程管理按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据，质量标准按总承包单位同等级，乙方对工程的质量、进度和安全责任，必须按有关规定配足施工员、质量员及其他技术人员和劳动力，（提供有符合本工程的各种上岗证）。严格按甲方技术交底施工，确保按时按质完

40、成分项、分部、整体工程。乙方须指定现场施工责任人，合同责任人要认真履行本协议责任，离开工地应与甲方管理负责人请假，并委托其他人临时负责工程管理。由于乙方原因造成返工或浪费材料，材料和返工费用由乙方负责。第八条双方责任1、甲方责任：提供现场住宿、生活用电、水、集体食堂饭菜出售、与本工程各工种共用的大型动力机械，负责结构施工放线、技术管理、控制各班组交接流水作业及分部分项进度计划。2、甲方派驻工地代表行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责办理工程进度、质量、监督、隐蔽工程验收及工程变更签证手续。3、乙方责任：乙方派驻工地代表行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责按设计图纸要求、图纸会审记录、技

41、术交底等施工，按国家现行施工规范及广州市的有关规定执行施工，按施工质量安全规范做好施工质量、安全管理，确保工程量及按期完工。乙方须接受工程质量部门的监督，甲方如发现乙方在其主要形象上拖延进度达五天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质检部门确认后，乙方须在五天内采取有效措施纠正。如经整改仍不符合要求，甲方有权要求乙方退场并终止合同，由此造成的责任均由乙方承担。乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明不符：发现设备或关键部位零件材料有缺陷时，应立即书面通知甲方，甲方应尽快会同设计单位进行处理。乙方须保证施工现场物件整齐，道路畅通。乙方不得擅自转包工程，违者合同作废，已完成工程量结算按实物量75%

42、结付，乙方对其行为所带来的后果负全部责任，甲方对乙方所转包者进行其他事务协商，乙方不得干涉。4、乙方必须正确使用、保管、维护甲方提供的各种施工机具，如因乙方原因造成施工机具的损坏或丢失，乙方应赔偿甲方的全部损失。5、备料应提前7天以上，材料及半成品材料必须爱护，若造成材料不合理损耗，由乙方负责，造成工期拖延或影响他人进度，由造成者负全责及处罚。6、乙方对不属于范围施工的项目应有成品保护意识，如造成其他班组成品损失者应承担相关责任，并赔偿损失。7、乙方必须认真执行甲方的现场管理规定。发放工人工资应设立付款签收名册，复印件送甲方管理处，并作为向甲方结算进度款的依据。若发生拖欠工人工资、打架斗殴现象

43、，将按现场管理规定严肃处理，如出现严重违规违法行为的，将移交相关部门处理，全部责任由乙方负责，并赔偿由此引起甲方的一切损失。8、乙方须及时向甲方送交施工计划、验收资料、竣工验收报告。第九条安全施工及工伤：1、乙方应在开工前与甲方签定安全协议及其负责责任状，并建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。2、乙方应按安全施工有关管理规定，落实安全生产责任制采取严格、科学的安全防护措施，施工管理人员及特殊工种等必须持证上岗，确保施工安全和第三者的安全，承担一切由于自身的人员健康问题和安全生产措施不力或违章所造成事故的责任和产生的费用，并按有关规定接受甲

44、方处罚及赔偿甲方损失。第十条工程验收1、工程验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、合同、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2、工程竣工前5天由乙方通知甲方初检验收，隐蔽工程应提前1天由乙方通知甲方初检验收，并配合甲方与设计监理作验收工作，如工程内容尚未完成或质量不符合要求的，乙方在甲方所指定的期限内完成后，再报甲方进行验收，直至符合要求为止，由此造成甲方对业主的违约责任由乙方负责。第十一条其他工程有关本工程承包范围外的甲方管理处借点工，技工为元/日，杂工为元/日，包含生活费在内。第十二条其他约定1、为保工程符合验收等级要求，所有建筑细部均按有关规范和“质量防治通

45、病条例”等要求施工，具体按相应方案和细部交底执行。2、若因乙方自身管理问题或未能配合现场需要以及质量问题等，甲方有权责令其停工整顿和执罚，甚至作清退场处理。若发生清退场时，其结算最高按实物量的75%结付，甲方也可视情况作部分工程甩项处理，乙方需无条件服从并配合。3、如不能按甲方要求进驻工人（在签定合同在甲方通知乙方进场的三天内），甲方有权划分工程量给第三者承包，由此发生的费用在合同中支付，乙方必须无条件服从。如乙方进场人员远达不到甲方要求，甲方有权让乙方退场，乙方的费用自行承担，已完成的工程量结算按清退场结算方法结算。4、甲方接施工用的电源至各楼层，箱后的灯具和线路等均由乙方自理（包料），并必

46、须满足安全用电规定的要求。乙方如需使用除照明、办公用电以外的电器，必须向甲方提出申请，并由甲方负责安装电表，所需费用由乙方负责;自电表安装之日起，乙方必须在规定时间内，按电表显示实际用电量向甲方交纳电费，逾期每天将按3%计取滞纳金，并由甲方在工程款中直接扣除。5、本协议签定后，本工程若单项修改（主材变更不做调整）工作量变更则按超过额量增减结算。按相应定额的工日含量每工日按元结算调整。6、由于政策变化及甲、乙双方以外的原因导致工程停建或缓建，使合同不履行，乙方接到甲方通知后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求撤出施工现场，甲方应为乙方退场提供条件，并支付已完成工程款的80%。第十三条争议解决方式如发生纠纷协商不成时，可向工程所在地仲裁机构申请或按有关法律程序进行解决。本合同经双方签字后生效，至工程复检保修期满并结清款项后失效，本合同正本两份，双方各执一份，副本两份甲方留用。甲方：乙方：_年_月_日第31页共31页